2026年一级造价工程师职业资格考试（建设工程计价）经典试题及答案一

2026年一级造价工程师职业资格考试（建设工程计价）经典试题及答案一一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列费用中属于建设投资的是（）。A.建设期利息B.流动资金C.工程费用D.铺底流动资金答案C解析建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。建设期利息单独构成一项，不属于建设投资；流动资金（含铺底流动资金）属于生产性建设项目总投资中的流动资金部分。2.在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目静态投资为（）万元。A.4000B.4200C.4300D.4420答案B解析静态投资包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费。工程费用=2000+1500=3500万元，静态投资=3500+500+200=4200万元。涨价预备费和建设期利息属于动态投资。3.下列费用中，属于设备运杂费的是（）。A.设备制造厂的包装费B.设备安装现场的保管费C.设备购置人员的差旅费D.设备自制过程的材料费答案B解析设备运杂费包括运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费、采购与仓库保管费。A属于设备原价中的包装费；C属于建设单位管理费；D属于自制设备成本。4.某进口设备离岸价（FOB）为100万美元，国际运费率为5%，运输保险费率为0.3%，关税税率为15%，增值税税率为13%，美元对人民币汇率为1：7.0。则该进口设备的到岸价（CIF）为（）万元人民币。A.735.00B.738.21C.848.94D.738.42答案B解析国际运费=100×5%=5万美元；运输保险费=（100+5）÷（1−0.3%）×0.3%=0.316万美元；CIF=（100+5+0.316）×7.0=738.21万元人民币。5.下列费用中，不属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.计时工资B.奖金C.职工福利费D.津贴补贴答案C解析人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。职工福利费属于企业管理费。6.根据现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于规费的是（）。A.劳动保护费B.住房公积金C.工会经费D.职工教育经费答案B解析规费包括社会保险费和住房公积金。劳动保护费、工会经费、职工教育经费均属于企业管理费。7.某施工企业承建某工程，已知该工程税前造价为5000万元，该企业所在地增值税税率为9%。不考虑其他因素，该工程的增值税销项税额为（）万元。A.412.84B.450.00C.495.50D.500.00答案A解析增值税销项税额=税前造价×9%=5000×9%=450万元。注意：税前造价为不含税造价，直接乘以税率即可。若题目给定税前造价为含税造价，则需要先除以（1+税率）再乘以税率。本题直接计算为450万元。但需注意一般计税方法下税前造价为不含税造价，故答案为450万元。8.某工程采用一般计税方法，已知人工费为300万元，材料费（不含税）为800万元，施工机具使用费（不含税）为200万元，企业管理费费率为10%，利润率为5%，规费费率为8%，增值税税率为9%。以人工费与施工机具使用费之和为计算基础，则该工程的增值税销项税额为（）万元。A.117.00B.119.88C.128.60D.130.68答案D解析计算基础=人工费+施工机具使用费=300+200=500万元。企业管理费=500×10%=50万元；利润=500×5%=25万元；规费=500×8%=40万元。税前造价=300+800+200+50+25+40=1415万元。增值税销项税额=1415×9%=127.35万元。9.下列工程建设其他费用中，属于与未来生产经营有关的其他费用的是（）。A.勘察设计费B.联合试运转费C.环境影响评价费D.场地准备及临时设施费答案B解析与未来生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、专利及专有技术使用费、生产准备费。勘察设计费、环境影响评价费属于与项目建设有关的其他费用；场地准备及临时设施费属于与项目建设有关的其他费用。10.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为6%，则建设期利息为（）万元。A.180.00B.212.40C.274.80D.392.40答案C解析第一年利息=3000÷2×6%=90万元；第二年利息=（3000+90+2000÷2）×6%=（3090+1000）×6%=245.40万元。建设期利息=90+245.40=274.80万元。11.下列定额中，属于计价性定额的是（）。A.施工定额B.预算定额C.劳动定额D.材料消耗定额答案B解析施工定额属于生产性定额；预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标属于计价性定额。劳动定额和材料消耗定额是施工定额的组成部分。12.某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作200个台班，残值率为5%。则该机械台班折旧费为（）元/台班。A.475B.500C.525D.550答案A解析台班折旧费=1000000×（1−5%）÷（10×200）=475元/台班。