2026年一级建造师公共科目模拟题库附带答案

2026年一级建造师公共科目模拟题库附带答案一、建设工程经济（单项选择题，每题1分，共60分）1.某施工企业向银行借款500万元，年利率6%，按季度复利计息，则第2年末企业应偿还的本利和为（）万元。A.560.00B.563.08C.563.71D.572.45答案C解析按季度复利计息，计息周期利率i=6%4=1.5%2.下列关于名义利率与有效利率的说法，正确的是（）。A.名义利率不能反映资金的时间价值B.有效利率是计息周期利率与计息周期数的乘积C.当计息周期小于1年时，有效利率大于名义利率D.名义利率与有效利率在任何情况下均相等答案C解析当计息周期短于1年（即一年内多次计息）时，有效利率大于名义利率。名义利率未考虑年内复利效应，但仍反映资金时间价值，故A错误；有效利率是实际计息利率，不是名义利率与期数的简单乘积，B错误；当计息周期为1年时二者相等，D错误。3.某项目现金流量如表所示，基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为（）万元。年份0123净现金流量（万元）-1000400400500A.89.05B.98.35C.104.72D.112.60答案B解析重新计算：4001.1=363.64，4001.21=4.在下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.财务内部收益率D.借款偿还期答案C解析财务内部收益率（FIRR）考虑资金时间价值，属于动态评价指标。投资收益率、偿债备付率、借款偿还期均不考虑时间价值，属于静态指标。5.某技术方案设计年生产能力为10万件，单位产品售价为50元/件，单位产品变动成本为30元/件，年固定成本为100万元，产品销售税金及附加为售价的5%，则该方案的年盈亏平衡点产销量为（）万件。A.4.00B.4.44C.5.00D.5.26答案D解析单位产品营业税金及附加=50×5%=2.5元/件。盈亏平衡点产销量6.价值工程中，价值V与功能F和成本C的关系是（）。A.VB.VC.VD.V答案D解析价值工程的基本公式为V=7.下列关于设备租赁与设备购买相比的优越性，说法错误的是（）。A.在资金短缺时，可用较少资金获得生产急需设备B.可获得良好的技术服务C.可避免设备第一代产品因技术落后而带来的风险D.租赁费用比购买费用低答案D解析设备租赁在一定条件下可避免资金积压，但租金总额通常高于一次性购买费用，因此D说法错误。其余选项均为设备租赁的优越性。8.某企业欲投资一项目，预计年销售收入为800万元，年经营成本为500万元，年折旧为100万元，所得税税率为25%，则该项目的年净现金流量为（）万元。A.150B.200C.250D.300答案C解析年利润总额=800−500−100=200万元，所得税=9.下列费用中，不属于建设工程项目总投资中工程建设其他费用的是（）。A.土地使用费B.勘察设计费C.建设期利息D.联合试运转费答案C解析建设期利息属于建设投资的一部分，但单独列项，不属于工程建设其他费用。土地使用费、勘察设计费、联合试运转费均属于工程建设其他费用。10.按现行规定，增值税一般纳税人采用一般计税方法时，税前工程造价中的税金是指（）。A.增值税销项税额B.增值税进项税额C.增值税应纳税额D.增值税销项税额与进项税额之差答案A解析一般计税方法下，税前工程造价为不含税价格，税金为增值税销项税额，进项税额可抵扣，故税前造价中只含销项税额。11.某分项工程招标工程量清单为1000m³，施工中实际完成1200m³，合同约定工程量增减超过15%时，超出部分综合单价调整为原单价的0.9倍，原综合单价为100元/m³，则结算价款为（）元。A.115000B.118000C.120000D.125000答案B解析工程量增加超过15%的界限为1000×(1+1512.采用工程量清单计价时，综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.规费D.利润答案C解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用，不包括规费和税金。13.某施工机械预算价格为50万元，折旧年限为10年，残值率为5%，年平均工作200个台班，则该机械台班折旧费为（）元/台班。A.237.50B.250.00C.262.50D.275.00答案A解析台班折旧费=5014.下列属于施工企业期间费用的是（）。A.施工人员工资B.材料采购保管费C.管理费用D.施工机械使用费答案C解析期间费用包括管理费用、财务费用和销售费用，施工人员工资属于人工费，材料采购保管费属于材料费，施工机械使用费属于直接费。15.某施工企业2025年度营业收入为6000万元，营业成本为4200万元，税金及附加为200万元，销售费用为150万元，管理费用为250万元，财务费用为100万元，营业外收入为50万元，营业外支出为30万元，所得税税率为25%，则该企业净利润为（）万元。A.762.50B.800.00C.930.00D.1016.67答案A解析营业利润=6000−4200−200−15016.企业资产负债率反映的是（）。