2026年法律知识法治建设知识竞赛-建设工程司法解释知识历年参考题库含答案解析

2026年法律知识法治建设知识竞赛-建设工程司法解释知识历年参考题库含答案解析一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.责令重新验收D.驳回起诉2、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.重新鉴定D.协商处理3、根据司法解释，建设工程施工合同被认定无效，但建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.由发包人承担D.双方平均分担4、实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当如何处理？A.不予受理B.依法受理C.告知先行协商D.驳回起诉5、建设工程施工合同无效，发包人请求承包人返还超付工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.部分支持D.视情况而定6、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照什么标准结算？A.签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准B.按照合同约定C.重新协商D.按成本价结算7、根据司法解释，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.视情况而定D.责令协商8、当事人约定，工程款必须在特定条件下才能支付，但发包人以条件未成就为由拒绝支付工程款的，人民法院如何认定？A.条件未成就，不予支持B.发包人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就C.需要重新约定条件D.驳回起诉9、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求发包人支付工程价款利息的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.仅支持本金D.协商确定10、根据司法解释，下列哪种情形下，建设工程施工合同无效？A.承包人具有相应资质等级的B.建设工程经竣工验收合格的C.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的D.发包人已支付全部工程价款的11、当事人签订的建设工程施工合同应当备案而未备案，当事人请求以备案合同作为结算工程价款依据的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.重新备案D.协商处理12、根据司法解释，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应如何处理？A.应予支持B.不予支持C.部分支持D.责令返工13、当事人对工程量有争议的，按照什么来确定？A.承包人单方确认的工程量B.发包人或监理人签证确认的工程量C.市场价格D.双方协商确定的工程量14、根据司法解释，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期如何确定？A.提交竣工验收报告之日B.发包人验收通过之日C.双方协商确定之日D.工程交付之日15、当事人约定由承包人垫资施工，对垫资及利息的认定，下列说法正确的是？A.垫资及利息一律无效B.垫资有效，利息按约定处理C.垫资无效，不予保护D.垫资有效，利息不予支持16、根据司法解释，因设计单位、监理单位等非承包人原因造成工期延误的，承包人请求顺延工期的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.部分支持D.协商解决17、当事人约定按固定价结算工程价款，在施工过程中主要建筑材料价格大幅上涨，承包人请求调整工程价款的，人民法院应如何处理？A.严格按固定价执行B.可按情势变更原则酌情调整C.全部由承包人承担D.全部由发包人承担18、根据司法解释，实际施工人以发包人for被告主张权利的，发包人应在什么范围内承担责任？A.全部欠款范围内B.欠付工程款范围内C.不承担责任D.双倍赔偿19、建设工程施工合同中约定了违约金条款，但违约金过分高于实际损失的，当事人请求予以适当减少的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持C.全额调整D.不予支持调整20、根据司法解释，承包人请求优先受偿的工程价款范围包括哪些？A.包括全部合同价款B.仅包括人工费、材料费等实际支出费用C.包括利润和违约金D.包括全部费用和罚款21、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人具有下列哪种情形时，人民法院不予支持其请求发包人按照约定支付工程价款？A.建设工程经竣工验收合格B.建设工程经竣工验收不合格，但修复后验收合格C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的D.建设工程经竣工验收合格，但存在部分非主体结构质量问题，发包人已书面确认接受22、实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为当事人，发包人应在何种范围内对实际施工人承担责任？A.发包人未在建设工程价款范围内对实际施工人承担责任B.发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.发包人对全部工程价款承担连带责任D.发包人不直接对实际施工人承担责任23、承包人建设工程价款优先受偿权的行使期限是多长？自何时起算？A.六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.一年，自建设工程竣工之日起算C.十八个月，自建设工程竣工验收合格之日起算D.三年，自建设工程交付使用之日起算24、建设工程施工合同中，关于工程价款的结算，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，应当按照约定结算工程价款。若因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，应如何处理？A.直接按照原合同约定的计价标准结算B.参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款C.由人民法院自由裁量确定D.由双方重新谈判确定，否则合同无效25、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院是否应予支持？A.不予支持B.应予支持C.由发包人单方决定是否认可D.交由仲裁机构裁定26、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何处理？