(新)工程施工合同(桥面、护栏)

(新)工程施工合同(桥面、护栏)甲方（发包方）：[项目业主全称]，统一社会信用代码：[XXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]，法定代表人：[XXX]；乙方（承包方）：[具备桥梁/交通工程施工资质的企业全称]，统一社会信用代码：[XXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]，法定代表人：[XXX]，资质等级：[桥梁工程专业承包壹级/公路交通工程专业承包公路安全设施分项壹级]，资质证书编号：[XXXXXX]。一、工程概况1.1工程名称：[XX高速公路XX段桥面铺装及护栏安装工程]1.2工程地点：[XX省XX市XX县XX路段]1.3工程内容：1.3.1桥面铺装工序：含桥面基层清理、防水层铺设、钢筋网绑扎定位、C40混凝土浇筑振捣、养护、桥面切缝、灌缝及成品保护等全部内容；1.3.2护栏安装工序：含护栏立柱预埋钻孔/预制安装、波形梁/混凝土护栏构件运输、拼接安装、螺栓紧固、防锈涂装、反光标识粘贴及成品保护等全部内容；1.3.3具体施工范围以甲方提供的施工蓝图、工程量清单及现场技术交底文件为准。二、工期要求2.1开工日期：[XXXX年XX月XX日]（以甲方正式签发的开工令为准）2.2竣工日期：[XXXX年XX月XX日]2.3总工期：[XX]日历天。因不可抗力、甲方设计变更、征地拆迁延误、恶劣天气（需经监理及甲方确认）等非乙方原因导致工期延误的，工期予以顺延；乙方需在事件发生后48小时内提交书面工期顺延申请及佐证材料，甲方需在72小时内予以答复，逾期未答复视为同意顺延。三、质量标准3.1本工程质量需严格符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671-2020）及国家、行业现行相关标准规范，同时满足甲方提供的施工图纸、技术交底及质量要求，确保工程质量达到[合格/优良]等级，一次性通过竣工验收及相关专项检测。3.2乙方需建立完善的质量管控体系，每道工序施工前向甲方及监理提交技术交底记录，施工过程中接受甲方、监理及第三方检测机构的质量监督；隐蔽工程必须经甲方、监理联合验收合格签字后，方可进行下一道工序施工。四、合同价款及支付方式4.1本合同采用[固定单价/固定总价]计价模式，合同总价款为人民币[XXXXX]元（大写：[XXXXX圆整]），其中桥面铺装工程价款为[XXXXX]元，护栏安装工程价款为[XXXXX]元；单价明细及工程量以双方共同确认的《工程量清单》为准。4.2工程款支付节点：4.2.1工程开工后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款，即人民币[XXXXX]元；乙方需在收到预付款后3个工作日内提交等额增值税专用发票；4.2.2桥面铺装工程完成50%且经甲方、监理验收合格后，甲方支付桥面铺装部分价款的30%；桥面铺装全部完工并经专项检测合格后，支付桥面铺装部分价款的40%；4.2.3护栏安装工程完成50%且经甲方、监理验收合格后，甲方支付护栏安装部分价款的30%；护栏安装全部完工并经专项检测合格后，支付护栏安装部分价款的40%；4.2.4工程整体竣工验收合格，且乙方提交完整的竣工资料（含竣工图纸、检测报告、验收记录等）后30个工作日内，甲方支付至合同总价款的95%；4.2.5剩余5%合同价款作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起[12]个月质保期届满，且无质量问题（或乙方已完成全部质保整改）后，甲方一次性无息支付给乙方。4.3乙方每次申请付款时，需提交对应金额的增值税专用发票、工序验收记录、进度确认单等资料，甲方收到资料后15个工作日内完成审核并支付款项。五、双方权利与义务5.1甲方权利义务5.1.1向乙方提供施工蓝图、技术交底文件及现场施工所需的坐标控制点、水准点，并组织现场交桩；5.1.2委派[XXX]为甲方现场代表，负责协调施工过程中的场地协调、指令签发、验收确认等事宜，其签字文件具有同等法律效力；5.1.3按合同约定及时支付工程款，不得无故拖延；5.1.4对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督检查，发现问题有权要求乙方限期整改，整改不合格的可暂停支付对应工程款。5.2乙方权利义务5.2.1严格按照施工图纸、规范标准及甲方要求组织施工，确保工程质量、进度、安全符合合同约定；5.2.2委派[XXX]为项目经理（需持有[市政公用工程/公路工程]一级建造师证书），负责现场全面管理，代表乙方处理工程相关事宜；项目经理不得擅自离岗，如需更换需提前15日书面申请并经甲方同意；5.2.3负责施工现场的安全生产管理，建立安全生产责任制，配备合格的安全防护设施及专职安全员，定期开展安全培训及隐患排查；因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及经济损失；5.2.4负责施工现场的文明施工，保持场地整洁，及时清理施工垃圾，采取有效措施减少扬尘、噪音污染，避免影响周边居民及交通；5.2.5自行采购施工所需的原材料、构配件及设备，所有材料需符合质量标准，并提供产品合格证明及检测报告，经甲方、监理验收合格后方可投入使用；5.2.6工程竣工后，及时完成自验，并向甲方提交完整的竣工验收申请及竣工资料；负责配合甲方完成竣工验收及相关备案工作。六、工程验收6.1工序验收：每道工序施工完成后，乙方自检合格后向甲方及监理提交验收申请，甲方及监理需在48小时内组织验收，验收合格签字后方可进行下一道工序；验收不合格的，乙方需在规定期限内整改完成并重新申请验收。6.2竣工验收：工程全部完工后，乙方完成自验并提交完整的竣工资料，甲方收到申请后15个工作日内组织建设、监理、设计、勘察等单位进行竣工验收；验收不合格的，乙方需在10日内整改完成，重新申请验收，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。七、违约责任7.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，需按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方需承担乙方因此造成的窝工、材料积压等损失。7.2乙方未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，需按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方因此造成的全部损失。7.3乙方施工质量不符合合同约定标准的，需无偿返工至合格标准，由此造成的工期延误及费用损失由乙方承担；返工后仍无法达到合格标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方全部经济损失。7.4任何一方擅自解除合同或违反本合同其他约定的，需向对方支付合同总价款10%的违约金，并赔偿对方因此造成的全部直接及间接损失。八、争议解决本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字盖章之日起生效；9.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；9.4本合同涉及的施工图纸、工程量清单、技术交底文件等均为本合同的组成部分。甲方（盖章）