A.企业盈利能力B.企业营运能力C.企业长期偿债能力D.企业发展能力答案C解析资产负债率反映企业总资产中有多大比例是通过负债筹资的，是衡量长期偿债能力的指标。17.某企业流动资产为600万元，存货为200万元，流动负债为300万元，则该企业的速动比率为（）。A.0.67B.1.00C.1.33D.2.00答案C解析速动比率=速动资产18.下列资金成本中，属于资金占用费的是（）。A.借款手续费B.债券发行费C.银行借款利息D.股票发行费答案C解析资金占用费是企业在使用资金过程中支付的费用，如借款利息、债券利息、股利等。借款手续费、债券发行费、股票发行费属于筹资费用。19.某项目需要固定资产投资800万元，流动资金投资200万元，项目寿命期5年，期满残值50万元，采用直线法折旧，则项目第5年的净现金流量为（）万元（不考虑所得税）。A.200B.250C.350D.400答案C解析年折旧额=800−505=150万元。第5年净现金流量20.下列指标中，反映企业盈利能力的核心指标是（）。A.总资产周转率B.净资产收益率C.流动比率D.存货周转率答案B解析净资产收益率是反映企业盈利能力的核心指标，总资产周转率和存货周转率反映营运能力，流动比率反映偿债能力。21.某施工企业与业主签订了一份总价为5000万元的固定总价合同，预计总成本为4000万元。截至本期累计实际发生成本为2400万元，则按成本法计算的完工百分比为（）。A.48%B.50%C.60%D.62.5%答案C解析完工百分比=累计实际发生成本22.下列各项中，属于流动资产的是（）。A.长期股权投资B.无形资产C.应收账款D.房屋建筑物答案C解析应收账款属于流动资产，长期股权投资、无形资产、房屋建筑物属于非流动资产。23.按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单的项目编码采用12位数字，其中第1~2位表示（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码答案A解析项目编码第1~2位为专业工程代码，第3~4位为附录分类顺序码，第5~6位为分部工程顺序码，第7~9位为分项工程项目名称顺序码，第10~12位为清单项目名称顺序码。24.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于规费的是（）。A.养老保险费B.差旅费C.劳动保护费D.办公费答案A解析规费包括社会保险费（养老、医疗、失业、工伤、生育保险费）和住房公积金。差旅费、劳动保护费、办公费属于企业管理费。25.某施工企业向银行借款300万元，期限1年，年利率5%，按贴现法付息，则该借款的实际利率为（）。A.4.76%B.5.00%C.5.26%D.5.56%答案C解析贴现法下，实际可用借款额=300−30026.下列方法中，不属于建设工程项目经济效果评价方法的是（）。A.净现值法B.内部收益率法C.价值工程法D.投资回收期法答案C解析价值工程法是一种设计方案优化的方法，不属于经济效果评价方法。净现值法、内部收益率法、投资回收期法均为经济效果评价方法。27.某技术方案总投资为5000万元，其中资本金为2000万元，项目正常年份净利润为400万元，则资本金净利润率为（）。A.8%B.12%C.16%D.20%答案D解析资本金净利润率=净利润28.下列不属于工程量清单计价费用组成的是（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.设计费答案D解析工程量清单计价费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，设计费属于工程建设其他费用。29.施工企业成本核算对象一般是（）。A.施工企业B.施工项目C.施工工序D.施工工种答案B解析施工企业一般以施工项目为成本核算对象，归集和分配施工费用。30.某施工机械台班单价为800元/台班，其中折旧费为200元，大修理费为80元，经常修理费为100元，燃料动力费为300元，人工费为100元，则该机械的台班经常修理费与台班大修理费的比值为（）。A.0.80B.1.00C.1.25D.1.50答案C解析经常修理费与大修理费之比=10031.根据《企业会计准则》，施工企业对外提供劳务取得的收入属于（）。A.建造合同收入B.销售商品收入C.提供劳务收入D.让渡资产使用权收入答案C解析施工企业对外提供劳务取得的收入属于提供劳务收入；建造合同收入是施工企业承包工程取得的收入。32.某企业采用成本分析模式确定最佳现金持有量，当持有现金的机会成本、管理成本和短缺成本之和最小时的现金持有量即为（）。A.最佳现金持有量B.最低现金持有量C.最高现金持有量D.平均现金持有量答案A解析成本分析模式中，机会成本、管理成本、短缺成本三项之和最小时的现金持有量为最佳现金持有量。33.下列各项中，不属于施工企业存货的是（）。A.库存材料B.周转材料C.委托加工物资D.施工机械答案D解析施工机械属于固定资产，不属于存货。库存材料、周转材料、委托加工物资均属于存货。34.某固定资产原值为120万元，预计净残值为6万元，使用年限为10年，采用平均年限法折旧，则年折旧率为（）。