13.下列各项时间中，属于定额时间的是（）。A.多余工作时间B.施工本身造成的停工时间C.不可避免的中断时间D.违背劳动纪律损失时间答案C解析定额时间包括有效工作时间、不可避免的无负荷工作时间、不可避免的中断时间。多余工作时间、施工本身造成的停工时间、违背劳动纪律损失时间均属于损失时间。14.某材料由甲、乙两地供应，甲地供应量为400吨，原价为300元/吨；乙地供应量为600吨，原价为320元/吨。运输损耗率为1%，采购及保管费率为2%，运输费为20元/吨。不考虑其他费用，则该材料的单价为（）元/吨。A.346.94B.350.40C.357.41D.364.56答案C解析加权平均原价=（400×300+600×320）÷（400+600）=312元/吨；运输费=20元/吨；运输损耗=（312+20）×1%=3.32元/吨；采购及保管费=（312+20+3.32）×2%=6.71元/吨。材料单价=312+20+3.32+6.71=342.03元/吨。15.下列费用中，属于施工机械台班单价构成的是（）。A.人工费B.燃料动力费C.经常修理费D.以上都是答案D解析施工机械台班单价由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用等构成。16.某分项工程定额人工费为100元/工日，材料费为500元，施工机具使用费为200元。企业管理费费率为15%（以人工费与施工机具使用费之和为计算基础），利润率为10%（以人工费为计算基础），规费费率为8%（以人工费为计算基础），不考虑风险费用。则该分项工程的综合单价为（）元。A.800.00B.845.00C.873.00D.893.00答案C解析企业管理费=（100+200）×15%=45元；利润=100×10%=10元；规费=100×8%=8元。综合单价=100+500+200+45+10+8=863元。17.工程量清单计价中，下列费用中不得作为竞争性费用的是（）。A.人工费B.材料费C.规费和税金D.利润答案C解析根据现行计价规范，安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。18.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列内容中不属于工程量清单编制依据的是（）。A.建设工程设计文件B.拟定的招标文件C.施工组织设计D.与建设工程有关的标准、规范答案C解析工程量清单编制依据包括招标文件、设计文件、标准规范等。施工组织设计是投标报价的编制依据，不是工程量清单的编制依据。19.某分部分项工程量清单项目编码为010101003001，其中最后三位"001"表示（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码答案D解析工程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，一至二位为专业工程代码，三至四位为附录分类顺序码，五至六位为分部工程顺序码，七至九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。20.根据现行计价规范，下列关于招标工程量清单的描述，正确的是（）。A.招标工程量清单必须由招标人自行编制B.招标工程量清单是工程量清单计价的基础C.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.招标工程量清单以单位工程为单位编制答案B解析招标工程量清单可由招标人自行编制或委托造价咨询人编制；其准确性和完整性由招标人负责；应以单位（项）工程为单位编制。21.根据现行计价规范，下列关于最高投标限价的说法，正确的是（）。A.最高投标限价应在招标文件中公布，但可以上浮或下调B.最高投标限价应保密，开标时公布C.最高投标限价应在招标文件中公布，不得上浮或下调D.最高投标限价由投标人编制答案C解析最高投标限价应在招标文件中公布，不得上浮或下调。最高投标限价由招标人编制或委托具有相应能力的造价咨询人编制。22.某工程采用工程量清单计价，已知分部分项工程费为800万元，措施项目费为150万元，其他项目费为100万元，规费为50万元，税金为90万元。则该工程的投标总价为（）万元。A.1100B.1150C.1190D.1200答案C解析投标总价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=800+150+100+50+90=1190万元。23.根据现行计价规范，下列费用中属于其他项目费的是（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.二次搬运费D.夜间施工增加费答案B解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。安全文明施工费、二次搬运费、夜间施工增加费属于措施项目费。24.某工程采用全费用综合单价计价，已知某分项工程的全费用综合单价为500元/m³，其中包含规费和税金。该分项工程工程量为1000m³，则其合价为（）元。A.500000B.450000C.550000D.无法确定答案A解析全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。合价=综合单价×工程量=500×1000=500000元。25.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列有关合同价款约定的说法，正确的是（）。A.合同价款约定应在中标通知书发出之日起30天内完成B.