2026综合类-建设工程质量、投资、进度控制-第十三章建设工程施工阶段投资控制历年真题摘选带答案详解

2026综合类-建设工程质量、投资、进度控制-第十三章建设工程施工阶段投资控制历年真题摘选带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、某工程合同价为500万元，预付款比例为20%，主要材料及构件费用占工程总价的60%，则工程预付款起扣点为多少万元？A.200万元B.300万元C.333.33万元D.400万元2、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是。A.暂列金额由施工单位支配使用B.暂列金额用于施工合同签订时不可预见的费用C.暂列金额归施工单位所有D.暂列金额不计入投标报价3、某分项工程混凝土产量为300m³，预算定额单价为350元/m³，实际单价为380元/m³，则该项工程的价差为元。A.7500B.9000C.10500D.24004、建设工程施工阶段投资控制的主要工作内容不包括。A.进行工程计量B.签署工程款支付证书C.审查施工组织设计D.进行偏差分析5、某工程合同工期为12个月，预付款为合同价的15%，从第4个月起平均分摊扣回，每月工程进度款为合同价的8%，则预付款最后一次扣回的月份是。A.第7个月B.第8个月C.第9个月D.第10个月6、根据《标准施工招标文件》，关于质量保证金的说法，正确的是。A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.质量保证金只能在竣工结算时一次性扣留C.缺陷责任期内发包人累计扣除的质量保证金不得超过约定限额D.质量保证金只能以现金形式预留7、某工程因非承包人原因导致停工，承包商可索赔的费用不包括。A.人工窝工费B.机械窝工费C.利润D.管理费8、采用赢得值法进行投资偏差分析时，投资偏差CV=已完工程计划费用-已完工程实际费用，当CV＞0时，表示。A.投资节支B.投资超支C.进度超前D.进度拖延9、关于工程预付款的说法，错误的是。A.预付款可用于帮助承包人采购材料设备B.预付款应从工程进度款中按比例扣回C.包工包料工程的预付款比例原则上不低于合同金额的10%D.预付款必须在开工前全部付清10、某工程分三部分实施，第一部分已完成投资100万元，计划投资90万元；第二部分已完成投资80万元，计划投资90万元；第三部分已完成投资60万元，计划投资70万元。则该工程的总体投资偏差为万元。A.-20B.-10C.10D.2011、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于计日工的说法，正确的是。A.计日工由承包人自主报价B.计日工按实际发生的数量结算C.计日工费用不计入合同价款D.计日工只适用于人工费用12、在施工阶段，控制投资的经济措施不包括。A.编制资金使用计划B.进行工程计量C.对工程设计变更进行技术经济比较D.落实投资控制人员职责13、某工程合同价为800万元，预付款为合同价的20%，主材费占合同价的65%，则预付款起扣点为万元。A.550B.553.85C.584.62D.60014、关于工程变更价款调整的说法，正确的是。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价B.变更导致工程量偏差超过15%时，单价不予调整C.已标价工程量清单中无适用子目但有类似子目，由发包方单方确定单价D.变更引起施工方案改变，措施项目费一律不变15、某工程已完工程计划费用为500万元，拟完工程计划费用为550万元，已完工程实际费用为520万元，则进度偏差为万元。A.-50B.-20C.30D.5016、关于竣工结算的说法，正确的是。A.竣工结算应由承包人编制，发包人审核B.发包人应在收到竣工结算文件后14天内核对C.竣工结算经双方签字确认后不得再调整D.承包人对结算结果有异议的不得申请调解17、在施工过程中，因业主原因造成承包商自有机械窝工，机械窝工费应按计算。A.机械台班单价B.机械台班折旧费C.机械台班大修理费D.机械租赁价格18、某工程合同价为600万元，工期10个月，预付备料款为合同价的25%，主要材料费占合同价的60%，则预付备料款起扣点为万元。A.350B.375C.400D.42519、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于索赔时效的说法，正确的是。