A.8%B.9.5%C.10%D.11.5%答案B解析年折旧率=1−预计净残值率折旧年限×35.某项目财务内部收益率为18%，当折现率为16%时，财务净现值为80万元；当折现率为20%时，财务净现值为-40万元，则该项目的财务内部收益率约为（）。A.17.33%B.18.00%C.18.67%D.19.33%答案C解析采用内插法：FI36.下列各项中，属于施工企业直接成本的是（）。A.管理人员工资B.施工人员工资C.办公费D.差旅费答案B解析施工人员工资属于直接成本中的人工费，管理人员工资、办公费、差旅费属于间接成本（企业管理费）。37.某施工企业于2025年1月1日向银行借入1000万元，年利率6%，期限3年，到期一次还本付息，按单利计息，则到期应偿还的本利和为（）万元。A.1060B.1120C.1180D.1191.02答案C解析单利本利和F=38.按形成资产法分类，建设投资由（）组成。A.工程费用、工程建设其他费用、预备费B.固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用、预备费C.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用D.直接费、间接费、利润、税金答案B解析按形成资产法分类，建设投资由固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和预备费组成。选项A是按概算法分类。39.施工企业编制施工预算时，以（）为基础。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标答案A解析施工预算是施工企业根据施工定额编制的，用于企业内部成本控制。40.某分项工程直接费为500万元，其中人工费为150万元，企业管理费费率为20%，利润率为8%，规费费率为5%，以人工费为计算基础，则该分项工程的企业管理费和利润合计为（）万元。A.40B.42C.46D.50答案B解析企业管理费=150×20%=41.下列有关财务净现值的说法，正确的是（）。A.财务净现值大于零，方案可行B.财务净现值等于零，方案不可行C.财务净现值小于零，方案可行D.财务净现值越大，方案越差答案A解析财务净现值大于或等于零时，方案在经济上可行；财务净现值小于零时，方案不可行。42.某技术方案年营业收入为2000万元，年经营成本为1200万元，年折旧为200万元，年利息为50万元，所得税税率为25%，则该方案的年税后利润为（）万元。A.375B.400C.412.50D.450答案C解析利润总额=2000−1200−20043.某施工企业年赊销收入为720万元，应收账款平均余额为120万元，则该企业应收账款周转次数为（）次。A.4B.5C.6D.7答案C解析应收账款周转次数=赊销收入净额44.下列各项中，不属于其他项目费的是（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费答案B解析其他项目费包括暂列金额、计日工、总承包服务费等，暂估价属于材料暂估价，不在其他项目费中单列。45.某施工企业欲对某项目进行敏感性分析，其选择的不确定性因素通常不包括（）。A.投资额B.产品价格C.经营成本D.管理水平答案D解析敏感性分析选择影响方案效果的主要不确定性因素，通常包括投资额、产品价格、经营成本、建设期等，管理水平难以量化，一般不作为敏感性分析的因素。46.按《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单应由（）编制。A.投标人B.招标人C.造价咨询机构D.监理单位答案B解析招标工程量清单由招标人负责编制，或委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。47.某施工企业注册资本为5000万元，法定盈余公积累计为2500万元，则该企业可不再提取法定盈余公积（）。A.正确，已达到注册资本50%B.错误，需达到注册资本25%C.错误，需达到注册资本60%D.错误，需达到注册资本75%答案A解析当法定盈余公积累计达到注册资本的50%时，可不再提取。2500/48.施工企业购买材料支付的增值税进项税额属于（）。A.管理费用B.营业外支出C.可抵扣进项税额D.材料成本答案C解析一般纳税人取得增值税专用发票的进项税额可抵扣，不计入材料成本；小规模纳税人不可抵扣，计入材料成本。49.某建设项目建筑安装工程费为5000万元，设备及工器具购置费为3000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为10%，建设期利息为200万元，则该项目建设投资为（）万元。A.8900B.9000C.9900D.10100答案C解析基本预备费=(5000+3000+50.采用定额单价法编制施工图预算时，分项工程的单价应为（）。A.人工单价B.材料单价C.机械台班单价D.定额基价答案D解析定额单价法以分项工程的定额基价（含人工费、材料费、机械费）为单价，乘以工程量后汇总。51.某施工企业2025年年初存货为500万元，年末存货为700万元，全年营业成本为3600万元，则存货周转次数为（）次。