A.不予支持，应按定额标准重新计算B.应予支持C.仅支持部分工程价款D.由双方协商确定，协商不成则不予支持27、发包人未按约定支付工程价款，承包人可以催告其在合理期限内支付。发包人逾期不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，或申请人民法院依法拍卖。该工程不宜折价、拍卖的，承包人能否主张工程款？A.不能主张工程款B.可以请求将该工程依法变卖，从变卖价款中优先受偿C.只能主张违约金D.只能主张损害赔偿28、建设工程施工合同中，若当事人对开工日期有争议的，应以哪一日期为准？A.以合同约定的日期为准B.以承包人实际进场施工的日期为准C.以开工通知载明的日期为准；经合法批准的顺延开工通知后，以顺延后的日期为准D.以政府主管部门批准日期为准29、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，若建设工程经竣工验收合格的，实际竣工日期应如何认定？A.以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.以发包人收到竣工验收报告之日为竣工日期C.以竣工验收合格之日为竣工日期D.以建设工程交付使用之日为竣工日期30、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经修复后建设工程验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应如何处理？A.不予支持B.应予支持，但修复费用过高的除外C.由双方协商分担修复费用D.由发包人自行承担修复费用31、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的，该分包行为的法律效力如何认定？A.有效B.效力待定C.无效D.可撤销32、发包人具有下列哪种情形，致使建设工程无法按期竣工，承包人可以请求顺延工期？A.未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的B.承包人施工能力不足的C.承包人机械设备不足的D.承包人技术水平不够的33、建设工程施工合同纠纷中，当事人对工程量有争议的，应如何处理？A.以承包人单方提交的工程量为准B.以发包人单方确认的工程量为准C.按照施工过程中形成的签证等书面文件确认，没有签证的，按照其他证据确认实际工作量D.以设计图纸标定的工程量为准34、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级的，该合同效力如何？A.合同无效B.合同有效C.合同效力待定D.合同可撤销35、发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，要求承包人承担违约责任的，人民法院应如何处理？A.不予审理B.可以作为反诉审理C.应当另行起诉D.由仲裁机构受理36、建设工程价款优先受偿权的客体不包括以下哪项内容？A.工程款本金B.工程款利息C.工程质量保证金D.工程进度款37、当事人约定垫资并约定垫资利息的，若约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率，超过部分应如何处理？A.全部有效B.按照约定的利息计算标准执行C.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，超过部分不予支持D.按照银行存款利率计算38、在建设工程价款优先受偿权与抵押权并存的情况下，应如何确定清偿顺序？A.抵押权优先于建设工程价款优先受偿权B.建设工程价款优先受偿权优先于抵押权C.两者按债权比例清偿D.由债权人协商确定清偿顺序39、承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，工程竣工日期应如何认定？A.以发包人实际验收之日为竣工日期B.以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期C.以合同约定的竣工日期为准D.以工程实际投入使用之日为准40、当事人对建设工程的保修范围有约定的，该约定的效力如何？A.约定无效，必须按照国家规定执行B.约定有效，但该约定的最低保修期限不得低于法定最低保修期限C.约定是否有效由建设行政主管部门认定D.约定有效，不受任何限制41、甲建设单位将某住宅项目发包给乙建筑公司，双方签订建设工程施工合同后，乙公司将主体结构的施工任务交由丙公司完成。后因工程款纠纷，乙公司诉至法院要求支付工程款。本案中关于合同效力的表述正确的是：A.该施工合同因乙公司分包主体结构而无效B.该施工合同有效，乙公司应承担违约责任C.该施工合同因丙公司不具备资质而无效D.该施工合同效力待定，需建设单位追认42、某商业综合体项目由甲建设单位发包，乙施工单位施工。工程竣工后经验收合格，但乙施工单位未按约定开具发票，甲建设单位拒绝支付尾款50万元。乙施工单位诉至法院。关于甲建设单位拒付理由的表述正确的是：A.甲建设单位有权拒付，因为开具发票是先履行义务B.甲建设单位有权拒付，发票是付款的前提条件C.甲建设单位无权拒付，开具发票不属于对待给付义务D.甲建设单位有权部分拒付，按发票金额比例支付43、甲房地产开发公司将某项目发包给乙建设集团，合同约定工程价款为1亿元，逾期付款按日万分之五计息。工程逾期竣工30日后验收合格，乙公司诉请支付工程款及逾期利息。关于逾期利息的计算基数，下列说法正确的是：A.以合同约定的1亿元为基数B.以实际完成的工程量对应的价款为基数C.以工程结算审定金额为基数D.以工程预算价为基数44、甲建设单位将办公楼工程发包给乙公司，合同约定工期为18个月。施工过程中，因连续暴雨导致工期延误45天，乙公司及时报告并取得了监理单位的工期顺延签证。后因建设单位资金链断裂，工程停工半年，乙公司主张停工期间的管理费用。关于停工损失承担，下列说法正确的是：A.暴雨导致的延误由乙公司自行承担B.暴雨导致的45天顺延，停工半年的损失由甲建设单位承担C.全部延误损失由双方平均分担D.暴雨延误由乙公司承担，停工损失由甲建设单位承担45、甲施工单位承建某厂房工程，工程竣工验收合格后投入使用，一年后屋面出现渗漏。经鉴定，渗漏原因为防水材料质量不合格。甲施工单位以工程已过保修期为由拒绝维修，业主诉至法院。关于甲施工单位责任的表述正确的是：A.已过保修期，甲施工单位不承担责任B.甲施工单位应承担维修责任，保修期不影响质量责任C.甲施工单位仅承担部分责任，业主应分担损失D.甲施工单位不承担责任，应由材料供应商承担责任46、甲建设单位将工程发包给乙公司，乙公司又将部分专业工程分包给具备资质的丙公司。工程竣工结算时，乙公司与丙公司对工程量存在争议，丙公司直接起诉甲建设单位要求支付工程款。关于丙公司的诉讼地位及请求权，下列说法正确的是：A.丙公司有权直接起诉甲建设单位，甲应在欠付工程款范围内承担责任B.丙公司只能起诉乙公司，无权直接起诉甲建设单位C.丙公司可作为第三人参加乙公司与甲建设单位的诉讼D.