2024年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案

2024年二级建造师《法规及相关知识》练习题及答案一、单项选择题1.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】D【解析】建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。建设工程承包活动不属于法定代理，A选项错误；建筑材料设备的采购可以委托代理，B选项错误；建设工程诉讼可以委托律师代理，也可以委托其他代理人，C选项错误；建设工程招标活动可以委托代理，D选项正确。2.建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】C【解析】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。3.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】A【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。4.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案【答案】C【解析】事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。5.根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）。A.节工、节材、节机、节能B.节能、节地、节水、节材C.节水、节电、节气、节材D.节电、节材、节工、节水【答案】B【解析】《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。”6.关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】C【解析】不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。7.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B【解析】见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责，A选项错误；下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。B选项正确；见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构，C选项错误；取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字，D选项错误。8.关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一致C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方意见变更合同【答案】A【解析】当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。合同变更的范围广于工程变更，B选项错误；合同变更协议自双方签字之日起生效，C选项错误；发包人不能单方变更合同，D选项错误。9.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持B.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收合格之日【答案】A【解析】承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，A选项正确；人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，B选项错误；装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外，C选项错误；承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，D选项错误。10.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】A【解析】人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，A选项正确；消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，B选项错误；建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，C选项错误；承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，D选项错误。11.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任D.承包人的保修责任可以免除【答案】B【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。12.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】A【解析】和解成立后，当事人所争执的权利即刻确定，所抛弃的权利随即消失，当事人不得任意反悔要求撤销。但是，如果和解所依据的文件，事后发现是伪造或涂改的；和解事件已为法院判决所确定，而当事人于和解时不知情的，当事人对重要的争执有重大误解而达成协议的，当事人都可以要求撤销和解。A选项正确；诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。B选项错误；在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。C选项错误；当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后又反悔的，可以根据原仲裁协议重新申请仲裁。D选项错误。13.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决的事项可提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【答案】D【解析】一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请执行，A选项错误；申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，B选项错误；仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，C选项错误；仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼，D选项正确。14.关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.承包人不得以银行保函替代预留保证金D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金【答案】A【解析】在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金，A选项正确；建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，B选项错误；推行银行保函制度，承包人可以用银行保函替代预留保证金，C选项错误；采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金，D选项错误。