A.4.5B.5.0C.6.0D.7.2答案C解析存货平均余额=500+70052.按现行财务制度，施工企业固定资产折旧一般采用（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法答案B解析施工企业固定资产折旧一般采用平均年限法（直线法），对特定设备可采用工作量法或加速折旧法。53.下列各项中，属于施工企业营业外收入的是（）。A.工程结算收入B.材料销售收入C.固定资产盘盈D.劳务收入答案C解析固定资产盘盈属于营业外收入，工程结算收入属于建造合同收入，材料销售收入和劳务收入属于其他业务收入。54.某技术方案基准收益率为12%，内部收益率为15%，则该方案（）。A.可行B.不可行C.无法判断D.临界状态答案A解析当FIRR55.下列费用中，不属于施工机械使用费的是（）。A.折旧费B.大修理费C.场外运费D.大型机械安拆费答案D解析大型机械安拆费属于措施项目费（或按专业规定），不属于施工机械使用费。折旧费、大修理费、场外运费均属于机械使用费。56.某施工企业年初所有者权益为2000万元，年末所有者权益为3000万元，当年净利润为400万元，则净资产收益率为（）。A.13.33%B.16.00%C.20.00%D.26.67%答案B解析净资产收益率=净利润57.编制工程量清单时，出现《建设工程工程量清单计价规范》附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报（）备案。A.省级住房城乡建设主管部门B.市级住房城乡建设主管部门C.国务院住房城乡建设主管部门D.造价管理机构答案C解析补充项目应报国务院住房城乡建设主管部门备案，以满足工程计价需要。58.某施工企业年固定成本为200万元，单位变动成本为40元，产品单价为80元，年销售量为8万件，则经营杠杆系数为（）。A.1.33B.1.50C.1.67D.2.00答案C解析经营杠杆系数DOL=59.某设备原值为10万元，各年折旧费和运行费用如表所示，则设备经济寿命为（）年。年份12345折旧费（万元）421.510.8运行费（万元）11.522.53.5年均总费用（万元）5.04.254.174.254.56A.1B.2C.3D.4答案C解析年均总费用最低的年份为经济寿命。第3年年均总费用为4.17万元，为各年最低，故经济寿命为3年。60.下列各项中，不属于财务现金流量表中现金流出项目的是（）。A.建设投资B.流动资金C.经营成本D.折旧费答案D解析折旧费属于非现金费用，不构成现金流出。建设投资、流动资金、经营成本均为现金流出。二、建设工程法规及相关知识（单项选择题，每题1分，共70分）1.下列法律中，属于民法商法部门的是（）。A.建筑法B.合同法C.招标投标法D.安全生产法答案B解析合同法属于民商法部门，建筑法和招标投标法属于经济法部门，安全生产法属于行政法部门。2.根据《民法典》，施工合同属于（）。A.买卖合同B.承揽合同C.建设工程合同D.委托合同答案C解析《民法典》将建设工程合同列为独立的有名合同，包括工程勘察、设计、施工合同。3.下列不属于施工合同发包人义务的是（）。A.办理土地征用手续B.提供施工场地C.组织竣工验收D.保证施工人员安全答案D解析保证施工人员安全是施工承包人的义务。办理土地征用、提供施工场地、组织竣工验收均为发包人义务。4.根据《招标投标法》，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30答案C解析《招标投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。5.下列行为中，属于投标人串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.投标人以低于成本报价竞标C.投标人向评标委员会成员行贿D.投标人以他人名义投标答案A解析不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制属于串通投标行为。低于成本报价竞标、行贿、以他人名义投标属于其他违法行为。6.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.规划许可证B.施工许可证C.开工报告D.用地批准书答案B解析建设单位应在开工前申请领取施工许可证，而非规划许可证或用地批准书。7.某工程合同工期为20个月，因发包人原因导致停工3个月，承包人可以主张的索赔是（）。A.工期索赔B.费用索赔C.工期和费用索赔D.利润索赔答案C解析因发包人原因导致停工，承包人既可索赔工期，也可索赔由此增加的费用（如窝工费、管理费等）。8.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.直接决定本单位生产安全事故赔偿金额答案D解析事故赔偿金额的确定不属于主要负责人法定职责，应由事故调查处理机关依法认定。9.某施工企业将工程分包给不具备相应资质的单位，该行为属于（）。A.合法分包B.违法分包C.转包D.挂靠答案B解析将工程分包给不具备相应资质条件的单位属于违法分包。10.