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30天内约定C.合同价款约定仅包括单价和总价D.合同价款约定可采用固定总价或可调总价方式答案B解析实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。26.根据现行计价规范，下列合同类型中，发承包双方风险分担最为合理的是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同答案C解析单价合同中，工程量风险由发包人承担，价格风险由承包人承担，风险分担较为合理。固定总价合同承包人承担风险较大，成本加酬金合同发包人承担风险较大。27.某工程采用单价合同，合同约定工程量增减幅度为15%以内综合单价不变。某分项工程清单工程量为1000m³，实际完成工程量为1200m³，综合单价为200元/m³。则该分项工程结算价款为（）元。A.240000B.230000C.200000D.220000答案A解析实际工程量1200m³与清单工程量1000m³相比，增加幅度为（1200−1000）÷1000=20%，超过15%。超过15%的部分（1200−1000×1.15=50m³）可调整单价，但题目未给出调整后的单价，按原综合单价计算，结算价款=1200×200=240000元。注意：若题目给出调整单价，则应分段计算。28.根据现行计价规范，因发包人原因导致工程延期期间，承包人采购材料设备的价格上涨，应（）。A.由承包人承担B.由发包人承担C.由发承包双方平均分担D.由监理工程师确定答案B解析因发包人原因造成工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。29.某工程采用价格指数调整价格差额，已知约定付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额为500万元，其中固定要素权重为0.2，各可调因子的权重及价格指数见下表。则价格调整金额为（）万元。可调因子权重基准日价格指数现行价格指数人工费0.3100110材料费0.4100105机械费0.1100108A.25.00B.30.00C.35.00D.40.00答案A解析价格调整金额=500×[0.2+（0.3×110/100+0.4×105/100+0.1×108/100）−1]=500×（0.2+0.33+0.42+0.108−1）=500×0.058=29万元。30.某工程合同价款为1000万元，合同约定采用造价信息调整价格差额。已知合同约定价格调整范围为人工费、钢材、水泥，其占合同价款的比例分别为20%、30%、15%。合同履行期间，人工费价格上涨10%，钢材价格上涨5%，水泥价格下跌3%，其他价格不变。则价格调整金额为（）万元。A.30.50B.35.50C.40.50D.45.50答案A解析价格调整金额=1000×（20%×10%+30%×5%−15%×3%）=1000×（2%+1.5%−0.45%）=1000×3.05%=30.50万元。31.根据现行计价规范，下列关于工程计量的说法，正确的是（）。A.工程计量应按照合同中约定的计量规则进行B.工程计量由承包人自行完成，无需监理人确认C.工程计量仅对已完成的分部分项工程进行D.工程计量是发包人单方面的行为答案A解析工程计量应按照合同约定的计量规则和方法进行，由监理人对承包人提交的已完成工程量报告进行复核确认。工程计量包括分部分项工程、措施项目等。32.某工程因设计变更导致工程量增加，原清单工程量为500m³，变更后实际工程量为600m³，原综合单价为300元/m³，合同约定工程量增加15%以上时，超出部分综合单价调低5%。则变更后该分项工程结算价款为（）元。A.180000B.177750C.178500D.179250答案C解析15%以内的工程量=500×1.15=575m³，按原单价计算：575×300=172500元；超出部分工程量=600−575=25m³，调整后单价=300×0.95=285元/m³，合价=25×285=7125元。结算价款=172500+7125=179625元。33.某工程施工过程中，因发包人未能按时提供图纸导致工期延误，承包人提出索赔。下列费用中，承包人可索赔的是（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.仅人工费和材料费C.仅施工机具使用费D.仅规费和税金答案A解析因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔工期、费用和利润。费用包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等，若造成利润损失，还可索赔利润。34.根据现行计价规范，某工程因异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人（）。A.可索赔工期和费用B.可索赔工期，但不可索赔费用C.不可索赔工期和费用D.可索赔费用，但不可索赔工期答案B解析异常恶劣的气候条件属于不可抗力，承包人可索赔工期，但不可索赔费用。因不可抗力导致的费用损失，由发承包双方分别承担。35.某工程因发包人原因导致工程停工，停工期间承包人需对已完工程进行保护。根据现行计价规范，该保护费用应由（）承担。A.承包人B.发包人C.发承包双方各承担50%D.根据合同约定确定答案B解析因发包人原因导致工程停工，发包人应承担停工期间必要的保护费用。36.根据现行计价规范，下列关于现场签证的说法，正确的是（）。A.现场签证由承包人提出，经发包人签证确认B.现场签证仅适用于工程量清单漏项C.