建设工程项目施工期限合同三篇

建设工程项目施工期限合同三篇篇一甲方（建设单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在____________________（项目名称）进行建设工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类型：____________________5.工程造价：____________________二、施工期限1.乙方应在合同签订后_______天内完成施工图纸的审查和确认。2.乙方应在图纸审查确认后_______天内完成施工准备，包括但不限于人员、设备、材料的进场。3.乙方应在施工准备完成后_______天内开始正式施工。4.乙方应在_______天内完成工程主体结构的施工。5.乙方应在主体结构施工完成后_______天内完成工程竣工验收。三、工期延误及违约责任1.乙方因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金。2.甲方因自身原因导致工期延误，应相应顺延工期，并承担由此产生的费用。3.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。四、工程款支付1.甲方应在合同签订后_______天内向乙方支付合同总价的_______%作为预付款。2.乙方在完成工程量达到合同约定比例后，甲方应在_______天内支付相应的工程款。3.工程竣工后，甲方应在_______天内验收合格并支付剩余工程款。五、质量保证1.乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。2.乙方对施工过程中出现的质量问题负全部责任，并承担相应的修复和赔偿责任。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类型：____________________5.工程造价：____________________二、施工期限1.施工准备期：自合同签订之日起_______天内，乙方完成施工图纸的审查和确认，并做好施工前的各项准备工作。2.施工实施期：自施工准备期结束之日起_______天内，乙方开始正式施工，并在_______天内完成主体结构施工。3.竣工验收期：自主体结构施工完成之日起_______天内，乙方完成工程竣工验收。三、工期延误及违约责任1.乙方如因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金。2.甲方如因自身原因导致工期延误，应相应顺延工期，并承担由此产生的费用。3.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。四、工程款支付1.预付款：合同签订后_______天内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款。2.进度款：乙方完成合同约定工程量后，甲方应在_______天内支付相应的工程款。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后_______天内，甲方支付剩余工程款。五、质量保证1.乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。2.乙方对施工过程中出现的质量问题负全部责任，并承担相应的修复和赔偿责任。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇三甲方（建设单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类型：____________________5.工程造价：____________________二、施工期限1.施工准备期限：自合同签订之日起_______天内，乙方完成施工图纸的审查和确认，并做好施工前的各项准备工作。2.施工实施期限：自施工准备期限结束之日起_______天内，乙方开始正式施工。3.主体结构施工期限：乙方应在_______天内完成工程主体结构的施工。4.竣工验收期限：主体结构施工完成后_______天内，乙方完成工程竣工验收。三、工期延误及违约责任1.乙方如因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金。2.甲方如因自身原因导致工期延误，应相应顺延工期，并承担由此产生的费用。3.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。四、工程款支付1.预付款：合同签订后_______天内，甲方支付合同总价的_______%作为预付款。2.进度款：乙方完成合同约定工程量后，甲方应在_______天内支付相应的工程款。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后_______天内，甲方支付剩余工程款。五、质量保证1.乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。2.乙方对施工过程中出现的质量问题负全部责任，并承担相应的修复和赔偿责任。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应