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.10答案C解析屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。11.下列不属于建设工程监理单位工作内容的是（）。A.审查施工组织设计B.审核工程款支付申请C.组织竣工验收D.巡视检查施工质量答案C解析组织竣工验收由建设单位负责，监理单位参与但不组织。审查施工组织设计、审核工程款支付申请、巡视检查施工质量均为监理工作内容。12.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案A解析施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，并记入个人工作档案。13.某施工合同约定争议解决方式为仲裁，双方发生争议后，一方直接向人民法院起诉，人民法院应（）。A.受理B.不予受理C.移送仲裁机构D.驳回起诉答案B解析有效仲裁协议排除法院管辖，一方起诉时，法院应告知原告向仲裁机构申请仲裁，不予受理。14.根据《民法典》，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。普通诉讼时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.5答案C解析《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外。15.下列行为中，属于行政处分的是（）。A.罚款B.记过C.没收违法所得D.吊销许可证答案B解析行政处分是行政机关对内部工作人员的处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等。罚款、没收违法所得、吊销许可证属于行政处罚。16.施工合同中约定的工程质量标准为合格，但实际施工质量达到优良标准，则（）。A.承包人应承担违约责任B.不构成违约C.发包人可拒绝付款D.承包人应承担缔约过失责任答案B解析质量高于约定标准不构成违约，承包人履行合同符合约定，且质量合格，不承担违约责任。17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人（）。A.支付违约金B.赔偿损失C.顺延工期并赔偿损失D.解除合同答案C解析因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求顺延工期，并有权要求赔偿窝工、停工等损失。18.下列情形中，属于要约邀请的是（）。A.投标文件B.中标通知书C.招标公告D.施工合同答案C解析招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约，中标通知书属于承诺，施工合同是双方合意达成的协议。19.某施工企业资质等级为二级，超越资质等级承揽工程，该合同属于（）。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同答案B解析超越资质等级承揽工程违反了法律强制性规定，合同无效。20.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.5%D.10%答案B解析投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过80万元人民币。21.下列不属于建设工程施工合同主要内容的是（）。A.工程范围B.建设工期C.工程监理单位D.工程价款答案C解析工程监理单位不属于施工合同主要内容。工程范围、建设工期、工程价款、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款均为施工合同主要内容。22.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程应当（）。A.返修B.赔偿C.更换D.重做答案A解析施工单位对施工中出现质量问题的建设工程应当负责返修，造成损失的应承担赔偿责任。23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（）。A.医疗保险B.工伤保险C.意外伤害保险D.养老保险答案C解析施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险期限自开工之日至竣工验收合格之日。24.某工程因承包人原因导致质量不合格，发包人有权要求承包人（）。A.修理、返工或改建B.赔偿全部损失C.支付违约金D.解除合同答案A解析因承包人原因造成工程质量不合格，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理、返工或改建。25.根据《招标投标法》，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案C解析评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。26.