2026江苏二建法规真题及答案

2026江苏二建法规真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《立法法》，下列规范性文件中，属于行政法规的是（）。A.全国人大常委会制定的《建筑法》B.国务院制定的《建设工程质量管理条例》C.江苏省人大常委会制定的《江苏省建筑市场管理条例》D.住房和城乡建设部制定的《建筑业企业资质管理规定》【答案】B【解析】行政法规由国务院制定；A为法律，C为地方性法规，D为部门规章。2.关于项目经理部的法律地位，正确的是（）。A.项目经理部具有独立法人资格B.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担C.项目经理部不具有法人资格，其行为后果由企业法人承担D.项目经理部经登记后取得法人资格【答案】C【解析】项目经理部是施工企业设立的派出机构，不具有法人资格，责任由设立该机构的企业法人承担。3.下列情形中，委托代理终止的是（）。A.被代理人死亡B.代理人死亡C.被代理人丧失民事行为能力D.代理事项尚未完成【答案】B【解析】代理人死亡或者丧失民事行为能力，委托代理终止；被代理人死亡一般不导致委托代理终止。4.按照《建筑法》规定，批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】C【解析】批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。5.下列工程建设项目中，属于必须招标的项目是（）。A.施工单项合同估算价300万元B.重要设备采购单项合同估算价180万元C.勘察服务采购单项合同估算价80万元D.监理服务采购单项合同估算价120万元【答案】D【解析】必须招标规模标准：施工单项合同估算价400万元以上；重要设备、材料采购200万元以上；勘察、设计、监理服务采购100万元以上。D符合。6.关于投标保证金的说法，错误的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人终止招标的，应当及时退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金一律不得超过80万元【答案】D【解析】法律未规定投标保证金一律不得超过80万元，D错误。7.下列合同条款中，属于格式条款无效情形的是（）。A.提供格式条款一方免除其责任B.格式条款有两种以上解释C.对格式条款发生争议D.格式条款与非格式条款不一致【答案】A【解析】提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效。8.关于合同成立，下列说法正确的是（）。A.承诺可以撤回，但不得撤销B.要约可以撤销，但不得撤回C.承诺生效时合同成立D.要约到达受要约人时合同成立【答案】C【解析】承诺可以撤回，不能撤销；要约可以撤回，也可以撤销；承诺生效时合同成立。9.某施工合同约定工程价款为1000万元，承包人已按约履行完毕，发包人逾期未支付，双方未约定付款时间。承包人可主张的工程价款利息起算时间为（）。A.合同签订日B.工程交付日C.起诉日D.判决生效日【答案】B【解析】当事人对付款时间没有约定或约定不明，建设工程已实际交付的，利息从交付之日起算。10.根据《民法典》，下列属于可撤销合同的是（）。A.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.因重大误解订立的合同D.违反法律、行政法规强制性规定的合同【答案】C【解析】重大误解、显失公平等订立的合同属于可撤销合同；A、B、D属于无效合同。11.关于定金，正确的是（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金数额不得超过主合同标的额的30%C.收受定金一方不履行债务的，应返还定金D.定金可以超过主合同标的额【答案】A【解析】定金合同自实际交付定金时成立；定金数额不得超过主合同标的额20%；收受定金一方不履行债务的，应双倍返还定金。12.关于抵押权的实现，正确的是（）。A.抵押权人可以直接取得抵押财产所有权B.抵押财产折价、拍卖、变卖应当参照市场价格C.抵押权人只能通过诉讼实现抵押权D.抵押财产只能拍卖不能变卖【答案】B【解析】抵押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格；抵押权人可以与抵押人协议以折价、拍卖、变卖方式实现抵押权。13.建设工程知识产权中，发明专利权的期限为（）。A.10年B.15年C.20年D.50年【答案】C【解析】发明专利权的期限为20年，实用新型10年，外观设计15年。14.下列属于建设工程债发生根据的是（）。A.合同、侵权、无因管理和不当得利B.合同、侵权、行政处罚C.合同、无因管理、刑事责任D.侵权、不当得利、行政强制【答案】A【解析】建设工程债的发生根据包括合同、侵权、无因管理和不当得利。15.关于保证的说法，错误的是（）。A.保证合同是主债权债务合同的从合同B.当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的除外D.企业法人的分支机构可以独立作为保证人【答案】D【解析】企业法人的分支机构经法人书面授权可以在授权范围内提供保证，不能独立作为保证人。16.根据《建筑法》，申请领取施工许可证的条件不包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经确定监理单位C.已经确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】B【解析】施工许可条件不包括已经确定监理单位；并非所有工程都需要委托监理。17.关于建筑业企业资质的说法，错误的是（）。A.施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级B.施工劳务资质不分类别与等级C.企业应当在其资质等级许可的范围内承揽工程D.建筑业企业资质证书有效期为3年【答案】D【解析】建筑业企业资质证书有效期为5年。18.注册建造师变更聘用企业的，应当通过新聘用企业办理变更注册。变更注册后，注册有效期（）。A.重新计算B.延续原注册有效期C.延长1年D.终止【答案】B【解析】变更注册后仍延续原注册有效期，不重新计算。19.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30【答案】C【解析】依法必须进行招标的项目，投标文件编制期最短不得少于20日。20.关于评标委员会，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的1/3C.评标委员会成员可以私下接触投标人D.评标委员会负责人具有否决权【答案】A【解析】评标委员会成员人数为5人以上单数，技术经济专家不得少于2/3；成员不得私下接触投标人；负责人无额外否决权。21.关于联合体投标，正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，可以单独参加同一招标项目的投标D.联合体应当在提交投标文件后签订共同投标协议【答案】A【解析】同一专业按资质等级较低的单位确定资质；签订共同投标协议后不得单独投标；协议应在提交投标文件前签订。