满堂脚手架搭设承包协议

满堂脚手架搭设承包协议发包方（甲方）：[公司全称或个人姓名]法定代表人/负责人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[公司电话或联系人电话]承包方（乙方）：[公司全称或个人姓名]法定代表人/负责人：[姓名]地址：[详细地址]联系电话：[公司电话或联系人电话]资质等级：[如为公司，填写脚手架搭设相关资质等级]一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地址]3.结构类型：[如：框架结构、剪力墙结构等]4.搭设内容：本工程所需的满堂脚手架搭设、拆除及相关安全防护设施。具体搭设范围、高度、立杆间距、横杆步距等详见经甲方确认的施工方案及图纸。5.搭设高度：约[文字描述，如：至建筑物檐口高度/至某楼层高度]6.搭设面积：约[文字描述，如：按实际搭设投影面积计算/按施工方案图示尺寸计算]二、承包范围与方式1.承包范围：*乙方负责本协议约定工程范围内满堂脚手架的材料采购（或租赁，根据实际情况明确）、运输、装卸、搭设、安全网及防护设施安装、日常检查、维护、整改、拆除、材料清理及退场等全部工作内容。*脚手架搭设必须满足施工需求及相关安全规范要求，确保施工人员安全及工程顺利进行。*负责提供搭设所需的全部材料，包括但不限于钢管、扣件、脚手板、安全网、立杆底座、可调顶托/底托等，并确保材料质量符合国家及行业标准。2.承包方式：[可选择：包工包料/包工不包料（如为后者，需明确材料供应方及质量责任）/其他约定方式]*若为包工包料，乙方对所提供材料的质量、数量及适用性负全部责任。*若为包工不包料，甲方负责提供符合质量标准的脚手架材料，乙方负责检查验收，对材料的合理使用、保管及损耗承担责任（损耗率可另行约定）。三、合同价款与支付1.合同总价：人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元）。此价格为[固定总价/暂估总价，按实际完成工程量结算]。*如为固定总价，除非发生经甲方确认的设计变更或工程量增减，否则总价不作调整。*如为按工程量结算，结算单价为：[具体单价，如：元/平方米（投影面积/搭设面积）]，工程量按[约定计算规则]计算。2.付款方式：*预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，计人民币[大写金额]元。*进度款：脚手架搭设完成并经甲方及相关方初步验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付至已完成工程量对应价款的[X]%（或合同总价的[X]%）。*竣工结算款：脚手架全部拆除、材料清理退场完毕，并经甲方确认后[X]日内，双方办理竣工结算。结算完成后[X]日内，甲方向乙方支付至结算总价的[X]%。*质保金：结算总价的[X]%作为质量保证金，质保期为[X]个月（自脚手架拆除完毕之日起计算）。质保期满无质量问题（或乙方已履行保修义务）后[X]日内，甲方无息退还质保金。3.支付账户：*开户名：[乙方公司全称或个人姓名]*开户行：[银行名称及支行]*账号：[银行账号]四、工期要求1.开工日期：自甲方书面通知开工之日起算。2.搭设工期：总搭设工期为[X]个日历天。乙方应在上述工期内完成全部脚手架搭设及验收工作。3.使用期限：脚手架自甲方验收合格之日起至甲方书面通知拆除之日止，预计使用期限为[X]个月。如需延长使用期限，甲方应提前[X]日书面通知乙方，并双方协商确定延期费用及相关事宜。4.拆除工期：自甲方书面通知拆除之日起[X]个日历天内完成全部拆除及材料清理退场工作。5.工期延误：因乙方原因造成工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价[千分之X]的违约金。因甲方原因（如未能及时提供作业面、图纸变更等）导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1.负责向乙方提供必要的施工图纸、相关技术资料及搭设范围、标高要求，并进行技术交底。2.负责协调乙方与现场其他施工单位的工作关系，为乙方提供必要的作业空间和通道。3.负责提供乙方施工所需的临时用水、用电接驳点（具体位置），水电费由[甲方/乙方]承担。4.按合同约定及时支付工程款项。5.负责组织相关方对乙方搭设的脚手架进行验收，并在验收单上签字确认。6.甲方有权对乙方的施工质量、安全、进度进行监督检查，对发现的问题有权要求乙方及时整改。7.因甲方原因（如设计变更、指令错误等）造成乙方返工、窝工的，甲方应承担由此产生的费用，并相应顺延工期。（二）乙方责任与义务1.