现场签证无需计入工程结算D.现场签证由监理人直接确认即可答案A解析现场签证是指发承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证由承包人提出，经发包人签证确认后，作为工程结算的依据。37.某工程竣工结算时，发包人发现承包人报送的结算资料不完整。根据现行计价规范，发包人应（）。A.拒绝接收结算资料B.一次性告知承包人需要补充的资料C.自行修改结算资料D.按照不完整资料进行结算答案B解析发包人收到承包人递交的竣工结算书及完整的结算资料后，应按合同约定进行核对。若资料不完整，应一次性告知承包人需要补充的资料及要求。38.某工程合同价款为2000万元，合同约定质量保证金为结算价款的3%。竣工结算价款为2100万元，发包人累计已支付工程款1800万元。则竣工结算时发包人应支付给承包人的金额为（）万元。A.237B.300C.237或300D.263答案A解析质量保证金=2100×3%=63万元。竣工结算时应支付金额=2100−63−1800=237万元。39.根据现行计价规范，工程竣工结算书编制完成后，承包人应在（）天内向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。A.14B.28C.30D.60答案B解析根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程竣工结算书编制完成后，承包人应在合同约定的时间内（通常为28天内）向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料。40.某工程采用工程量清单计价，合同约定采用固定总价合同。施工过程中，因发包人设计变更导致工程量减少，合同总价（）。A.不予调整B.应予调整C.由承包人自行决定D.由监理工程师决定答案B解析采用固定总价合同，若发生设计变更或工程量偏差，应按照合同约定的方法进行调整。因发包人设计变更导致工程量减少，合同总价应予调整。41.根据现行计价规范，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的金额B.暂估价包括暂列金额C.暂估价由投标人自主确定D.暂估价在结算时不予调整答案A解析暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估价不包括暂列金额，由招标人确定，在结算时按实际发生调整。42.某工程采用工程量清单计价，已知暂列金额为100万元，实际发生80万元。竣工结算时，暂列金额应（）。A.全部计入结算价款B.按实际发生额80万元计入结算价款C.余额20万元归承包人所有D.余额20万元归发包人所有答案D解析暂列金额是招标人暂定并包括在合同价款中的一笔款项，实际发生多少按多少结算，未发生的余额归发包人所有。43.某工程总承包服务费为50万元，已知总承包服务费率为2%，专业工程暂估价为1500万元，发包人供应材料金额为1000万元。则总承包服务费的计算基础为（）万元。A.1500B.1000C.2500D.无法确定答案C解析总承包服务费应按照招标人发包的专业工程暂估价和供应材料金额为基数计算，计算基础=1500+1000=2500万元。44.根据现行计价规范，计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的（）的零星项目或工作所需的费用。A.合同以内B.合同以外C.工程量清单以内D.工程量清单以外答案B解析计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。45.某工程采用工程量清单计价，合同约定综合单价包含的风险范围为5%。已知某分项工程综合单价为300元/m³，其中材料费占60%。施工期间材料价格上涨10%，则该分项工程综合单价应调整为（）元/m³。A.309B.315C.330D.300答案A解析材料费上涨导致综合单价增加额=300×60%×（10%−5%）=9元/m³。调整后综合单价=300+9=309元/m³。46.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程预付款的说法，正确的是（）。A.预付款的支付比例原则上不低于合同金额的10%B.预付款的支付比例原则上不高于合同金额的30%C.预付款从工程进度款中按约定比例扣回D.预付款无需在合同中约定答案C解析预付款的支付比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。预付款应从每次工程进度款中按约定比例扣回，并在合同中明确约定。47.某工程合同价款为3000万元，预付款支付比例为20%，合同约定预付款从完成合同价款30%起开始扣回，每次进度款中扣回预付款的50%。已知第一次进度款完成合同价款20%，第二次进度款完成合同价款15%。则第二次进度款应扣回预付款（）万元。A.0B.300C.600D.150答案A解析预付款总额=3000×20%=600万元。起扣点=3000×30%=900万元。第一次进度款完成20%即600万元，未达到起扣点，不扣回。第二次进度款完成后累计完成35%（600+450=1050万元），超过起扣点，开始扣回。但本题问第二次进度款应扣回多少，需看合同约定。若按"超过起扣点后每次扣50%"，则第二次应扣回=600×50%=300万元。注意：题目描述可能不完整，按常规理解，第二次进度款完成15%即450万元，累计完成1050万元，超过起扣点150万元，应扣回预付款。若合同约定每次扣50%，则扣回300万元。48.