丙公司无权主张工程款，因合同相对性限制47、某建设工程施工合同约定，工程价款采用固定总价方式，合同总价为8000万元。施工过程中，建设单位提出增加建筑面积2000平方米，双方未签订补充协议。工程竣工后，施工单位主张按实际工程量结算。关于本案工程价款结算方式，下列说法正确的是：A.应按固定总价8000万元结算B.应按实际工程量据实结算C.增加的2000平方米部分可按实际工程量结算D.双方协商不成则按预算价结算48、甲施工单位与乙建设单位签订建设工程施工合同，合同约定工程质量标准为合格。工程竣工后验收时发现部分分项工程质量不合格，经返修后验收合格。关于返修费用的承担，下列说法正确的是：A.全部返修费用由乙建设单位承担B.全部返修费用由甲施工单位承担C.乙建设单位可从工程款中扣除合理返修费用D.双方平均分担返修费用49、甲建设单位发包的工程由乙施工单位承建，双方签订的合同未约定开工日期。工程实际开工时，乙施工单位已进场但未取得施工许可证。后因施工许可手续办理问题导致工期延误20天。关于工期延误的责任承担，下列说法正确的是：A.工期延误责任由乙施工单位承担B.工期延误责任由甲建设单位承担C.工期延误责任由双方平均分担D.乙施工单位可顺延工期，但需承担部分责任50、甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，合同约定乙施工单位缴纳履约保证金100万元。工程进行中，乙施工单位未按约定配备项目经理，甲建设单位通知乙施工单位撤换项目经理。乙施工单位不服，主张甲建设单位违约。关于本案履约保证金的处理，下列说法正确的是：A.甲建设单位应全额退还履约保证金B.甲建设单位可扣除履约保证金的一半C.甲建设单位可扣除全部履约保证金D.履约保证金不予退还，另需赔偿损失51、甲房地产开发公司与乙建筑公司签订施工合同，约定乙公司垫资施工，垫资利息按中国人民银行同期贷款利率计算。工程竣工后，双方对垫资本息结算产生争议。乙公司诉请支付垫资及利息。关于垫资及利息的主张，下列说法正确的是：A.垫资条款无效，乙公司无权主张B.垫资条款有效，但利息主张不予支持C.垫资条款有效，垫资本息均应予支持D.垫资条款效力待定，需法院裁决52、甲建设单位将工程发包给乙公司，合同约定工程价款为5000万元。施工过程中，乙公司提出设计变更增加工程造价300万元，建设单位口头同意但未签署书面变更文件。工程竣工结算时，建设单位否认变更事项，乙公司持现场签证单起诉。关于设计变更工程款的认定，下列说法正确的是：A.口头同意无效，变更工程款不予支持B.有现场签证单佐证，变更工程款应予支持C.变更工程款需建设单位书面确认后方可支持D.按乙公司单方主张的工程量的50%计算53、甲施工单位承建某桥梁工程，合同约定工期24个月。开工后第12个月，因建设单位未能按期提供施工场地，工程被迫停工。停工期间，施工单位机械设备租赁费用持续产生。工程复工后延期6个月竣工。关于停工损失的承担，下列说法正确的是：A.停工损失由甲施工单位自行承担B.停工损失由建设单位承担，工期相应顺延C.停工损失由双方各承担50%D.工期不顺延，但停工损失由建设单位承担54、甲建设单位将住宅工程发包给乙公司，合同约定工程质量标准为优良。工程竣工后验收评定为合格，未达到优良标准。甲建设单位拒付质量奖励金20万元，乙公司诉至法院。关于质量奖励金的处理，下列说法正确的是：A.质量奖励金不予支持，因工程已达到合格标准B.质量奖励金应予支持，优良标准属约定义务C.甲建设单位应支付质量奖励金的一半D.质量奖励金的约定无效55、甲施工单位承建某医院病房楼工程，合同约定夜间施工需取得建设单位同意。施工过程中，因工期紧迫，甲施工单位未经同意擅自夜间施工，导致周边居民投诉。建设单位要求甲施工单位支付违约金10万元。关于违约金的承担，下列说法正确的是：A.甲施工单位应支付违约金B.建设单位无权要求违约金C.违约金应由建设单位与施工单位分担D.违约金数额过高应予减少56、甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，合同约定争议解决方式为仲裁。工程竣工后双方就工程价款产生争议，乙施工单位向人民法院提起诉讼。关于本案管辖权，下列说法正确的是：A.人民法院应予受理B.人民法院应裁定不予受理或驳回起诉C.人民法院可先调解，调解不成再受理D.仲裁条款效力待定，需仲裁机构确认57、甲施工单位与乙建设单位签订施工合同，约定乙单位支付工程进度款的时间为每月25日。2026年3月，乙单位未在约定期限内支付进度款，直至同年5月10日才支付。关于逾期付款利息的起算时间，下列说法正确的是：A.自2026年3月26日起算B.自2026年5月10日起算C.自工程竣工之日起算D.自起诉之日起算58、甲建设单位将工程发包给乙公司，合同约定乙公司缴纳质量保证金为工程价款的3%。工程竣工交付使用后满二年，乙公司申请返还质量保证金。甲建设单位以工程存在质量问题为由拒绝返还。关于质量保证金的返还，下列说法正确的是：A.甲建设单位有权拒绝返还B.甲建设单位应在核实质量问题后扣除相应费用再返还C.质量保证金不应返还D.乙公司需延长质保期方可返还59、甲施工单位承建某学校教学楼工程，合同约定该工程由乙监理工程师负责现场监理。施工过程中，乙监理工程师口头指令甲施工单位改变施工方法，甲施工单位照办。后因该施工方法不当导致质量问题，建设单位要求甲施工单位承担责任。关于监理工程师指令的法律后果，下列说法正确的是：A.甲施工单位不承担责任，由监理工程师承担B.甲施工单位应承担全部责任C.甲施工单位仍应承担责任，但可向建设单位追偿D.建设单位与甲施工单位分担责任60、甲建设单位将工程发包给乙公司，合同约定工程款按季度支付。乙公司按季度提交了进度款申请，但建设单位拖延审核长达三个月。工程竣工结算时，双方对工程进度款金额存在争议。乙公司诉请支付拖欠的进度款及逾期利息。关于逾期利息的计算，下列说法正确的是：A.按合同约定的利率计算逾期利息B.按中国人民银行同期贷款利率计算逾期利息C.不计收逾期利息D.按逾期天数的一半计收逾期利息61、录井现场遇到井喷险情时，录井人员的首要职责是？A.抢救录井设备B.确保人身安全，迅速撤离危险区域并按预案报告C.继续记录数据D.试图堵漏62、录井资料解释中，"见气显示"与"工业气流"的区别是？A.两者无区别B.见气显示指检测到气体显示但未必有工业价值，工业气流指具有商业开采价值的气层C.见气显示范围更大D.工业气流范围更大63、录井综合图中，油气水层标志线的绘制应遵循什么原则？A.任意绘制B.依据综合解释成果，在同一深度位置绘制统一的层界面线C.气测和油层分别绘制D.仅绘制油层界线64、录井施工中，录井队长对资料质量负总责，其主要职责不包括？A.组织录井施工B.审核录井资料质量C.直接操作录井仪器进行日常数据采集D.协调各方关系保障施工顺利进行65、录井资料中，"气测全烃"与"气测组分"的区别是？A.两者完全相同B.全烃是所有烃类气体的总量，组分是各单独烃类组分的含量C.全烃是甲烷含量，组分是乙烷含量D.全烃是二氧化碳含量66、录井综合解释报告编写完成后，应送交哪些部门审核？A.仅送地质部门B.