严格按照国家及地方现行的有关脚手架搭设的规范、标准、施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量和施工安全。2.编制详细的脚手架搭设专项施工方案，经甲方及监理（如有时）审批后方可实施。方案中应包含计算书、搭设图、安全技术措施等。3.配备足够的、具备相应资格的管理人员和技术工人（特种作业人员必须持证上岗），并对其进行安全教育和技术交底。4.负责脚手架搭设过程中的安全管理工作，严格执行安全操作规程，配备必要的安全防护用品，确保施工安全，杜绝安全事故发生。如在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任及经济损失。5.负责脚手架在使用期间的日常检查、维护和保养工作，发现问题及时整改，确保脚手架处于安全稳定状态。如因乙方维护不当或搭设质量问题导致事故，由乙方承担全部责任。6.按照合同约定的工期完成脚手架的搭设、拆除及材料清理退场工作。7.接受甲方及相关主管部门的监督检查，对提出的问题及时整改。8.负责施工过程中产生的废弃物的清理，并运至甲方指定地点。9.乙方应确保所提供的脚手架材料符合国家质量标准，并向甲方提供相关的产品合格证、检测报告等资料。10.承担因自身原因造成的返工、停工的损失及工期延误的违约责任。六、质量标准与验收1.质量标准：乙方搭设的脚手架必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）及国家、行业、地方现行相关标准、规范的要求，并满足甲方施工使用需求。2.验收：*脚手架搭设完成后，乙方应先进行自检，自检合格后向甲方提交验收申请。*甲方收到申请后应在[X]个工作日内组织相关方（监理、总包等）进行验收。验收合格后，各方在验收单上签字确认，脚手架方可投入使用。*如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕，并重新申请验收，因此产生的费用和工期延误由乙方承担。七、安全生产与文明施工1.乙方必须严格遵守国家及地方关于安全生产、文明施工的法律法规及甲方的安全管理规定。2.乙方应建立健全安全生产责任制，配备专职安全员，加强对施工人员的安全教育和安全技术交底，确保施工人员具备必要的安全知识和操作技能。3.施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，严禁违章作业。4.乙方应在脚手架搭设区域设置明显的安全警示标志，必要时设置围挡，防止无关人员进入。5.施工过程中应做到工完场清，材料堆放整齐，保持施工现场整洁有序。6.因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任（包括但不限于人员伤亡、财产损失及第三方索赔），并承担由此给甲方造成的一切损失。八、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付应付款项[千分之X]的违约金。逾期超过[X]日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。2.乙方未能按合同约定的工期完成搭设或拆除工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总价[千分之X]的违约金。逾期严重影响甲方工程进度的，甲方有权解除合同或另行委托他人施工，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权从应付乙方款项中扣除。3.乙方搭设的脚手架质量不符合合同约定或相关标准，经甲方指出后未在合理期限内整改合格的，甲方有权要求乙方返工、扣减相应费用，或解除合同并要求乙方赔偿损失。4.乙方违反本协议关于安全生产的约定，导致发生安全事故的，除承担全部责任外，还应向甲方支付合同总价[X]%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。5.任何一方擅自解除合同的，应向对方支付合同总价[X]%的违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。九、合同的变更、解除与终止1.本合同经双方协商一致，可以书面形式变更或解除。2.因不可抗力致使合同无法继续履行的，本合同自动终止，双方互不承担违约责任，已完成的工程量按实结算。3.一方严重违约，导致合同目的无法实现的，另一方有权书面通知解除合同。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向[甲方所在地/工程所在地]人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同附件（如：施