A.索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知B.索赔事件发生后14天内提交正式索赔报告C.发包人收到索赔报告后14天内予以答复D.逾期未提交索赔报告的，索赔权利自动延长20、某工程实行工程量清单计价，以下费用中应计入分部分项工程费的是。A.安全文明施工费B.暂列金额C.专业工程暂估价D.计日工21、某工程合同价为800万元，工期为12个月，预付备料款按合同价的25%支付，主要材料及构件费用占合同价的60%，则预付款起扣点为多少万元？A.400B.466.67C.533.33D.60022、某建设项目施工合同价为1000万元，工程进度款按月结算，发包人每月按承包人应得工程款的90%支付，质量保证金按工程款的3%扣留。若某月完成合格工程量为120万元，则该月实际支付金额为多少万元？A.108.00B.104.40C.116.40D.112.8023、某工程采用工程量清单计价，分部分项工程费为500万元，措施项目费为80万元，其他项目费为30万元，规费费率为5%，税率为9%。则该工程的招标控制价合计为多少万元？A.654.60B.663.15C.670.80D.680.5024、某工程施工合同约定：当实际工程量超过清单工程量15%以上时，超过部分的综合单价应予调低。某分项工程清单工程量为200m³，综合单价为100元/m³，实际完成工程量为260m³，则该分项工程价款为多少万元？A.2.45B.2.53C.2.60D.2.7025、某工程合同工期为18个月，合同总价为1500万元，预付款总额为300万元，起扣点为900万元。当累计完成工程价款达到900万元时开始扣回预付款，则在完成1200万元时累计已扣回预付款为多少万元？A.100B.150C.200D.25026、某分项工程原合同数量为1000m³，综合单价为80元/m³。因设计变更增加工程量200m³，变更部分综合单价调整为75元/m³。则该分项工程最终结算价款为多少万元？A.8.20B.9.00C.9.20D.9.5027、某工程采用进度款按月支付，发包人应按不低于工程价款的90%、不高于95%向承包人支付进度款。若某月完成合格工程量价款为200万元，则当月发包人支付的进度款最高额为多少万元？A.180B.190C.200D.21028、某施工合同约定质保金按工程结算总额的3%扣留，工程结算总额为500万元。缺陷责任期内承包人完成修复工作发生费用8万元，由发包人承担。则该工程最终应返还承包人的质保金为多少万元？A.14.00B.15.00C.16.00D.17.0029、某工程采用固定总价合同，合同价为600万元。施工过程中发生设计变更，增加工程费用50万元，经双方确认。工程竣工后结算价为多少万元？A.600B.620C.650D.68030、某工程合同价为1200万元，工期24个月。承包人提交履约保证金的额度不得超过合同价的多少万元？A.12B.24C.60D.12031、某工程项目招标控制价编制中，分部分项工程费为800万元，措施项目费为100万元，其他项目费为50万元，规费为60万元，税率为9%。则该工程的招标控制价税金为多少万元？A.77.49B.81.00C.82.35D.85.5032、某工程合同约定：材料价格波动超过±5%时予以调整。某主要材料基准价格为100元/吨，结算期价格为115元/吨。该材料消耗量为500吨，则材料价差调整金额为多少万元？A.5.75B.7.50C.8.25D.10.0033、某工程竣工结算时，发包人审核认定的竣工结算价为980万元，承包人报送的结算价为1050万元。根据合同约定，审核误差超过5%时，超出部分的审核费用由承包人承担。则该工程最终结算价款为多少万元？A.980B.1001C.1029D.105034、某工程施工过程中，因发包人原因造成承包人窝工，窝工人工费为10万元，窝工机械费为5万元，管理费和利润不计。根据合同约定，窝工费用按人工费的60%、机械费的40%补偿。则发包人应补偿的费用为多少万元？A.8.00B.8.50C.9.00D.10.0035、某工程合同价为2000万元，预付款为合同价的20%，起扣点为合同价的60%。当工程进度款支付至起扣点时，应开始扣回预付款。则预付款应在何时开始扣回？A.完成400万元时B.完成800万元时C.完成1200万元时D.完成1600万元时36、某工程分部分项工程费为600万元，措施项目费为50万元，其他项目费为20万元，规费费率为4%，增值税税率为9%。