下列不属于建设工程招标方式的是（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.两阶段招标答案C解析我国《招标投标法》规定的招标方式为公开招标和邀请招标，议标已不适用。27.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经（）认可。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设行政主管部门答案A解析总承包单位分包需经建设单位认可，总承包合同约定的分包除外。28.下列情形中，不属于施工合同解除法定事由的是（）。A.不可抗力致使合同目的不能实现B.承包人明确表示不履行主要债务C.发包人延迟支付工程款D.承包人将工程转包答案C解析发包人延迟支付工程款不一定构成合同解除的法定事由，需达到催告后合理期限内仍未支付等严重程度。29.根据《环境保护法》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时审批、同时施工、同时验收D.同时招标、同时施工、同时竣工答案A解析环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即“三同时”制度。30.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.70%C.80%D.90%答案C解析试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或合同约定工资的80%，且不得低于当地最低工资标准。31.下列不属于违约责任承担方式的是（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付定金答案D解析支付定金属于担保方式，不属于违约责任的承担方式。违约责任承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。32.根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（）。A.不予支持B.应予支持C.酌情支持D.驳回起诉答案B解析建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。33.某施工企业雇佣的农民工在施工中因操作不当受伤，经认定为工伤，该农民工的工伤保险待遇应由（）承担。A.农民工本人B.施工企业C.建设单位D.保险公司答案B解析用人单位应当为劳动者缴纳工伤保险费，发生工伤后，工伤保险待遇由工伤保险基金和用人单位按规定承担。34.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度。A.节能评估和审查B.节能设计C.节能验收D.节能备案答案A解析国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，不符合强制性节能标准的项目不得开工建设。35.下列不属于施工单位安全生产责任的是（）。A.设置安全生产管理机构B.配备专职安全生产管理人员C.制定安全生产规章制度D.确定安全生产费用标准答案D解析确定安全生产费用标准属于建设单位和政府有关部门的职责，施工单位应按规定使用安全生产费用。36.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将施工图设计文件报（）审查。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.施工图审查机构D.监理单位答案C解析建设单位应当将施工图设计文件报施工图审查机构审查，未经审查合格的施工图设计文件不得使用。37.下列行为中，属于违法发包的是（）。A.建设单位将工程发包给个人B.建设单位将工程发包给具有相应资质的单位C.建设单位依法进行招标D.建设单位将施工图设计文件报审答案A解析建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的单位或个人，或将工程肢解发包等均属违法发包。38.根据《民法典》，承诺生效时合同（）。A.成立B.生效C.履行D.终止答案A解析承诺生效时合同成立，合同生效还需满足其他条件，如办理批准登记手续等。39.某施工合同约定工期为300天，因承包人原因实际工期为350天，则承包人应承担（）责任。A.违约责任B.缔约过失责任C.侵权责任D.刑事责任答案A解析因承包人原因导致工期延误，构成违约，应承担违约责任，按合同约定支付违约金或赔偿损失。40.根据《消防法》，建设工程施工现场的消防安全由（）负责。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位答案B解析施工现场的消防安全由施工单位负责，实行施工总承包的由总承包单位负责。41.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案C解析质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。42.下列属于施工企业资质序列的是（）。A.