15.根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场【答案】C【解析】招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。16.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】C【解析】招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人，A选项错误；招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，B、D选项错误；确定中标人的权利属于招标人，C选项正确。17.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】C【解析】《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。18.关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.使用外国政府贷款、援助资金的工程建设项目可以不进行招标C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的工程建设项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的工程建设项目可以不进行招标【答案】C篇幅有限，如需完整练习题及答案，请继续向我提问或购买相关考试资料。二、多项选择题1.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。A.逾期送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的【答案】AD【解析】《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。2.关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担E.因施工企业违反有关标准规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修并承担相关费用【答案】ACE【解析】由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。B选项错误；因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。D选项错误。3.关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大E.守约方因采取防止损失扩大的措施而受到损失的，可以要求违约方赔偿【答案】ACE【解析】《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。4.关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C.工程建设强制性标准包括地方标准D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布E.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查【答案】AE【解析】国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报，A选项正确；推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定，B选项错误；国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准，C选项错误；强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，D选项错误；工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式，E选项正确。5.下列情形中，依法可以不招标的项目有（）。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目B.采购人的全资子公司能够自行建设的C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的D.只有少量潜在投标人可供选择的项目E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的【答案】ACE【解析】《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。6.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】CE【解析】下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。7.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.建设工程价款优先受偿权的行使期限为6个月B.优先受偿的建设工程价款包括承包人应获得的利润C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权D.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持E.建设工程价款优先受偿权优于抵押权【答案】BDE【解析】承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，A选项错误；装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外，C选项错误。8.关于建设工程合同纠纷调解的说法，正确的是（）。A.在调解协议生效后，当事人不履行调解协议的，另一方可以向法院申请强制执行B.行政机关可以成为调解人参与建设工程合同纠纷的调解C.人民调解委员会可以成为调解人参与建设工程合同纠纷的调解D.仲裁机构可以成为调解人参与建设工程合同纠纷的调解E.法院可以成为调解人参与建设工程合同纠纷的调解【答案】ACD【解析】调解协议具有法律约束力，如果一方当事人不按照调解协议执行，另一方当事人可以向法院申请强制执行，A选项正确；行政机关不得成为调解人，B选项错误；人民调解委员会是群众性组织，其经调解达成的协议具有合同的性质，对双方当事人具有法律约束力，C选项正确；仲裁机构可以进行调解，但调解不是仲裁的必经程序，D选项正确；法院可以进行调解，E选项正确。9.关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开E.企业应当公开其执行的企业标准的编号和名称【答案】CE【解析】国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。企业应当公开其执行的强制性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称；企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务或者生产工艺的功能指标和性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。