建设工程合同争议解决机制协议

建设工程合同争议解决机制协议双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“主合同”），为明确履行主合同过程中及履行完毕后一定期限内（自合同签订之日起至主合同权利义务履行完毕后两年内）可能发生的争议的解决方式，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国仲裁法》及其他相关法律法规，经友好协商，达成如下争议解决机制协议（以下简称“本协议”）：鉴于：1.双方系主合同的当事人，分别为发包人（以下简称“发包人”）和承包人（以下简称“承包人”）。2.双方希望在主合同履行过程中及履行完毕后一定期限内，通过预先约定争议解决机制的方式，以友好、高效、经济的手段解决可能出现的争议。依据上述鉴于条款及主合同约定，双方达成协议如下：第一条适用范围本协议适用于双方因履行主合同所引发的或与本合同相关的一切争议，包括但不限于：（一）对主合同条款（包括但不限于合同主体资格、权利义务、工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式、变更、签证、索赔、违约责任、不可抗力、合同解除、争议解决等）的理解和解释争议；（二）关于主合同项下工程进度、质量合格性、材料设备供应、工程变更、工程量确认、工期延误、工程款支付、结算、支付违约金、质量保修费用等的争议；（三）因一方违约（如工期延误、质量缺陷、未能按约定支付款项等）引起的责任承担争议；（四）关于合同解除、终止及其法律后果的争议；（五）主合同约定的其他可争议事项。本协议适用于自双方签订主合同之日起至主合同约定的工程竣工验收合格并完成结算支付（以发票开具及款项实际收讫为准）之日起两年内发生的与本合同相关的争议。若在上述期限内争议未解决，则本协议约定的争议解决机制继续有效。第二条争议解决方式选择双方确认，对于本协议第一条所约定范围内的争议，首先应当通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第[三]种方式解决：（一）提交[填写具体名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]（以下简称“仲裁委员会”），按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[填写具体城市]，仲裁语言为中文。双方同意共同选择[独任仲裁员/合议仲裁庭]审理本案。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除依照《中华人民共和国仲裁法》规定被人民法院裁定不予执行的外，自动具有法律效力。（二）提交有管辖权的人民法院诉讼解决。根据主合同约定，[选择并明确：1.由主合同签订地人民法院管辖；2.由工程所在地人民法院管辖；3.由发包人住所地人民法院管辖；4.由承包人住所地人民法院管辖]。本协议约定优先适用仲裁方式解决争议。除非双方明确书面同意选择诉讼方式，否则任何一方就本协议约定范围内的争议向仲裁委员会申请仲裁，即视为已充分、有效地行使了选择仲裁的权利。第三条争议提交与受理（一）无论选择何种争议解决方式，任何一方在认为争议发生或已发生时，应在争议发生后[十五]日内，向对方发出书面通知（以下简称“书面通知”），详细说明争议的事项、事实与理由，并载明拟采取的争议解决方式（协商、调解、仲裁或诉讼）。书面通知应送达至本协议首部载明的对方联系人及地址或主合同中约定的地址。（二）收到书面通知的一方应在收到后[十]日内，就对方提出的争议事项及拟采取的争议解决方式给予书面回复，确认收到通知。若不提出异议，则视为同意对方的争议解决方式。若提出异议，双方应友好协商解决，协商不成的，按本协议第二条约定处理。（三）若选择仲裁，提出仲裁申请的一方（申请人）应在收到对方书面回复或逾期未回复后[三十]日内，将仲裁申请书及支持其主张的证据材料提交给仲裁委员会；被申请人在收到仲裁申请书副本后[三十]日内提交答辩书及反请求证据材料。双方均应按照仲裁委员会的规则履行相关程序。第四条证据提交与交换（一）双方承诺，在争议解决过程中，应本着诚实信用原则，全面、真实、及时地提供与争议事项相关的证据材料。（二）申请人应就其主张提供证据予以证明。