建设工程追加工期合同样本_第1页
建设工程追加工期合同样本_第2页
建设工程追加工期合同样本_第3页
建设工程追加工期合同样本_第4页
建设工程追加工期合同样本_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程追加工期合同样本本合同由以下双方于______年______月______日在______签订:发包人(以下简称“甲方”):法定代表人:注册地址:联系地址:联系电话:承包人(以下简称“乙方”):法定代表人:注册地址:联系地址:联系电话:根据双方于______年______月______日签订的《建设工程施工合同》(合同编号:______)(以下简称“原合同”),就甲方原因及不可抗力事件等非乙方原因导致原合同约定的工期需要顺延事宜,经友好协商,达成如下补充协议,以资共同遵守:第一条追加工期事由1.1甲方确认,由于以下非乙方原因导致乙方无法按原合同约定工期完成施工任务,需要追加工期:(1)甲方未能按原合同第______条约定,于______年______月______日前完成施工场地清理、交付及提供施工所需的水、电、通讯等必要条件,累计影响工期______天。(2)甲方于______年______月______日发出变更指令,要求在原设计基础上增加______项工作内容(详见附件一:工程变更单,编号:______),该变更导致乙方实际施工量增加,累计影响工期______天。(3)因不可抗力事件,即______年______月______日发生的______地区______灾害(如:洪水、地震等,以下简称“不可抗力事件”),根据有效证明文件(见附件二:不可抗力事件证明),该事件直接导致乙方在______项目停工,累计影响工期______天。(4)其他非乙方原因:______(例如:因政府规划调整导致原施工许可失效,经甲方协调办理新许可期间,累计影响工期______天。需提供相关证明文件:______)。1.2乙方应在上述事由发生之日起______日内,向甲方书面提交工期顺延申请,并附上相关证明材料。甲方应在收到乙方申请及证明材料后______日内,组织审核,并作出是否同意顺延工期的书面答复。第二条追加工期的计算与确定2.1甲方确认,基于本合同第一条所述事由,同意为乙方追加工期。具体追加工期天数按以下方式计算并确定:(1)因甲方原因(第一条1.1(1)、(2)项)导致的工期延误,经甲方确认后,直接计入追加工期。(2)因不可抗力事件(第一条1.1(3)项)导致的工期延误,根据乙方提交的有效证明文件,经甲方审核确认后,计入追加工期。(3)因其他非乙方原因(第一条1.1(4)项)导致的工期延误,根据相关证明文件,经甲方审核确认后,计入追加工期。2.2甲方对乙方提出的顺延工期申请及证明材料进行审核确认后,应向乙方出具书面《工期顺延确认函》,明确同意顺延的工期天数。该确认函是本合同追加工期最终确定的依据。第三条原合同竣工日期的变更3.1经甲方确认同意的追加工期天数,将直接加至原合同约定的竣工日期上。3.2甲方应在出具《工期顺延确认函》后______日内,向乙方书面确认修正后的项目竣工日期为______年______月______日。该修正后的竣工日期取代原合同约定的竣工日期,作为双方后续履约的依据。第四条费用承担4.1因甲方原因(包括但不限于未能按时提供场地条件、工程变更、指令错误等)导致工期顺延所产生的费用,由甲方承担。具体包括但不限于:(1)乙方人员窝工费;(2)乙方施工设备闲置费;(3)因甲方原因造成的其他直接损失(需提供有效证明)。上述费用应在甲方收到乙方提交的符合要求的费用索赔报告及相关证明材料后______日内,一次性支付给乙方。4.2因不可抗力事件导致工期顺延所产生的费用,由双方按原合同第______条关于不可抗力损失承担的约定处理。若原合同无明确约定,则视为由双方根据实际情况协商承担,乙方应承担其自身的不可抗力损失,甲方应承担其直接造成的、且乙方无法避免的额外损失。4.3因其他非乙方原因(第一条1.1(4)项)导致工期顺延所产生的费用,由责任方承担,责任方应于______日内向乙方支付相关费用。4.4乙方因赶工措施产生的额外费用(如原合同有约定或双方另有约定除外),由双方另行协商确定。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务:(1)按照本合同约定及时审核确认乙方提交的工期顺延申请及相关证明材料。(2)按照本合同约定及时向乙方支付因工期顺延应由甲方承担的费用。(3)保证乙方在追加工期内继续施工所需的条件。(4)对因甲方原因导致的工期顺延,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付延误赔偿金(若原合同有约定)。5.2乙方权利与义务:(1)在追加工期内,应继续按照原合同约定及相关要求组织施工,确保工程质量和安全。(2)配合甲方进行工期顺延申请的审核工作。(3)负责收集、整理并提交与工期顺延相关的所有证明材料。(4)在本合同生效后,非因乙方原因,不得以任何理由要求再次顺延工期。第六条对原合同其他条款的影响6.1本合同的生效不影响原合同中其他未提及条款的效力。6.2原合同中关于因工期延误的违约责任条款,在因非乙方原因导致工期顺延的情况下,相应免除或减免乙方的违约责任。具体免除或减免范围以本合同及甲方的书面确认为准。6.3原合同中关于质量保证期的约定,自修正后的竣工日期(即第三条所述日期)起算。第七条通知与协商7.1双方就本合同事项或履行过程中产生的任何争议,应首先通过友好协商解决。7.2任何一方需要向对方发出通知或通讯时,应采用书面形式(包括但不限于信函、传真、电子邮件)发送至本合同首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。发出后______日内视为送达。第八条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先尝试通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至______人民法院通过诉讼解决。第九条生效条件本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。第十条其他10.1本合同是原合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式______份,甲方执______份,乙方执_____

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论