送地质、钻井、安全等相关职能部门审核C.无需审核自行存档D.仅送安全部门67、录井现场，岩屑捞取时间记录的重要性体现在？A.仅用于考勤B.用于计算迟到时间、确定岩屑对应深度及分析显示特征C.无实际意义D.仅用于计算工资68、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销69、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，法院应。A.不予支持B.予以支持C.折价补偿D.按定额标准结算70、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的条件之一是。A.合同中明确约定B.双方口头达成一致C.承包人已提交完整资料D.发包人存在恶意71、建设工程竣工前，承包人未取得相应资质等级，但竣工时已取得，该建设工程施工合同的效力应认定为。A.无效B.有效C.效力待定D.可撤销72、承包人请求行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不超过。A.六个月B.一年C.十八个月D.二年73、建设工程价款优先受偿权的范围不包括。A.工作人员报酬B.材料款C.因发包人违约造成的损失D.实际支付的工程价款74、实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院。A.不予受理B.应当受理C.告知先仲裁D.裁定驳回起诉75、发包人以工程质量不符合合同约定为由拒绝支付工程款，经鉴定工程质量不合格的，修复后验收合格的，修复费用应由承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人76、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的。A.不予支持B.应予支持C.由双方协商确定D.由法院酌定77、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，结算工程价款时应。A.按市场价重新计价B.按照约定结算C.按定额标准结算D.由法院指定计价方式78、当事人在诉讼中共同委托鉴定机构对工程造价进行鉴定的，一方当事人反悔并要求重新鉴定的，人民法院。A.应当准许B.不予支持C.视情况决定D.要求双方重新协商79、建设工程施工合同中约定了违约金，但约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求。A.增加B.减少C.不变D.撤销合同80、建设工程施工合同解除后，已完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定相应的工程价款。A.支付B.拒绝支付C.扣减支付D.延期支付81、当事人对工程量有争议的，按照等确认。A.承包人口头陈述B.签证等书面文件C.监理人口头意见D.建设单位内部文件82、承包人依据司法解释主张建设工程价款优先受偿权，建设工程质量不合格的，其优先受偿权。A.依然存在B.不予支持C.部分支持D.需另行起诉83、建设工程施工合同无效，发包人请求承包人返还工程价款的，人民法院。A.应予支持B.不予支持C.部分支持D.调解处理84、建设工程施工合同约定的工程价款低于成本价，该约定。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定85、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，这是。A.不安抗辩权B.建设工程价款优先受偿权C.留置权D.代位权86、当事人对建设工程开工日期有争议的，因承包人原因导致开工日期推迟的，开工日期以为准。A.合同约定日期B.实际开工日期C.监理人通知日期D.主管部门批准日期87、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应参照合同约定的确定工程价款。A.计价方法和标准B.合同总造价C.市场价格D.政府指导价88、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程施工合同，约定工程价款为8000万元。合同约定工程竣工后30日内支付全部工程款。后因乙公司资金链断裂，导致工程停工半年。甲公司在停工第5个月时向法院提起诉讼，请求确认其对该工程享有建设工程价款优先受偿权。关于优先受偿权的行使期限，下列说法正确的是？A.自工程开工之日起算12个月B.自工程竣工之日或合同解除之日起算12个月C.自工程款应付之日起算24个月D.自发包人同意付款之日起算6个月89、丙施工单位承建丁学校的教学楼项目，合同约定采用固定总价方式计价。工程竣工后，丙施工单位依据设计变更单主张增加工程款200万元，但丁学校拒绝支付。经查，该设计变更未经监理签字确认，但已由建设单位代表签字并实际履行。关于设计变更价款的处理，下列哪一说法正确？A.因未经监理签字确认，设计变更无效，不予增加工程款B.设计变更已由建设单位代表签字并实际履行，应予认可C.必须经监理签字确认后变更才有效，否则无效D.设计变更应经双方另行协商确认后才可调整价款90、戊建筑公司将某商业广场工程违法分包给无资质的己公司施工，己公司在施工过程中发生质量事故，导致部分墙体开裂。发包方庚公司因此遭受损失500万元。关于责任承担，下列哪一说法正确？A.由己公司单独承担责任B.由戊建筑公司单独承担责任C.由戊建筑公司与己公司承担连带责任D.由庚公司自行承担主要责任91、辛建筑公司与壬开发公司签订建设工程施工合同，约定工程总造价1.2亿元，工期为2023年3月1日至2024年8月31日。因发包人原因导致工程延期竣工，实际竣工日期为2024年12月31日。关于工期顺延及违约责任，下列哪一说法正确？A.因延期竣工系发包人原因造成，辛公司不承担违约责任B.辛公司虽延期竣工，但仍应按合同约定支付违约金C.工期顺延需经双方书面确认，否则不适用D.延期竣工期间的管理费由辛公司自行承担92、癸建筑公司在投标过程中与甲建设公司串通投标，以不正当手段中标某市政道路工程。中标后，癸公司以实际施工人身份主张工程价款。关于该建设工程施工合同的效力及工程价款处理，下列哪一说法正确？A.合同有效，应按约定支付工程款B.合同无效，但工程质量合格的，可参照合同约定折价补偿C.合同无效，工程价款按定额标准计算D.合同无效，癸公司无权主张任何工程价款93、乙房地产开发公司与丙建筑公司签订建设工程施工合同，合同约定若发生争议，提交仲裁委员会仲裁。后双方在履行过程中发生争议，丙公司直接向人民法院提起诉讼，乙公司在答辩期内提出仲裁协议异议。关于管辖权问题，下列哪一说法正确？A.法院应裁定驳回起诉，告知当事人申请仲裁B.法院应继续审理本案C.法院应移送仲裁委员会处理D.仲裁协议无效，法院应继续审理94、丁建筑公司与戊建设公司签订建设工程施工合同，约定工程款的支付方式为进度款按月支付，竣工结算后支付至95%，留5%作为质量保证金。工程竣工后，双方对结算价款产生争议，丁公司诉至法院。