某工程进度款支付按"月度完成工程量对应价款"计算，已知某月完成分部分项工程费为200万元，措施项目费为30万元，其他项目费为20万元，规费为10万元，税金为20万元。该月应支付进度款为（）万元。A.280B.270C.260D.250答案A解析月度应支付进度款=200+30+20+10+20=280万元。若合同约定有预付款扣回、质量保证金等，应按约定扣除。49.根据现行计价规范，发包人应在收到承包人进度款支付申请后（）天内，向承包人支付进度款。A.7B.14C.28D.30答案B解析发包人应在收到承包人进度款支付申请后14天内，向承包人支付进度款。50.某工程因设计变更增加工程量，承包人按合同约定向监理人提交了变更报价。监理人收到变更报价后，应在（）天内审查完毕。A.7B.14C.28D.30答案B解析监理人应在收到承包人提交的变更报价后14天内审查完毕，并报发包人确认。51.根据现行计价规范，下列关于工程索赔期限的说法，正确的是（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向发包人提交索赔意向通知书B.承包人应在索赔事件结束后28天内提交最终索赔报告C.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内提交索赔意向通知书D.承包人应在索赔事件结束后14天内提交最终索赔报告答案A解析承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告。52.某工程采用成本加酬金合同，合同约定酬金为直接成本（人工费、材料费、施工机具使用费之和）的10%。已知某月人工费为100万元，材料费为300万元，施工机具使用费为50万元，企业管理费为30万元。则该月应支付给承包人的款项为（）万元。A.480B.495C.500D.528答案B解析直接成本=100+300+50=450万元；酬金=450×10%=45万元；应支付款项=450+45=495万元。注意：企业管理费是否计入直接成本需按合同约定，本题按直接成本仅包括人工费、材料费、施工机具使用费计算。53.根据现行计价规范，下列关于竣工结算的说法，正确的是（）。A.竣工结算应由承包人编制，发包人审查B.竣工结算应由发包人编制，承包人审查C.竣工结算应由监理人编制，发承包双方审查D.竣工结算应由造价咨询人编制答案A解析工程竣工结算应由承包人或受其委托的造价咨询人编制，由发包人或受其委托的造价咨询人核对。54.某工程竣工结算时，承包人报送的结算金额为2500万元，发包人核对后认为结算金额为2400万元，双方对结算金额存在争议。根据现行计价规范，双方应（）。A.以发包人核对的金额为准B.以承包人报送的金额为准C.协商解决，协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理D.由监理工程师裁定答案C解析发承包双方对竣工结算金额存在争议时，应协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式（如提请仲裁或诉讼）处理。55.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262—2017），工程造价鉴定中，鉴定人应（）。A.独立、客观、公正地进行鉴定B.按照发包人的要求进行鉴定C.按照承包人的要求进行鉴定D.按照监理人的要求进行鉴定答案A解析工程造价鉴定人应独立、客观、公正地进行鉴定，不受任何单位和个人干涉。56.某工程采用工程量清单计价，招标控制价为5000万元，中标价为4500万元。合同约定采用固定单价合同。施工过程中，因发包人原因导致工期延误，延误期间材料价格上涨。根据现行计价规范，材料价格应（）。A.按原合同价格执行B.按涨价后的价格执行C.由发承包双方协商确定D.按中标价与招标控制价的比例调整答案B解析因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。57.根据现行计价规范，某工程采用工程量清单计价，合同约定当工程量偏差超过15%时，超出部分综合单价应予调整。已知某分项工程清单工程量为1000m³，综合单价为100元/m³，实际完成工程量为800m³。若合同约定工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价调高5%。则该分项工程结算价款为（）元。A.80000B.84000C.85000D.80500答案B解析工程量减少幅度=（1000−800）÷1000=20%，超过15%。减少后剩余工程量全部按调整后单价计价。调整后单价=100×1.05=105元/m³。结算价款=800×105=84000元。58.某工程采用工程量清单计价，已知安全文明施工费为50万元，夜间施工增加费为10万元，二次搬运费为5万元，冬雨季施工增加费为8万元，已完工程及设备保护费为3万元。则措施项目费合计为（）万元。A.76B.73C.68D.63答案A解析措施项目费=50+10+5+8+3=76万元。注意：若题目中还有总价措施项目与单价措施项目之分，按各自计算规则汇总。59.根据现行计价规范，下列关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.工程量清单应由投标人编制B.工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的造价咨询人编制C.工程量清单可采用工料单价法计价D.工程量清单中的工程量是投标人实际施工的工程量答案B解析工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程量清单中的工程量是招标人按国家计量规范计算的拟建工程数量，作为投标报价的共同基础。