22.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】D【解析】招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。23.关于建设工程分包，正确的是（）。A.总承包单位可以将主体结构分包给其他单位B.分包单位可以将其承包的工程再分包C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】D【解析】主体结构必须由总承包单位自行完成；分包单位不得再分包；分包单位须具备相应资质。24.下列属于转包行为的是（）。A.总承包单位将主体结构分包给其他单位B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程全部交由其他单位施工，自己仅收取管理费D.分包单位将其承包的工程再分包【答案】C【解析】C属于转包；A、B、D属于违法分包。25.关于建设工程合同的形式，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程合同可以采用默示形式D.建设工程合同必须采用格式条款【答案】A【解析】建设工程合同应当采用书面形式。26.关于无效建设工程施工合同的处理，正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格的，可以参照合同约定折价补偿承包人B.建设工程施工合同无效，工程验收不合格的，承包人无需承担责任C.建设工程施工合同无效，发包人无需支付任何费用D.建设工程施工合同无效，承包人只能主张违约金【答案】A【解析】无效施工合同，工程竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。27.根据《劳动合同法》，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】A【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月。28.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30日书面通知劳动者或额外支付一个月工资的是（）。A.劳动者严重违反规章制度B.劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作C.劳动者被依法追究刑事责任D.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件【答案】B【解析】B属于预告解除情形；A、C、D属于用人单位即时解除情形。29.关于劳务派遣的说法，错误的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同B.劳务派遣单位应当按月向被派遣劳动者支付劳动报酬C.劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位【答案】D【解析】用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。30.关于农民工工资支付，下列说法正确的是（）。A.施工总承包单位对所承包工程项目的农民工工资支付负总责B.分包单位拖欠农民工工资的，总承包单位不承担责任C.农民工工资专用账户资金可以被查封D.建设单位无需提供工程款支付担保【答案】A【解析】施工总承包单位对农民工工资支付负总责；分包拖欠的，总承包单位先行清偿；专用账户资金不得因非工资支付原因被查封、冻结或划拨；建设单位应当提供工程款支付担保。31.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。32.关于安全生产许可证，正确的是（）。A.安全生产许可证有效期为3年B.有效期满需要延期的，企业应当于期满前1个月办理延期手续C.安全生产许可证颁发机关应当自收到申请之日起30日内审查完毕D.未取得安全生产许可证的企业可以从事施工活动【答案】A【解析】安全生产许可证有效期3年；期满前3个月办理延期；发证机关自收到申请之日起45日内审查完毕；未取得安全生产许可证不得从事施工活动。33.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列不属于施工单位主要负责人安全职责的是（）。A.建立健全安全生产责任制B.制定安全生产规章制度和操作规程C.保证安全生产投入的有效实施D.对安全设施进行日常维护【答案】D【解析】对安全设施进行日常维护属于专职安全生产管理人员或相关岗位职责，不属于主要负责人安全职责。34.关于安全专项施工方案，正确的是（）。A.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制专项施工方案B.专项施工方案必须经施工单位技术负责人签字后即可实施C.实行施工总承包的，专项施工方案由分包单位组织编制并签字D.专项施工方案不需要专家论证【答案】A【解析】专项施工方案须经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施；实行施工总承包的，可由专业分包单位编制，总承包单位技术负责人审核签字；超过一定规模的需专家论证。35.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以下死亡的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】D【解析】一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。36.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.本单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.公安机关D.建设行政主管部门【答案】A【解析】事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后1小时内向有关部门报告。37.关于工伤保险，正确的是（）。A.职工应当参加工伤保险，由用人单位和职工共同缴纳工伤保险费B.职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳C.建筑施工企业可以不为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.工伤保险属于商业保险【答案】B【解析】工伤保险费由用人单位缴纳，职工不缴纳；工伤保险属于社会保险。38.根据《建设工程质量管理条例》，房屋建筑工程的最低保修期限，屋面防水工程为（）。A.2年B.3年C.5年D.合理使用年限【答案】C【解析】屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。39.关于工程质量监督，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内办理工程质量监督手续B.