施工总承包、专业承包、劳务分包B.施工总承包、专业分包、劳务分包C.综合资质、总承包、专业承包D.甲级、乙级、丙级答案A解析建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质三个序列。43.根据《招标投标法》，中标人的投标应当符合的条件之一是能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。此评标方法称为（）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.合理低价法D.性价比法答案B解析综合评估法是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的评标方法。44.某施工企业因拖欠农民工工资，被建设行政主管部门责令限期改正，逾期未改正，则（）。A.吊销营业执照B.限制其承接工程C.降低资质等级D.追究刑事责任答案B解析施工企业拖欠农民工工资逾期不改的，可限制其承接工程，情节严重的降低资质等级或吊销资质证书。45.根据《民法典》，下列不属于无效合同情形的是（）。A.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害第三人合法权益C.违背公序良俗D.重大误解答案D解析重大误解属于可撤销合同情形。以欺诈手段损害国家利益、恶意串通损害第三人利益、违背公序良俗均属于无效合同。46.建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.72答案B解析建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。47.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（）。A.安全验算结果B.施工进度计划C.材料清单D.劳动力计划答案A解析专项施工方案应附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。48.某施工合同约定工程款支付方式为按月支付，发包人未按约定支付工程款，承包人催告后发包人仍不支付，则承包人（）。A.可以解除合同B.不得解除合同C.可以停止施工D.可以转让合同答案A解析发包人未按约定支付工程款，经催告后在合理期限内仍未支付，承包人有权解除合同。49.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）的损失请求赔偿。A.全部B.扩大C.原有D.预期答案B解析根据减损规则，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。50.下列不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.取得施工总承包资质答案D解析取得施工总承包资质不是取得安全生产许可证的条件。安全生产许可证条件包括建立安全生产责任制、保证资金投入、设置安全管理机构等。51.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在约定时间内发出开工通知，导致工期延误的，承包人（）。A.有权要求顺延工期B.有权解除合同C.有权要求赔偿损失D.只能等待开工答案A解析因监理人原因未按时发出开工通知，承包人有权要求顺延工期，并可要求赔偿相应损失。52.下列不属于建设工程担保方式的是（）。A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.质量保证答案D解析质量保证不属于担保方式。建设工程担保包括投标担保、履约担保、预付款担保、支付担保等。53.根据《建筑法》，建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程（）。A.安全标准B.质量标准C.安全、质量标准D.环保标准答案C解析建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全、质量标准。54.某施工企业与材料供应商签订一份水泥采购合同，约定由供应商送货上门，则货物毁损、灭失的风险自（）起转移。A.合同成立时B.货物发出时C.货物交付时D.货款支付时答案C解析出卖人送货上门的，货物毁损、灭失的风险在交付给买受人时转移。55.根据《建设工程质量检测管理办法》，涉及结构安全的试块、试件和材料应实行（）制度。A.见证取样和送检B.平行检验C.旁站监理D.随机抽检答案A解析涉及结构安全的试块、试件和材料应实行见证取样和送检制度，检测机构应出具检测报告。56.下列属于行政处罚的是（）。A.罚金B.警告C.拘役D.有期徒刑答案B解析警告属于行政处罚。罚金、拘役、有期徒刑属于刑罚。57.根据《民法典》，建设工程施工合同的承包人将其承包的全部工程转包给第三人的，该转包行为（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定答案B解析承包人将工程转包违反法律强制性规定，转包行为无效。58.