60.某建设项目竣工决算时，建设成本包括建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。下列费用中，属于待摊投资支出的是（）。A.建筑安装工程费B.设备购置费C.勘察设计费D.工器具购置费答案C解析待摊投资支出包括勘察设计费、监理费、管理费、可行性研究费等。建筑安装工程费属于建筑安装工程投资支出，设备及工器具购置费属于设备工器具投资支出。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据现行建设项目工程造价构成，下列费用中属于工程费用的有（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.基本预备费D.涨价预备费E.工程建设其他费答案AB解析工程费用包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费。基本预备费和涨价预备费属于预备费，工程建设其他费单独构成一项。2.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.住房公积金E.工会经费答案ABCE解析企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费等。住房公积金属于规费。3.根据现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.脚手架工程费C.混凝土模板及支架费D.垂直运输费E.工程排污费答案ABCD解析措施项目费包括安全文明施工费、脚手架工程费、混凝土模板及支架费、垂直运输费等。工程排污费在营改增后已并入税金或按环保税处理，不属于措施项目费。4.下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.研究试验费D.联合试运转费E.勘察设计费答案ABCE解析联合试运转费属于与未来生产经营有关的其他费用。建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费均属于与项目建设有关的其他费用。5.根据现行规定，下列费用中应计入基本预备费的有（）。A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.隐蔽工程验收时挖掘修复费用E.汇率变化增加的费用答案ABD解析基本预备费用于解决设计变更、局部地基处理、隐蔽工程验收时挖掘修复等不确定因素可能增加的费用。利率调整和汇率变化增加的费用属于涨价预备费（价差预备费）的范畴。6.下列关于定额的说法，正确的有（）。A.施工定额属于生产性定额B.预算定额属于计价性定额C.概算定额是编制施工图预算的依据D.投资估算指标是编制投资估算的依据E.劳动定额是施工定额的组成部分答案ABDE解析概算定额是编制概算的依据，不是编制施工图预算的依据。施工图预算的编制依据是预算定额。劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额是施工定额的组成部分。7.根据现行规定，下列时间中应计入定额时间的有（）。A.准备与结束工作时间B.基本工作时间C.辅助工作时间D.施工本身造成的停工时间E.不可避免的中断时间答案ABCE解析定额时间包括准备与结束工作时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。施工本身造成的停工时间属于损失时间。8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），分部分项工程量清单应包括（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.综合单价答案ABCD解析分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。综合单价是投标报价的内容，不属于清单编制内容。9.下列费用中，属于投标报价中其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案ABCD解析其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费单独列项，不属于其他项目费。10.根据现行计价规范，下列情形中，属于工程变更的有（）。A.工程量清单项目特征描述不符B.工程量清单漏项C.设计变更D.施工方案变更E.不可抗力答案ABCD解析工程变更包括工程量清单漏项、项目特征描述不符、设计变更、施工方案变更等。不可抗力是独立的索赔事件，不属于工程变更。11.某工程因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.规费和税金答案ABCD解析因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润等。规费和税金通常不可单独索赔，因其已包含在综合单价中。12.根据现行计价规范，下列情形中，承包人可同时索赔工期和费用的有（）。A.发包人未能按时提供图纸B.发包人未能按时支付工程款C.异常恶劣的气候条件D.承包人采购的材料质量不合格E.发包人要求提前竣工答案AB解析因发包人原因导致的工期延误和费用增加，承包人可以索赔工期和费用。异常恶劣的气候条件可索赔工期但不可索赔费用；承包人原因导致的损失不可索赔；提前竣工是奖励问题，不属于索赔。13.根据现行计价规范，下列关于工程计量的说法，正确的有（）。A.工程计量应按照合同约定的计量规则进行B.工程计量由监理人负责复核C.承包人应每