10.关于建设工程保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程的保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期限为3年C.供热与供冷系统的保修期限为1个采暖期、供冷期D.给排水管道的保修期限为3年E.装修工程的保修期限为2年【答案】AE【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。篇幅有限，如需完整练习题及答案，请继续向我提问或购买相关考试资料。三、案例分析题案例一某建设单位与某施工单位签订了施工总承包合同，合同中约定，工期为18个月，合同价款为2000万元。合同中还约定，建设单位应在开工前7天支付工程预付款，预付款比例为合同价款的20%，工程预付款应在工程进度款中扣回，扣回方式为按比例逐月扣回。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：建设单位未按合同约定支付工程预付款，施工单位因此停工5天。事件二：施工单位在基础工程施工时，发现地下有文物，导致工期延误3天。事件三：在主体结构施工过程中，因建设单位提出设计变更，导致工期延误2天。事件四：施工单位在施工过程中，因自身管理不善，导致质量事故，返工处理后，工期延误1天。问题：1.建设单位未按合同约定支付工程预付款，施工单位是否可以停工？说明理由。2.事件二、事件三、事件四导致的工期延误，施工单位是否可以提出工期索赔？说明理由。3.该工程的工期是多少天？说明理由。4.该工程的预付款是多少万元？预付款应在工程进度款中如何扣回？【答案】1.施工单位可以停工。理由：根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设单位未按合同约定支付工程预付款，属于发包人未按照约定提供资金，施工单位有权停工。2.事件二：施工单位可以提出工期索赔。理由：发现地下文物属于不可抗力事件，根据相关规定，因不可抗力事件导致的工期延误，承包人有权要求顺延工期。事件三：施工单位可以提出工期索赔。理由：建设单位提出设计变更导致工期延误，属于发包人原因导致的工期延误，承包人有权要求顺延工期。事件四：施工单位不可以提出工期索赔。理由：因施工单位自身管理不善导致质量事故，返工处理后工期延误，属于承包人自身原因导致的工期延误，承包人无权要求顺延工期。3.该工程的工期应为18个月加上事件一导致的停工5天、事件二导致的工期延误3天、事件三导致的工期延误2天，即18个月零10天。理由：事件一建设单位未按合同约定支付工程预付款，施工单位停工5天，工期应顺延；事件二发现地下文物属于不可抗力事件，工期延误3天，应顺延；事件三建设单位提出设计变更导致工期延误2天，应顺延；事件四施工单位自身管理不善导致工期延误1天，不应顺延。4.该工程的预付款为2000×20%=400万元。预付款应在工程进度款中按比例逐月扣回，具体扣回方式为：每月应扣回的预付款=预付款总额÷（合同工期总月数×每月应完成的工程量占总工程量的比例）。假设每月应完成的工程量占总工程量的比例为1/18，则每月应扣回的预付款=400÷（18×1/18）=22.22万元。案例二某工程项目，建设单位通过招标选择了一家具有相应资质的施工单位，并签订了施工合同。合同约定，工程采用固定总价合同，合同价款为1500万元，工期为15个月。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位在基础施工时，发现施工现场地下管线与设计图纸不符，导致施工难度增加，费用增加5万元。事件二：施工单位在主体结构施工过程中，因施工机械故障，导致工期延误3天。事件三：建设单位在工程竣工验收前，要求施工单位对部分工程进行变更，施工单位按照建设单位的要求进行了变更，变更费用为10万元。问题：1.事件一导致的费用增加，施工单位是否可以要求建设单位承担？说明理由。2.事件二导致的工期延误，施工单位是否可以要求顺延工期？说明理由。3.事件三导致的变更费用，应由谁承担？说明理由。4.该工程的合同价款是否可以调整？说明理由。【答案】1.施工单位可以要求建设单位承担。理由：根据相关规定，发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失，发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。事件一施工现场地下管线与设计图纸不符，属于发包人提供资料错误，施工单位因此增加的费用5万元，应由建设单位承担。2.施工单位不可以要求顺延工期。理由：因施工机械故障导致的工期延误，属于承包人自身原因导致的工期延误，承包人无权要求顺延工期。3.事件三导致的变更费用应由建设单位承担。理由：根据相关规定，在合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。建设单位在工程竣工验收前要求施工单位对部分工程进行变更，变更费用为10万元，应由建设单位承担。4.该工程的合同价款不可以调整。理由：该工程采用固定总价合同，合同中明确约定合同价款为1500万元，在合同履行过程中，除了合同约定的可以调整合同价款的情形外，合同价款一般不予调整。事件一虽然导致费用增加5万元，但属于发包人提供资料错误，应由建设单位承担费用，不影响合同价款调整；事件二因施工单位自身原因导致工期延误，不影响合同价款调整；事件三虽然导致变更费用10万元，但应由建设单位承担，也不影响合同价款调整。因此，该工程的合同价款不可以调整。案例三某建设单位与某施工单位签订了一份施工承包合同，合同约定：工程总价为3000万元，工期为24个月；建设单位在开工前支付工程预付款，预付款比例为合同总价的20%，预付款在工程进度款中按月等额扣回；工程进度款按月支付，支付比例为当月完成工程量的80%；工程质量保证金为工程总价的5%，在工程竣工验收合格后一次性扣留。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位在第一个月完成工程量100万元，建设单位当月应支付的工程进度款为多少万元？事件二：在工程施工至第12个月时，建设单位累计支付工程进度款1400万元，此时应扣回的预付款为多少万元？事件三：工程竣工验收合格后，建设单位应支付给施工单位的工程尾款为多少万元？问题：1.计算事件一中建设单位当月应支付的工程进度款。2.计算事件二中应扣回的预付款。3.计算事件三中建设单位应支付给施工单位的工程尾款。【答案】1.事件一中建设单位当月应支付的工程进度款=当月完成工程量×支付比例=100×80%=80万元。2.工程预付款=合同总价×预付款比例=3000×20%=600万元。每月应扣回的预付款=预付款总额÷合同工期总月数=600÷24=25万元。施工至第12个月时，累计应扣回的预付款=每月应扣回的预付款×已施工月数=25×12=300万元。此时建设单位累计支付工程进度款1400万元，已支付的预付款为300万元，所以应扣回的预付款为300万元。3.工程质量保证金=工程总价×质量保证金比例=3000×5%=150万元。工程尾款=工程总价累计支付的工程进度款工程质量保证金=30001400150=1450万元。案例四某建设单位与某施工单位签订了一份建设工程施工合同，合同约定：工程总价为2500万元，工期为20个月；建设单位在开工前支付工程预付款，预付款比例为合同总价的15%，预付款在工程进度款中按月等额扣回；工程进度款按月支付，支付比例为当月完成工程量的75%；工程质量保证金为工程总价的3%，在工程竣工验收合格后一次性扣留。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位在第一个月完成