(新)工程施工内部承包合同

(新)工程施工内部承包合同甲方（发包方）：[XX建设工程有限公司]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]；乙方（承包方）：[XXX]，身份证号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，联系电话：[XXXXXXXXXXX]，系甲方内部在职员工，职务为[项目经理/施工负责人]。第一条工程概况1.1项目名称：[XX产业园1厂房建设工程]1.2工程地点：[XX省XX市XX经济技术开发区XX路XX号]1.3工程内容：施工图范围内的土建、水电安装、装饰装修及配套附属工程（具体以甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议约定内容为准）1.4工期要求：自[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]，总日历天数[XXX]天，具体开工日期以甲方下达的开工令为准；若因业主方原因、不可抗力等非乙方因素导致工期延误，乙方需及时提交书面申请，经甲方审核确认后可顺延工期。第二条承包方式及范围2.1承包方式：本工程采用内部风险承包方式，乙方包工、包料、包机械、包质量、包安全、包进度、包文明施工、包竣工验收、包保修，自主经营、自负盈亏，独立承担工程施工过程中的全部风险及责任。2.2承包范围：甲方与业主签订的主合同及所有补充协议、变更签证中约定的全部施工内容，包括但不限于施工准备、材料采购与运输、施工安装、技术资料编制、检验检测、竣工验收、竣工结算、工程保修及与业主、监理等相关方的协调沟通工作。第三条合同价款及结算方式3.1合同价款：本工程承包基数为甲方与业主结算总价的[XX]%（不含税费，税费由乙方承担并按规定向甲方缴纳），甲方收取的管理费为结算总价的[X]%，剩余部分为乙方可支配的承包收益。3.2价款支付：甲方收到业主支付的工程进度款后，扣除管理费、应缴税费、甲方代垫款项及乙方应承担的其他费用后，在[3]个工作日内将剩余款项支付至乙方指定账户；乙方需提前提供合法有效的成本票据，否则甲方有权延迟支付。3.3竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方需在[30]日内完成竣工结算资料的编制并提交甲方，由甲方统一报送业主审核；业主结算完成后[15]日内，甲方与乙方完成内部结算，扣除质保金（结算总价的[X]%）后支付剩余款项，质保金待工程保修期满且无质量问题后一次性无息返还。第四条双方权利与义务4.1甲方权利义务：（1）负责向乙方传达业主、监理的指令及相关文件，协助乙方协调与业主、监理及当地主管部门的关系；（2）对乙方施工质量、安全、进度进行监督检查，有权要求乙方整改违规行为，情节严重者可暂停款项支付直至整改合格；（3）为乙方提供必要的技术支持及施工图纸，协助乙方办理施工所需的相关手续；（4）有权审核乙方提交的材料采购计划、施工方案等文件，确保符合主合同要求。4.2乙方权利义务：（1）严格按照主合同、施工图纸及规范标准组织施工，确保工程质量、进度、安全符合要求；（2）自行承担施工所需的人员、材料、机械设备等全部投入，确保施工资源及时到位；（3）负责施工过程中的安全管理，建立健全安全管理制度，落实安全防护措施，承担施工过程中发生的一切安全事故责任及费用；（4）及时编制并提交施工进度计划、技术资料、结算资料等，配合甲方及业主、监理的检查验收工作；（5）遵守甲方内部管理制度，维护甲方企业形象，不得擅自以甲方名义对外签订合同或作出承诺；（6）按时足额支付农民工工资、材料款等各项费用，避免引发纠纷给甲方造成损失；若因乙方未及时支付导致甲方被追责，甲方有权从乙方款项中扣除相应金额，并追究乙方违约责任。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准：需达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准，同时满足主合同约定的质量要求；若因乙方施工质量不合格导致返工，所有费用及工期延误责任由乙方承担。5.2验收程序：乙方完成分部、分项工程后，需先自行检查合格，再报甲方及监理验收；工程竣工后，乙方需提交完整的竣工资料，配合甲方组织竣工验收；验收不合格的，乙方需在规定期限内整改至合格，直至通过验收。第六条工期管理6.1乙方需严格按照约定工期组织施工，制定详细的进度计划并报甲方备案；若因乙方原因导致工期延误，每逾期一天需向甲方支付违约金[XX]元，逾期超过[10]天的，甲方有权解除本合同，另行安排施工队伍，由此产生的费用及损失由乙方承担。6.2若因不可抗力、业主方原因等非乙方因素导致工期延误，乙方需在事发后[3]日内提交书面报告及相关证明材料，经甲方审核确认后可顺延工期，不承担违约责任。第七条安全文明施工7.1乙方必须严格遵守国家及地方有关安全文明施工的规定，建立安全生产责任制，配备专职安全员，对施工人员进行安全教育培训，落实安全防护措施；施工过程中发生的一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部经济损失及法律责任。7.2乙方需保证施工现场文明整洁，符合当地主管部门的要求，若因文明施工不合格被处罚，费用由乙方承担；同时需妥善处理与周边居民的关系，避免因施工引发纠纷。第八条违约责任8.1若乙方未按约定质量标准施工，或施工质量不合格，甲方有权要求乙方返工，乙方需承担返工费用及由此造成的工期延误责任，同时向甲方支付合同总价[X]%的违约金；若乙方拒绝返工或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方全部损失。8.2若乙方未按时支付农民工工资、材料款等费用，导致甲方被起诉或被主管部门处罚，乙方需向甲方支付相应金额[20]%的违约金，并承担由此产生的律师费、诉讼费等全部费用。8.3若甲方未按约定支付款项（因乙方未提供有效票据或自身原因导致的除外），每逾期一天需向乙方支付应付未付款项万分之五的违约金。第九条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且所有款项结清之日终止。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.4乙方承诺已充分了解甲方与业主签订的主合同内容，自愿承担主合同中甲方的全部施工责任及义务，若因乙方原因导致甲方违反主合同约定，乙方需赔偿甲方