工程质量监督手续由施工单位办理C.建设单位可以在开工后补办工程质量监督手续D.未办理工程质量监督手续的，不得开工建设【答案】D【解析】建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当办理工程质量监督手续，未办理的不得开工建设。40.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列表述正确的是（）。A.工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文B.施工单位在施工中发现有违反强制性标准的，可以继续施工C.强制性标准中所有条文均必须执行D.工程建设中采用的新技术、新工艺、新材料，可以直接使用【答案】A【解析】B发现违反强制性标准应报告；C仅强制性条文必须执行；D新技术、新工艺、新材料应经论证后方可使用。41.关于竣工验收，正确的是（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.竣工验收由施工单位组织C.竣工验收合格后，建设单位可以不再办理备案D.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人仍对全部质量负责【答案】A【解析】竣工验收由建设单位组织；验收合格后应办理备案；发包人擅自使用后，承包人仅对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内承担责任。42.根据《民法典》，普通诉讼时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C【解析】普通诉讼时效期间为3年。43.关于仲裁，正确的是（）。A.仲裁协议可以采用口头形式B.仲裁实行一裁终局制度C.仲裁裁决作出后，当事人可以就同一纠纷向人民法院起诉D.仲裁委员会属于行政机关【答案】B【解析】仲裁协议必须书面；仲裁实行一裁终局；裁决后不得就同一纠纷再起诉；仲裁委员会独立于行政机关。44.关于民事诉讼管辖，建设工程施工合同纠纷的专属管辖法院是（）。A.被告住所地法院B.合同履行地法院C.工程所在地法院D.原告住所地法院【答案】C【解析】建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院专属管辖。45.在民事诉讼中，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。这体现的原则是（）。A.谁主张、谁举证B.举证责任倒置C.法院依职权调查D.无过错责任【答案】A【解析】该表述体现“谁主张、谁举证”的举证原则。46.关于行政复议，正确的是（）。A.行政复议决定为终局决定B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，申请人只能向上一级主管部门申请行政复议C.行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定D.行政复议期间具体行政行为一律停止执行【答案】C【解析】A行政复议决定不一定是终局；B可以向本级人民政府或上一级主管部门申请；D行政复议期间具体行政行为一般不停止执行。47.行政诉讼中，对作出的行政行为负有举证责任的是（）。A.原告B.被告行政机关C.第三人D.人民法院【答案】B【解析】行政诉讼中，被告行政机关对作出的行政行为负有举证责任。48.关于环境保护，施工单位在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。夜间是指（）。A.22:00至次日6:00B.20:00至次日6:00C.22:00至次日8:00D.21:00至次日7:00【答案】A【解析】夜间是指22:00至次日6:00之间的时段。49.关于文物保护，在文物保护单位的保护范围内不得进行（）。A.建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业B.经批准的特殊情况除外C.文物保护工程施工D.以上都正确【答案】A【解析】文物保护单位的保护范围内不得进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；特殊情况经批准除外。50.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.5B.10C.15D.30【答案】B【解析】投诉时效为自知道或者应当知道之日起10日内。51.下列情形中，不能导致合同权利义务终止的是（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务人依法将标的物提存D.债权人变更名称【答案】D【解析】债权人名称变更不影响合同权利义务，不导致合同权利义务终止。52.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.可以同时适用违约金和定金B.只能适用违约金C.只能适用定金D.可以选择适用违约金或者定金【答案】D【解析】违约金和定金不能同时适用，守约方可以选择适用违约金或者定金。53.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化，可以中止履行。该权利称为（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.代位权【答案】C【解析】先履行债务的当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化等情形时，可以行使不安抗辩权中止履行。54.关于建设工程价款优先受偿权，错误的是（）。A.承包人行使优先受偿权的期限为18个月B.优先受偿权优先于抵押权和其他债权C.优先受偿权的范围包括逾期支付工程价款的利息D.未竣工工程质量合格，承包人对其承建工程享有优先受偿权【答案】C【解析】建设工程价款优先受偿权范围不包括逾期支付价款的利息、违约金、损害赔偿金等。55.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院（）。A.不予支持B.应予支持，但利息超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分除外C.只支持垫资本金D.只支持利息【答案】B【解析】有约定垫资及利息的，应支持，但约定利息超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分不予支持。56.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。下列不属于合同实质性内容的是（）。A.工程价款B.工期C.质量要求D.争议解决方式【答案】D【解析】合同实质性内容主要包括工程价款、工期、质量要求等，争议解决方式一般不属于实质性内容。57.关于工程监理，正确的是（）。A.工程监理单位应当在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位可以转让工程监理业务C.工程监理单位与承包单位可以有隶属关系D.