建设工程合同终止补充协议范本

建设工程合同终止补充协议范本双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，就原《[请填写原合同全称]》（合同编号：[请填写原合同编号]）（以下简称“原合同”）的终止事宜，经友好协商，达成如下补充协议：第一条确认终止双方确认，原合同已于______年____月____日因[选择或填写具体终止原因：例如，工程已按期完成并通过竣工验收/双方协商一致/因不可抗力/发包人资金问题/承包人严重违约解除/发包人严重违约解除/其他法定或约定终止情形]等原因，于______年____月____日（以下简称“终止日期”）正式终止。自终止日期起，原合同约定的权利义务不再继续履行，但本补充协议约定的条款除外。第二条工程价款结算1.双方确认，截至终止日期，已完成的工程量已按照原合同约定及双方确认的[选择或填写结算依据：例如，经双方签字确认的竣工结算报告/经双方签字确认的工程量清单及单价]进行结算。2.根据上述结算依据，截至终止日期，发包人应付给承包人的工程款总额（含但不限于进度款、竣工结算款，扣除已支付款项、质保金、违约金、发包人已合理扣留的款项等）为人民币（大写）____________________元整（¥____________________）。3.发包人应在本协议生效后[填写天数]日内，向承包人支付上述款项中的人民币（大写）____________________元整（¥____________________），余款人民币（大写）____________________元整（¥____________________）作为质保金，按照原合同关于质保金条款的约定处理，即：[选择或填写质保金处理方式：例如，在本协议生效后[填写时间]内支付/在工程交付使用满[填写年限]年后支付/在承包人履行完原合同约定的其他保修义务且无遗留质量问题后支付/其他约定方式：____________________]4.发包人支付款项应汇入承包人以下银行账户：开户名：____________________开户行：____________________账号：____________________5.承包人应在收到上述款项后，向发包人开具等额的增值税[选择税率：例如，普通发票/电子普通发票/增值税专用发票]。第三条工程资料移交1.承包人应在终止日期前（或本协议生效后[填写天数]日内），将下列与该工程项目相关的资料完整移交给发包人：[列明需要移交的资料清单，例如：全套施工图纸（包括设计变更和竣工图）、工程计算书、测量记录、材料试验报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、竣工验收报告、各类往来函件、设备装置的合格证、操作维护手册等]2.移交地点为：____________________。3.移交方式为：[选择或填写方式：例如，现场移交/邮寄送达/其他方式：____________________]。4.双方应在移交时签署《工程资料移交清单》，确认移交内容。5.除双方另有约定外，原合同约定由承包人保管的工程资料，仍由承包人保管；由发包人保管的工程资料，仍由发包人保管。第四条工程验收与质量问题处理1.双方确认，截至终止日期，工程[选择或填写状态：例如，已通过竣工验收/未通过竣工验收，具体问题为：____________________/已完成主体工程，部分附属工程未完成]。2.如工程未通过竣工验收或存在质量问题，双方同意按照以下方式处理：[选择或填写处理方式：例如，承包人应在[填写时间]内完成修复，修复费用由[发包人/承包人]承担，发包人应在修复完成后重新组织验收；/双方同意暂不处理，遗留问题由承包人在保修期内负责；/发包人委托第三方进行修复，费用由[发包人/承包人]承担；/其他约定方式：____________________]3.如工程已通过竣工验收，则视为工程质量符合原合同约定，承包人不再承担因质量问题产生的额外责任（除原合同明确约定的保修责任外）。第五条质量保修责任1.尽管原合同已约定保修期，但双方同意，对于该工程项目，承包人仍应承担质量保修责任。保修期自工程实际竣工验收合格之日起计算，或在本协议终止日期后[选择或填写年限]年内，以较晚者为准。保修范围包括但不限于原合同约定的保修内容。2.在保修期内，如工程出现保修范围内的质量问题，承包人应在接到发包人通知后[填写天数]日内响应并负责维修。维修费用[选择承担方：例如，由承包人承担/由发包人承担，但发包人有权向承包人追偿]。3.承包人应确保维修质量，达到原设计标准或双方约定的标准。第六条违约责任1.若发包人未按照本协议第二条约定的期限和金额支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[填写比例，例如，万分之一或百分之零点五]向承包人支付违约金，但累计违约金不超过应付未付工程款总额的[填写比例，例如，百分之十]。2.若承包人未按照本协议第三条约定的期限和内容移交工程资料，每逾期一日，应向发包人支付违约金人民币[填写金额]元。因资料移交不全或错误导致发包人产生损失的，承包人应承担赔偿责任。3.双方均应遵守原合同中关于合同解除的违约责任条款，除非本协议另有约定。4.任何一方违反本协议约定，给对方造成其他损失的，应予以赔偿。第七条税费承担双方确认，与本协议项下工程款结算相关的税费（包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等），按国家及地方有关税收法律、法规的规定，由[选择承担方：例如，发包人/承包人]承担。第八条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，应按照[选择或填写方式：例如，原合同约定的争议解决方式/依法向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交[填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]解决。第九条其他事项1.本协议构成双方关于原合同终止事宜的完整协议，取代原合同中与本协议内容不一致的条款。2.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。3.本协议一式[填写份数]份，发包人执[填写份数]份，承包人执[填写份数]份，具有同等法律效力。4.