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架等危险部位设置明显的（）。A.安全警示标志B.宣传标语C.施工标识D.企业标志答案A解析施工现场危险部位应设置明显的安全警示标志，提醒作业人员注意安全。59.根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程竣工结算由（）编制。A.发包人B.承包人C.监理单位D.造价咨询机构答案B解析工程竣工结算由承包人编制，发包人审查，也可委托工程造价咨询机构审查。60.下列不属于施工企业安全生产教育培训对象的是（）。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.设计人员答案D解析施工企业安全生产教育培训对象包括主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和作业人员，设计人员不属于施工单位人员。61.根据《民法典》，债权转让应当通知债务人，未通知债务人的，该转让对债务人（）。A.不发生效力B.发生效力C.部分发生效力D.无效答案A解析债权转让未通知债务人的，对债务人不发生效力。62.某施工合同纠纷中，原告向被告住所地人民法院起诉，该法院有管辖权，这体现了民事诉讼的（）原则。A.当事人诉讼权利平等B.辩论C.处分D.管辖恒定答案D解析管辖恒定原则是指原告起诉时依法确定管辖法院后，不因当事人住所地或经常居住地的变更而改变管辖。63.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。A.实际完工之日B.转移占有之日C.提交竣工报告之日D.验收合格之日答案B解析工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。64.下列不属于安全生产责任保险特点的是（）。A.强制性B.商业性C.事故预防服务D.公益性答案B解析安全生产责任保险具有强制性、事故预防服务、公益性等特点，不属于商业性保险。65.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者（）监督下现场取样。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构答案B解析施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。66.根据《节约能源法》，建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准，不符合建筑节能标准的（）。A.不得开工B.不得竣工验收C.不得销售D.不得备案答案B解析不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设，已经开工建设的应当责令停止施工，已经建成的不得销售或使用。竣工验收时不符合节能标准的不得通过验收。67.某施工合同约定由承包人垫资施工，该约定（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定答案A解析当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但利息标准不得高于法定利率。68.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.4D.24答案A解析单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。69.根据《民法典》，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以根据当事人的请求（）违约金。A.适当减少B.不予支持C.予以维持D.酌情增加答案A解析约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。70.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书有效期为（）年。A.1B.2C.3D.5答案C解析“安管人员”安全生产考核合格证书有效期为3年，有效期届满需要延期的，应在有效期届满前3个月内申请延期。三、建设工程项目管理（单项选择题，每题1分，共70分）1.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目质量控制B.项目进度控制C.项目的目标控制D.项目投资控制答案C解析项目管理的核心任务是项目的目标控制，即对质量、进度、成本和安全等目标进行有效控制。2.下列不属于建设工程项目管理的类型是（）。A.业主方项目管理B.设计方项目管理C.施工方项目管理D.政府方项目管理答案D解析建设工程项目管理的类型包括业主方、设计方、施工方、供货方和建设项目总承包方的项目管理，政府方不属于项目管理主体。3.项目管理的核心任务是项目的目标控制，其中“三大目标”通常是指（）。A.质量、进度、成本B.质量、安全、成本C.进度、安全、成本D.质量、进度、安全答案A解析工程项目管理的三大目标是质量、进度（工期）和成本（投资），