建设工程中寄主树改造合同

建设工程中寄主树改造合同本合同由以下双方于____年____月____日在中国____省____市____区签订：发包方（甲方）：______，法定代表人：______，地址：______，联系电话：______。承包方（乙方）：______，法定代表人：______，地址：______，联系电话：______，资质证书编号：______。鉴于甲方计划实施位于______的建设工程（项目名称：______），工程范围涉及______，部分区域内有具有特殊生态、社会或文化价值的寄主树需进行改造处理。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》、《城市绿化条例》、《城市绿化树木移植技术规程》等相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况与改造范围甲方拟建工程名称为______，位于______。根据工程规划，位于施工范围内的寄主树共计______株，具体包括：1.树种：______，数量：______株，位置：______（可附坐标或详细地址描述），规格：平均胸径/地径______厘米，树高______米，生长状况：______（如：健康、一般、较弱），是否挂牌保护：______。2.树种：______，数量：______株，位置：______，规格：平均胸径/地径______厘米，树高______米，生长状况：______，是否挂牌保护：______。（以此类推，详细列明所有需改造的寄主树信息）上述寄主树中，具有特殊生态价值的是______（如：为XX鸟类提供筑巢地，为XX昆虫提供食物源等），具有社会文化价值的是______（如：古树名木，历史事件相关树木等）。本次改造范围主要包括对上述______株寄主树采取以下一项或多项措施：1.迁移：对位于______区域的______株______树进行迁移。迁移方式为：采用______厘米规格土球，使用______方式运输，种植穴规格不小于______米×______米，使用______材料包扎树冠，种植后立即进行______次浇灌，并设置______方式支撑，支撑材料为______。2.修剪：对位于______区域的______株______树进行修剪。修剪目的是______（如：平衡树冠、清除枯死枝、降低风载等），主要修剪量为______（如：总枝量的______%，清除枯死枝______公斤等），修剪时间为______年______月______日至______日，采用______方法进行，剪口需进行______处理。3.加固：对位于______区域的______株______树进行加固。采用______方式支撑（如：三角支撑、拉索固定等），使用______材料（如：木桩、钢管等），固定点位置为______，确保树干与支撑物连接牢固。4.养护：改造完成后，乙方需对所改造的寄主树进行至少______年的养护管理，包括但不限于：每周至少______次浇水，每月______次施肥（使用______肥料），及时清除树盘周围杂草，进行病虫害防治，并建立养护记录档案，定期向甲方汇报树木生长状况。（根据实际情况，详细列明其他必要的改造内容）无需进行改造的寄主树包括：位于______区域的______株______树。第二条技术标准与规范本次寄主树改造工程应严格遵循以下标准和规范：1.《城市绿化树木移植技术规程》（CJJ/T82）______年修订版；2.《城市古树名木保护管理办法》；3.《______省/市树木移植技术规定》；4.其他相关国家、行业及地方标准。乙方应在编制改造方案时充分考虑寄主树的生物学特性和生态价值，确保改造措施科学合理，最大限度减少对树木生长和生态功能的影响。所有施工操作应符合上述标准和规范的要求。第三条合同价款与支付方式本合同项下寄主树改造工程的合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。该价款包含但不限于设计费（如有）、材料费、设备费、人工费、机械费、安全文明施工费、临时设施费、现场管理费、税金、利润以及乙方为完成本合同项下全部工作所需的一切费用。甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：1.本合同生效后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币______元，作为预付款。2.乙方完成______项改造工作（或达到______节点）并经甲方验收合格后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币______元。3.乙方完成全部改造工作，通过甲方最终竣工验收合格，并提交完整竣工资料后______日内，甲方向乙方支付至合同总价款______%的尾款，即人民币______元。乙方应在收款前向甲方提供等额发票。甲方逾期支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。第四条合同工期与进度计划本合同项下寄主树改造工程的总工期为______日历天，自乙方收到甲方书面开工通知之日起计算，至______年______月______日止。乙方应在签订本合同后______日内，向甲方提交详细的施工进度计划，经甲方确认后执行。关键节点包括：______完成于______前，______完成于______前。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方确认后工期可相应顺延。乙方应确保在合同工期内完成全部改造工作，如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，应按合同总价款的______%向甲方支付误期赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价款的______%。第五条双方权利与义务甲方的权利与义务：1.有权对乙方的资质、人员、设备进行审查。2.有权要求乙方按照合同约定的范围、内容和标准施工。3.有权对乙方的施工过程进行监督和检查。4.应及时向乙方提供施工所需的场地、水源、电力（如有）等必要条件，并协调解决施工过程中与周边单位的矛盾。