工程监理单位不需要对施工质量承担监理责任【答案】A【解析】工程监理单位不得转让监理业务；不得与被监理工程的承包单位有隶属关系；应当对施工质量承担监理责任。58.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或者工程监理单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督站【答案】A【解析】见证取样应在建设单位或者工程监理单位监督下进行。59.关于最低保修期限，供热与供冷系统为（）个采暖期、供冷期。A.1B.2C.3D.5【答案】B【解析】供热与供冷系统最低保修期限为2个采暖期、供冷期。60.关于建设工程纠纷的解决方式，不包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.行政复议【答案】D【解析】建设工程民事纠纷解决方式包括和解、调解、仲裁、诉讼；行政复议属于行政纠纷解决方式。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分）61.根据《民法典》，下列属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈手段订立，损害国家利益的合同B.恶意串通，损害他人合法权益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.违反法律、行政法规强制性规定的合同E.因重大误解订立的合同【答案】ABCD【解析】因重大误解订立的合同属于可撤销合同，不是无效合同。62.关于表见代理的构成要件，包括（）。A.行为人没有代理权B.相对人有理由相信行为人有代理权C.相对人存在恶意D.行为人以被代理人名义订立合同E.代理行为合法【答案】ABD【解析】表见代理要求相对人善意且无过失，C错误；E不是表见代理的独立构成要件。63.下列权利中，属于用益物权的有（）。A.建设用地使用权B.地役权C.抵押权D.宅基地使用权E.土地承包经营权【答案】ABDE【解析】抵押权属于担保物权，不属于用益物权。64.根据《民法典》，担保物权包括（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.保证E.定金【答案】ABC【解析】保证和定金属于债权担保方式，不属于担保物权。65.关于建设工程施工合同无效的情形，包括（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质B.承包人超越资质等级C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效E.承包人低于成本价竞标【答案】ABCD【解析】低于成本价竞标属于违反招标投标规定的行为，但不属于施工合同法定无效情形。66.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者约定由劳动者承担违约金的情形有（）。A.劳动者违反服务期约定B.劳动者违反竞业限制约定C.劳动者提前解除劳动合同D.劳动者违反保密义务E.劳动者试用期辞职【答案】AB【解析】只有服务期和竞业限制两种情形可以约定由劳动者承担违约金。67.关于劳动合同解除，劳动者可以随时通知解除劳动合同的情形包括（）。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬B.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费C.用人单位的规章制度违反法律法规规定，损害劳动者权益D.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动E.用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任【答案】ABC【解析】D属于劳动者无需事先告知即可解除的情形；E属于劳动合同无效条款，不是随时通知解除情形。68.关于劳务派遣，正确的有（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同B.劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者C.用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利E.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位【答案】ABCD【解析】用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位，E错误。69.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。下列属于需要编制专项施工方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.脚手架工程【答案】ABCDE【解析】上述工程均属于危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案。70.关于安全生产教育培训，正确的有（）。A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训C.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训D.未经安全生产教育培训或者培训考核不合格的人员，不得上岗作业E.安全生产教育培训可以收费【答案】ABCD【解析】安全生产教育培训不得收费，E错误。71.关于生产安全事故报告，正确的有（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告D.自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报E.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内伤亡人数变化的应当及时补报【答案】ABCDE【解析】上述关于事故报告和补报的规定均正确。72.关于建设工程质量保修，正确的有（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任C.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务D.保修费用一律由施工单位承担E.因使用不当造成的质量缺陷，施工单位不承担保修义务【答案】ABCE【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，D错误。73.关于民事诉讼证据种类，包括（）。A.当事人陈述B.书证C.物证D.证人证言E.鉴定意见【答案】ABCDE【解析】民事诉讼证据还包括视听资料、电子数据、勘验笔录等。74.关于仲裁协议，正确的有（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议可以在纠纷发生前或发生后达成C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除