关于质量保证金的返还期限，下列哪一说法正确？A.质量保证金应在工程竣工验收合格之日起1年内返还B.质量保证金的返还期限由双方另行协商确定C.质量保证金应在缺陷责任期满后返还，缺陷责任期一般为2年D.质量保证金应在工程竣工之日起3年内返还95、己建筑公司承建庚酒店的客房改造工程，合同约定采用固定单价计价方式。施工过程中，庚公司要求增加房间数量20间，双方就新增工程的单价未能达成一致。关于新增工程的价款确定，下列哪一说法正确？A.按原合同单价执行B.按新增工程发生时的市场价确定C.参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定D.按己公司单方报价确定96、辛建筑公司与壬开发公司签订建设工程施工合同，合同约定工程保修期为2年。工程竣工交付使用后，第3年屋面发生渗漏，给壬公司造成损失30万元。关于保修责任，下列哪一说法正确？A.已超过保修期，辛公司不承担责任B.屋面防水工程的保修期应为5年，辛公司应承担赔偿责任C.保修期自工程竣工之日起算，辛公司不承担责任D.保修期自交付使用之日起算，辛公司应承担责任97、癸建筑公司借用甲建设公司的资质承接乙房地产公司的办公楼建设项目，实际施工由癸公司完成。工程竣工验收合格后，乙公司拒绝支付工程款。关于工程价款的支付主体，下列哪一说法正确？A.由癸建筑公司直接向乙公司主张B.由甲建设公司名义向乙公司主张，实际款项归癸公司所有C.由甲建设公司与癸建筑公司共同向乙公司主张D.乙公司有权拒绝支付，因为合同无效98、丙建筑公司与丁学校签订建设工程施工合同，承建一所中学实验楼。合同约定工程质量标准为合格，工程质量保证金为工程价款的3%。工程竣工验收时，质量监督部门评定为优良工程。关于工程质量保证金的退还，下列哪一说法正确？A.工程质量保证金应全额退还B.可扣除3%作为质量保证金C.因工程评优，质量保证金比例可提高D.质量保证金应双倍返还99、戊建筑公司与己开发公司签订建设工程施工合同，约定工期为18个月。因连续暴雨等不可抗力因素，工程实际工期延长了4个月。戊公司主张工期顺延并要求补偿停工损失。关于不可抗力导致的工期延误，下列哪一说法正确？A.工期不顺延，戊公司承担违约责任B.工期顺延，停工损失由双方合理分担C.工期顺延，全部停工损失由己公司承担D.工期不顺延，但停工损失由己公司承担100、庚建筑公司在承建辛商场项目过程中，因建设单位未按时支付工程进度款，庚公司遂停工并要求支付拖欠的工程款及利息。辛公司以庚公司擅自停工构成违约为由反诉。关于停工的法律后果，下列哪一说法正确？A.庚公司擅自停工构成违约，应承担全部责任B.庚公司有权停工，停工责任由辛公司承担C.庚公司应先催告再停工，否则构成违约D.辛公司未及时付款，庚公司有权顺延工期并要求补偿停工损失

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】依据司法解释规定，施工合同无效但工程验收合格的，承包人可请求参照合同约定支付工程价款，法院应予支持。这是为了保护实际施工人的合法权益，同时避免因合同无效导致的不公平结果。工程验收合格意味着工程质量符合要求，承包人完成的主要合同义务已履行完毕，应当获得相应工程价款。这一规则体现了法律对实质公平的追求，而非机械地因合同无效而否定承包人的工程款请求权。2.【参考答案】B【解析】当合同明确约定发包人在约定期限内不答复即视为认可竣工结算文件时，该约定合法有效。承包人据此请求按竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。这体现了意思自治原则，当事人之间的约定应当得到尊重。发包人在收到结算文件后超过约定答复期限未作回应，依法产生视为认可的法律后果。3.【参考答案】B【解析】合同无效但工程修复后验收合格的，发包人有权请求承包人承担修复费用。承包人作为施工方，对工程质量负有责任。虽然合同无效，但工程质量不合格是因承包人施工原因造成的，理应由其承担修复费用。这一规定旨在督促承包人保证工程质量，同时也保护发包人的合法权益不受侵害。4.【参考答案】B【解析】实际施工人以转包人、违法分包人为被告提起诉讼的，人民法院依法受理。实际施工人是司法解释保护的特殊主体，包括最终实际完成工程施工的单位或个人。转包人和违法分包人作为合同相对方，应当承担相应的法律责任。法院受理此类案件有利于保护实际施工人的合法权益，维护建筑市场秩序。5.【参考答案】B【解析】合同无效后，承包人取得工程价款缺乏法律依据。如果发包人已超付工程价款，发包人有权请求承包人返还超付部分。这符合不当得利的基本原理。合同无效自始没有法律约束力，双方应当恢复到合同订立前的状态。承包人返还超付款项后，可根据实际施工情况和工程价值另行主张权利。6.【参考答案】A【解析】因设计变更导致工程量或质量标准变化，当事人无法就工程价款协商一致的，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。这为处理工程变更价款争议提供了明确的计算依据。当地行政主管部门发布的计价标准具有公信力和可操作性，能够较为客观地反映工程实际价值。7.【参考答案】B【解析】当事人约定按照固定价结算工程价款的，表明双方已对工程价款达成一致。一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。固定价条款是当事人真实意思表示，应当予以尊重。除非存在法定变更事由，否则应按约定固定价执行。这有利于维护合同的稳定性和可预期性。8.【参考答案】B【解析】发包人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，根据民法典相关规定，视为条件已成就。这体现了诚实信用原则，防止当事人滥用合同条款损害对方权益。如果发包人通过不当行为故意拖延或阻止付款条件成就，法律上将视为条件已经满足，发包人应当支付工程款。9.【参考答案】A【解析】合同无效情况下，工程验收合格的，承包人可参照合同约定主张工程价款，但工程价款利息不属于工程价款范畴。司法解释明确规定，合同无效时承包人主张工程价款利息的，法院不予支持。这是因为合同无效自始没有法律约束力，利息请求权失去了合同依据。但承包人可依法主张资金占用损失。10.【参考答案】C【解析】承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的施工合同无效。这是法律的强制性规定，旨在保障工程质量和施工安全。建筑施工涉及公共安全，对承包人的资质有严格要求。无资质或超越资质承接工程，违反了建筑法的强制性规定，合同应认定无效。11.【参考答案】B【解析】备案本身不是合同生效的要件。当事人请求以备案合同作为结算工程价款依据的，人民法院不予支持。重要的是双方真实意思表示一致的内容。如果备案合同与实际履行合同不一致，应当以实际履行的合同为准。备案仅为行政管理要求，不影响合同的实质效力。12.【参考答案】B【解析】建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，视为发包人认可工程质量合格。