5.应按照合同约定及时审核乙方的施工方案和进度计划。6.应按照合同约定及时支付合同价款。7.有权参与工程竣工验收，并确认工程是否合格。8.应承担因自身原因造成的延误或额外费用。9.应对施工过程中涉及的商业秘密和技术信息承担保密义务。10.应按照合同约定购买相关保险，并将乙方列为共同被保险人或受益人。11.应及时通知乙方可能影响合同履行的不可抗力事件。12.应按照合同约定履行其他义务。乙方的权利与义务：1.有权要求甲方按照合同约定提供必要条件、支付合同价款。2.有权要求甲方对乙方的施工方案进行审核。3.有权拒绝执行违反法律法规或低于国家/行业标准的要求。4.应具备相应的资质和经验，按照合同约定的技术标准和规范，以及经甲方审核确认的施工方案组织施工，确保工程质量。5.应配备足够数量且具备相应资格的专业技术人员和施工队伍，使用合格的材料、设备。6.应制定详细的安全施工方案，配备必要的安全设施，进行安全教育培训，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。7.应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，减少施工噪音、粉尘、废弃物等对环境的影响，保护施工场地及周边的现有设施和植被。8.应做好施工现场的管理，保持场容场貌整洁。9.应在施工过程中及改造完成后，对寄主树进行精心养护，直至达到合同约定的养护期限和标准。10.应建立完善的施工记录和养护记录，并定期向甲方汇报。11.应及时通知甲方可能发生的不可抗力事件。12.应对施工过程中涉及的商业秘密和技术信息承担保密义务。13.应按照合同约定购买相关保险，并将甲方列为共同被保险人或受益人。14.应承担因自身原因造成的延误或额外费用。15.应按照合同约定履行其他义务。第六条质量保证与验收本合同项下工程的质量标准应达到国家及行业相关技术规程的要求，并满足本合同第二条约定的标准。乙方应建立质量保证体系，对施工全过程进行质量控制。甲方有权对乙方的施工过程进行旁站、巡视和平行检验。工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图纸（如有）、材料合格证明、检测报告（如有）、养护记录等相关资料，申请竣工验收。甲方应在收到申请后______日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕，并承担由此产生的费用，直至验收合格。因乙方原因导致验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。第七条安全文明施工与环境保护乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定并实施安全施工方案，设立安全警示标志，做好安全防护措施，确保施工过程中无重大安全事故发生。因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任和由此产生的一切费用。乙方应遵守环境保护法律法规，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、污水等污染，妥善处理建筑垃圾，保护施工场地及周边的生态环境。第八条违约责任除本合同其他条款另有约定外，任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。1.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日，乙方有权暂停施工或解除合同，由此造成的损失由甲方承担。2.乙方未按合同约定工期竣工（不可抗力除外），每逾期一日，应按合同总价款的______%向甲方支付误期赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价款的______%。乙方应在赔偿金之外承担由此给甲方造成的其他损失。3.乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、修理，并有权要求乙方承担返工、修理费用。若返工、修理后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。4.乙方在施工过程中发生重大安全事故或严重环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的一切损失。5.任何一方泄露对方商业秘密或技术信息，应承担相应的违约责任。6.因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第九条不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十条保险与担保乙方应在本合同签订后______日内，向甲方指定的保险公司投保建筑工程一切险和第三方责任险，保险范围应涵盖施工期间可能发生的意外事故以及对第三方造成的损害。保险金额应不低于合同总价款的______%。保险单应将甲方列为共同被保险人或受益人。乙方应将保险单复印件提交给甲方备案。甲方根据项目需要，有权要求乙方提供履约保证金或支付担保，具体方式为：______。第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择仲裁或诉讼）解决：1.仲裁：提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2.诉讼：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同在双方权利义务履行完毕，包括工程款支付完毕、质量保修期结束且无遗留问题后自动终止。第十三条合同份数本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。第十四条其他1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同附件（包括但不限于寄主树清单、照片、改造方案、图纸等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3.