被申请人如有异议或提出反请求，亦应提供相应证据。（三）除法律另有规定或双方另有约定外，证据包括但不限于书面文件、合同、协议、信函、邮件、传真、电子邮件、图纸、照片、录音录像、公证书、鉴定报告、审计报告、证人证言等。（四）在仲裁或诉讼程序开始前或特定阶段，经一方书面请求，双方同意进行证据交换。交换时，一方应提供其持有的、支持己方主张的所有证据副本。对方应在收到后[五]日内确认收到并书面反馈，或补充其证据。第五条争议解决程序中的特殊考虑（一）对于争议事项涉及的专业技术性问题，双方同意，可以共同委托具有相应资质的第三方机构进行鉴定或评估，鉴定或评估费用由[双方协商确定承担方式，例如：提出方先行承担，最终由责任方承担/根据鉴定结论按比例分担/由败诉方承担]。（二）若争议导致合同履行严重受阻，可能危及工程安全或造成一方重大损失，任何一方可书面通知对方暂停履行与争议事项相关的合同义务，但应采取必要的措施防止损失扩大。暂停履行的一方应在[三十]日内与对方协商，或根据本协议约定解决争议，协商达成一致或争议解决后应及时恢复履行。因对方原因导致暂停履行超过[三十]日的，暂停履行一方有权根据合同约定解除合同。第六条仲裁/诉讼地点与法律适用（一）若发生仲裁，仲裁地点为[再次确认仲裁地点，与第二条一致]。双方应按照仲裁委员会的规则指定仲裁员、进行审理。（二）若发生诉讼，适用主合同签订地/工程所在地/发包人住所地/承包人住所地[再次确认并明确诉讼管辖法院所在地，与第二条一致]有管辖权的人民法院管辖。审理该案所依据的法律为中华人民共和国法律（包括法律、行政法规、部门规章及司法解释）。第七条仲裁/裁决效力与履行（一）双方确认，仲裁裁决具有终局性。一方不自动履行仲裁裁决的，另一方有权依据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，向[填写仲裁委员会所在地的中级法院，例如：北京市第三中级人民法院]申请强制执行。（二）被申请人若认为仲裁裁决存在《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定的可撤销情形，可在收到裁决书之日起[六]个月内向[填写仲裁委员会所在地的中级法院]申请撤销该裁决。第八条争议解决费用承担（一）在争议解决过程中，除仲裁/诉讼费用按本协议约定承担外，所有其他费用，包括但不限于咨询费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费、证人误工费、翻译费等，由[双方协商确定承担方式，例如：败诉方承担；或根据实际情况合理分担；或约定申请人为申请人、被申请人为被申请人各自承担其发生的合理费用，具体标准由仲裁庭/法院酌定]。（二）若选择仲裁，仲裁费用（包括仲裁员费用、仲裁机构收取的仲裁费等）原则上由败诉方承担；双方在仲裁规则允许范围内协商不成的，由仲裁委员会决定。律师费按实际发生额承担，具体承担方式和计算标准由[双方协商确定，例如：根据裁决书/判决书确定/按实际发生额协商/按合同约定或法律规定处理]。（三）若选择诉讼，诉讼费用（包括案件受理费、保全费、鉴定费、公告费等）由人民法院根据案件具体情况决定承担方。律师费按实际发生额承担，具体承担方式和计算标准由[双方协商确定，例如：根据判决书确定/按实际发生额协商/按合同约定或法律规定处理]。第九条通知与送达与本协议相关的所有通知、请求、文件等均应按照本协议首部载明的地址通过专人送达、挂号信、快递服务或双方确认的电子邮件/传真送达。任何一方变更联系方式或地址，应提前[五]日书面通知对方。以专人送达的，签收日为送达日；以挂号信或快递服务送达的，寄出后[三]日为送达日；以电子邮件/传真送达的，发出当日视为送达，但对方有证据证明未实际接收的除外。第十条法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。因本协议本身内容产生的争议，适用主合同约定或本协议约定的争议解决机制解决。第十一条其他（一）本协议是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的条款约定优先于主合同中可能存在的关于争议解决的相冲突条款。（二）本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。（三）本协议一式[肆]份，发包人