此后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。这一规则旨在防止发包人恶意利用质量抗辩逃避付款义务。擅自使用行为表明发包人自愿承担相应风险，不能再以质量问题对抗承包人。13.【参考答案】B【解析】当事人对工程量有争议的，按照发包人或监理人签证确认的工程量来确定。签证确认是工程量认定的重要依据，反映了发承包双方对实际施工量的确认。在缺乏其他有效证据的情况下，签证确认的工程量具有证明力。这有利于明确双方权利义务，减少工程量争议。14.【参考答案】A【解析】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这一规定旨在防止发包人通过拖延验收来推迟工程竣工时间，从而损害承包人的合法权益。承包人完成施工并提交验收报告，表明工程已达到验收条件，发包人无正当理由拖延验收的，应承担不利后果。15.【参考答案】B【解析】当事人约定垫资施工的，垫资条款有效。对垫资利息，有约定的按约定处理，但不得超过法定利率上限；无约定的，利息不予支持。司法解释已不再将垫资条款认定为无效，体现了对当事人意思自治的尊重。只要垫资约定不违反法律强制性规定，就应认定为有效并予以保护。16.【参考答案】B【解析】因设计单位、监理单位等非承包人原因造成工期延误的，承包人请求顺延工期的，人民法院应予支持。工期延误的责任不在承包人，承包人不应承担由此产生的不利后果。这符合公平原则和过错责任原则。只要承包人能够证明工期延误确系非自身原因造成，就有权要求相应顺延工期。17.【参考答案】B【解析】合同约定固定价，但施工过程中主要建筑材料价格发生异常波动，继续按原固定价结算对承包人有失公平时，可以适用情势变更原则酌情调整工程价款。情势变更是指合同成立后发生了当事人无法预见的重大变化，导致原合同履行显失公平。此时可根据实际情况对工程价款予以适当调整。18.【参考答案】B【解析】实际施工人可以向发包人主张权利，但发包人只在欠付工程款范围内承担责任。这一规定平衡了各方利益，既保护实际施工人的权益，又不过度加重发包人的责任。发包人对实际施工人的责任以其欠付转包人或违法分包人的工程款为限，超过部分不予支持。19.【参考答案】B【解析】约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人请求适当减少的，人民法院应予支持。违约金的主要功能是补偿损失，而非惩罚。当违约金数额与实际损失差距过大时，可根据实际情况予以调整。一般以实际损失的三倍为参考标准，超过部分可认定为过分高于实际损失。20.【参考答案】B【解析】建设工程价款优先受偿权的范围仅限于承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。这一规定旨在保护建筑工人的劳动报酬和材料供应商的合法权益，而非保护承包人的全部合同利益。优先受偿权有其特定的范围和界限。21.【参考答案】C【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，视为认可工程质量合格，其再以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但若地基基础工程和主体结构质量不合格，承包人仍应承担责任。本题考查擅自使用建设工程的法律后果及质量责任划分规则。22.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，发包人只在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。这一制度设计旨在保护实际施工人的合法权益，同时兼顾发包人的责任边界，避免加重发包人的负担。23.【参考答案】A【解析】承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限属于除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断或延长的规定。超过该期限未行使的，优先受偿权消灭。这是司法解释明确规定的核心内容之一。24.【参考答案】B【解析】因设计变更导致工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致时，参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。该规定体现了公平合理原则，确保工程价款的结算有据可依。25.【参考答案】B【解析】当事人明确约定发包人逾期不答复视为认可竣工结算文件的，该约定具有法律效力。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。此规则体现了诚实信用原则，防止发包人恶意拖延结算以损害承包人利益。26.【参考答案】B【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是基于公平原则，避免发包人因合同无效而获得不当利益，确保承包人获得与其劳动成果相当的报酬。27.【参考答案】B【解析】对于不宜折价、拍卖的工程，承包人可请求依法变卖并从变卖价款中优先受偿。这是建设工程价款优先受偿权的实现方式之一，保障承包人在发包人无力支付时的合法权益，体现了法律对承包人利益的倾斜保护。28.【参考答案】C【解析】当事人对开工日期有争议的，以开工通知载明的日期为准。经合法批准的，顺延开工通知后，以顺延后的日期为准。开工日期的确定直接影响工期计算和违约责任认定，是建设工程纠纷中的常见问题，需结合合同约定和实际情况综合判断。29.【参考答案】C【解析】建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。这是司法解释的明确规定，有助于统一司法裁判标准，避免因竣工日期认定分歧引发不必要的争议。实际竣工日期的认定直接关系到工期违约责任的承担。30.【参考答案】B【解析】合同无效且工程验收不合格，经修复后验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应予支持，但修复费用明显过高的除外。这一规定平衡了发包人与承包人的利益，既防止承包人逃避责任，又避免发包人获得过度补偿。31.【参考答案】C【解析】总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位，该分包行为依法认定为无效。根据建筑法及相关法规，承接建设工程的单位必须具备相应资质条件，否则合同无效。该规定旨在保障工程质量，维护建筑市场秩序。32.【参考答案】A【解析】发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，导致工程无法按期竣工的，承包人可以请求顺延工期。这是发包人履行合同义务的基本要求，若发包人违约在先，承包人有权相应顺延工期，不承担逾期责任。33.【参考答案】C【解析】当事人对工程量有争议的，应按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。没有签证的，按照其他证据确认实际工作量。工程量争议是建设工程纠纷中的常见争议焦点，应以客观证据为基础，结合施工过程的实际履行情况认定。34.【参考答案】B【解析】承包人超越资质等级签订施工合同，但在竣工前取得相应资质等级的，人民法院可以认定合同有效。该规定体现了鼓励交易、维护合同稳定的原则，避免因资质问题轻易否定合同效力，同时给予承包人补正机会。35.【参考答案】B【解析】发包人以建设工程质量不符合约定或法律规定为由，要求承包人承担违约责任的，人民法院可以作为反诉审理。这有利于一次性解决纠纷，提高诉讼效率，避免当事人反复诉讼，符合民事诉讼的经济性原则。36.【参考答案】B【解析】建设工程价款优先受偿权的范围仅限于工程款本金，不包括工程款利息、违约金等。该规定明确了优先受偿权的边界，避免优先受偿权范围被不当扩大，确保其他债权人的合法权益不受过度影响。37.【参考答案】C【解析】当事人约定垫资并约定利息的，利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，超过部分不予支持。该规定旨在规范建设工程领域的垫资行为，防止过高的垫资利息损害各方利益，维护公平的交易秩序。38.【参考答案】B【解析】建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权。这一规定体现了对承包人劳动成果和生存利益的保护，建设工程价款涉及众多农民工的切身利益，法律赋予其优先地位具有强烈的价值取向和社会政策考量。39.【参考答案】B【解析】承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。该规定旨在防止发包人恶意拖延验收，损害承包人合法权益，体现公平原则和诚实信用原则，督促发包人及时履行验收义务。40.【参考答案】B【解析】当事人对建设工程保修范围有约定的，该约定有效，但最低保修期限不得低于法定最低保修期限。法定最低保修期限是强制性规定，当事人不得通过约定降低标准。该规定既尊重当事人意思自治，又保障建设工程质量的最低标准。41.【参考答案】B【解析】根据司法解释规定，承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人，转包合同无效。但本案仅涉及主体结构分包，若乙公司具备相应资质，总合同不因该分包行为而无效。乙公司违反合同约定将主体结构分包，应承担违约责任。42.【参考答案】C【解析】根据相关司法解释及合同法原理，承包人开具发票的义务与发包人支付工程款的义务并非对待给付关系。开具发票属于附随义务，不构成功成对价。工程竣工验收合格且无其他违约情形的，发包人不得以未开具发票为由拒绝支付工程款。43.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人对建设工程价款有争议的，以结算审定金额为准。逾期付款利息应以实际应付工程款为计算基数，而非合同约定的固定金额。工程逾期竣工导致验收合格时间延后，利息计算应从应付款之日起算，基数为经双方确认或司法鉴定确定的实际工程价款。44.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，因发包人原因导致工程停工的，停工期间的合理费用应由发包人承担。本案中45天的暴雨延误已获签证确认顺延，不属于发包人责任。但停工半年的损失系因甲建设单位资金问题所致，应由甲建设单位承担乙公司在停工期间产生的合理管理费用等损失。45.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务。但本案关键在于，竣工验收合格并投入使用后一年，虽屋面防水保修期通常为五年已超期，但若质量问题系因施工质量缺陷所致，施工单位仍应承担相应责任。保修期届满不免除因施工原因造成的质量缺陷责任。46.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人可以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为案件当事人。但丙公司作为合法分包人，与乙公司存在合同关系，原则上只能依据合同相对性向乙公司主张工程款，无权直接起诉发包人甲建设单位。47.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。但本案因建设单位变更设计增加建筑面积，超出了原合同约定范围，增加的工程部分不属于固定总价覆盖范围，可按实际工程量及合同约定的计价原则另行结算。48.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。本案中工程质量不合格系施工单位原因所致，建设单位可从应付工程款中扣除合理的返修费用。49.【参考答案】B【解析】根据建筑法及相关规定，建设单位应当依法申请办理施工许可证。未取得施工许可证不得开工。本案中乙施工单位实际开工但未取得施工许可证，说明办证义务人甲建设单位未尽法定义务。因施工许可手续问题导致的工期延误，责任应由甲建设单位承担，乙施工单位有权顺延工期。50.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，履约保证金系担保承包人履行合同义务的担保措施。本案中乙施工单位未按约定配备项目经理属于一般违约行为，不构成根本违约。甲建设单位仅有权要求乙施工单位改正，而无权直接扣除履约保证金。若乙施工单位拒绝改正，甲建设单位可依合同约定追究违约责任，但不得单方没收履约保证金。51.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。本案双方明确约定垫资及利息计算标准，该约定合法有效。乙公司有权主张返还垫资本金并按约定利率计算利息，法院应予支持。52.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。能够证明签证是经发包人批准的，应当认定变更有效。本案中乙公司虽未取得书面变更文件，但持有现场签证单且能证明建设单位口头同意，可认定设计变更成立，变更工程款应予支持。53.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，因发包人原因导致工程停工的，停工期间的合理损失由发包人承担，工期相应顺延。本案中停工系建设单位未能按期提供施工场地所致，属于发包人原因。建设单位应承担停工期间机械设备的合理租赁费用等损失，且工期应顺延6个月，施工单位不承担逾期竣工责任。54.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人对工程质量标准有约定的，从其约定。工程质量符合约定标准的，发包人应当支付相应价款。本案中合同约定优良标准，虽工程验收合格，但未达到合同约定的优良标准，质量奖励金属于价外费用，发包人应按约定支付。工程合格仅是法定最低标准，不能免除合同约定义务。55.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。本案中甲施工单位未按合同约定履行夜间施工程序，擅自夜间施工构成违约，应依约支付违约金。建设单位主张违约金有合同依据和法律支持。56.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释及仲裁法规定，当事人达成仲裁协议的，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。本案中双方明确约定仲裁解决争议，该仲裁条款合法有效。乙施工单位应向仲裁机构申请仲裁，人民法院无权管辖，应裁定不予受理或驳回起诉。57.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，发包人未按约定支付工程价款的，应从应付工程价款之日起计付利息。本案约定每月25日支付进度款，乙单位3月25日未支付，逾期付款利息应自次日即3月26日起算。乙单位5月10日补付的行为不影响利息计算期间的确定，利息应累计计算至实际付清之日止。58.【参考答案】B【解析】根据建设工程司法解释规定，质量保证金返还期限届满且无质量争议的，发包人应当返还质量保证金。若发包人主张工程存在质量问题，应提供证据证明并提供相应扣款依据。本案中乙公司质保期满申请返还，甲建设单位若认为存在质量问题，应承担举证责任，扣除合理维修费用后返还剩余保证金。59.【参考答案】C【解析】根据建设工程司法解释规定，监理工程师的指令视为建设单位的行为，但其指令不当造成的损失，承包人可依法向发包人追偿。本案中甲施工单位按照监理工程师指令施工，因指令不当导致质量问题，施工单位对外仍应承担合同责任，但事后可向建设单位主张赔偿，建设单位承担责任后可以向监理单位追偿。60.【参考答案】A【解析】根据建设工程司法解释规定，当事人对欠款利息有约定的，从其约定。本案中双方合同明确约定了进度款支付时间及逾期利率，建设单位拖延审核构成违约，应按合同约定利率计收逾期付款利息。当事人对利息标准有明确约定的，应尊重意思自治，按约定标准执行，而非简单适用银行贷款利率。61.【参考答案】B【解析】井喷险情下录井人员的首要职责是确保人身安全，迅速撤离危险区域并按应急预案报告，严禁冒险抢救设备或盲目处置，生命安全高于一切。62.【参考答案】B【解析】见气显示仅表示气测或录井检测到气体迹象，工业气流则指经测试确认具有商业开采价值的气层，后者需要经过试气或产能测试验证，两者在勘探开发中意义截然不同。63.【参考答案】B【解析】油气水层标志线应在同一深度位置绘制统一的层界面线，依据综合解释成果确定，确保各图件之间深度对应一致，便于综合分析和资料对比。64.【参考答案】C【解析】录井队长主要负责组织施工、审核资料质量、协调各方关系等管理工作，日常数据采集操作由录井工完成，队长的职责侧重于管理和质量控制而非具体操作。65.【参考答案】B【解析】气测全烃是指所有烃类气体（甲烷、乙烷、丙烷等）的总量，气测组分是指各单独烃类组分的含量，两者配合使用可全面评价油气性质和层位特征。66.【参考答案】B【解析】录井综合解释报告应送地质、钻井、安全等相关职能部门审核，确保解释结论的全面性和安全性，各部门从不同角度提出审核意见，保证报告质量。67.【参考答案】B【解析】岩屑捞取时间记录是计算迟到时间、确定岩屑对应地层深度和分析油气显示特征的重要依据，准确的时间记录直接影响录井资料的质量和解释结果的可靠性。68.【参考答案】B【解析】依据司法解释规定，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同无效。资质等级是建设工程领域的强制性规定，违反该规定将导致合同归于无效，法院将据此认定合同效力。69.【参考答案】B【解析】司法解释明确规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。这是为了保护实际施工人的合法权益，同时避免发包人因合同无效而获得不当利益。70.【参考答案】A【解析】司法解释规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。该约定必须以合同条款形式明确记载，不能仅凭承包人的单方主张或口头约定来认定。71.【参考答案】B【解析】司法解释规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级的，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。以竣工时取得的资质等级作为认定合同效力的依据。72.【参考答案】C【解析】根据司法解释规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限属于除斥期间，不适用中止、中断和延长的规定。73.【参考答案】C【解析】司法解释明确，建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。违约损失属于普通债权，不享有优先受偿权。74.【参考答案】B【解析】司法解释规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人可以以发包人为被告主张权利，发包人仅在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。75.【参考答案】B【解析】司法解释规定，建设工程经修复后竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的，应予支持，但发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。修复费用应从应付工程款中扣除，由有过错的承包人承担。76.【参考答案】B【解析】司法解释规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。这是对承包人违约行为的法律制裁，体现了公平原则。77.【参考答案】B【解析】司法解释规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。尊重当事人的意思自治是合同法的基本原则，只有在没有约定或约定不明的情况下，才适用定额标准或其他计价方法。78.【参考答案】B【解析】司法解释规定，当事人在诉讼中共同委托有关机构、人员对工程造价争议的款项进行鉴定，一方当事人反悔，请求重新鉴定的，人民法院不予支持。共同委托体现双方合意，应受其约束，除非存在程序违法等法定情形。79.【参考答案】A【解析】根据《民法典》合同编相关规定及司法解释精神，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院可以根据当事人的请求予以增加。违约金制度的目的是填补损失，而非惩罚违约方，低于损失时应依法调整。80.【参考答案】A【解析】司法解释规定，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。合同解除不影响已履行部分的效力