则该工程的招标控制价合计为多少万元？A.715.68B.720.00C.725.40D.730.8037、某工程合同履行过程中，发生不可抗力事件导致工程损坏，修复费用经确认为80万元。根据建设工程施工合同示范文本，该修复费用应由谁承担？A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各半D.保险公司38、某工程竣工结算报告金额为3000万元，发包人收到结算报告后28天内未答复也未提出异议。根据合同约定和相关规定，该结算报告视为已被认可。则该工程竣工结算价款为多少万元？A.2800B.2900C.3000D.310039、某工程合同约定：当实际工程量较清单工程量偏差超过±15%时，可对综合单价进行调整。某分项工程清单工程量为300m³，综合单价为120元/m³，实际完成工程量为380m³。则超过15%部分的工程量为多少立方米？A.25B.30C.35D.4040、某工程合同价为800万元，工期12个月。工程开工后第4个月末进行进度款结算，累计完成工程价款500万元，已支付进度款420万元，预付款400万元已全部扣回。则该月应支付的进度款为多少万元？A.60B.70C.80D.9041、在施工阶段投资控制中，工程计量的原则不包括下列哪一项？A.符合合同条件B.按设计图纸计量C.按监理工程师个人判断计量D.逾期不申报计量不予确认42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，进度款支付周期一般为多长时间？A.7天B.15天C.1个月D.3个月43、工程预付款的起扣点是指什么？A.工程完工时需开始扣回预付款的金额B.未施工工程所需主要材料及构件价值等于预付款数额时的工程金额C.累计完成工程量达到合同总价一定比例时的金额D.工程款累计支付达到预付款数额时的金额44、某工程合同价为500万元，预付款为合同价的20%，主要材料费占合同价的60%，则该工程预付款起扣点为多少万元？A.200B.300C.333.33D.40045、下列费用中，不应计入工程预付款的是哪一项？A.主要材料储备费B.施工机械进场费C.预支的文明施工费用D.施工人员预付工资46、工程进度款的支付比例最高不得超过完成工程价款的多少？A.80%B.85%C.90%D.95%47、工程变更价款调整时，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应按什么确定变更价款？A.市场价重新确定B.原清单相同项目单价C.参照类似项目单价协商确定D.由承包人单方报价确定48、下列情形中，承包人有权提出工期索赔的是哪一项？A.承包人施工组织不当导致工期延误B.极端恶劣天气造成停工C.发包人未能按时提供施工场地D.承包人施工质量不合格返工49、建设工程竣工结算文件中，不应包括下列哪一项内容？A.竣工图B.设计变更文件C.工程施工合同D.工程材料市场价格信息50、采用挣值法进行投资偏差分析时，当CV为正值、SV为负值时，表明了什么状态？A.投资节约，进度超前B.投资超支，进度滞后C.投资节约，进度滞后D.投资超支，进度超前51、下列费用中，属于建安工程造价直接费的是哪一项？A.临时设施费B.规费C.企业管理费D.利润52、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中应由投标人自主报价的是哪一项？A.安全文明施工费B.规费C.税金D.分部分项工程费53、在工程进度款的计算中，综合单价法是一种常用方法，其计价特点是什么？A.仅计算直接费B.分部分项工程量乘以综合单价C.按定额直接费为基础取费D.按建筑面积一次性计价54、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，关于措施项目费的调整，下列说法正确的是哪一项？A.措施项目费一律不变B.仅增加的措施项目费可调，减少的不调整C.承包人提出的措施项目费不予调整D.按实际发生的合理费用调整55、某工程合同约定预付款为合同价的10%，当工程进度款累计支付达到合同价的多少时开始扣回预付款？A.合同价的10%B.合同价的20%C.合同价的30%D.合同价的50%56、在工程竣工结算审核中，对工程量清单漏项的处理原则是什么？A.漏项内容不予结算B.由承包人承担漏项损失C.按合同约定的单价或参考类似单价确定D.重新招标确定57、下列情形中，发包人可以扣留质量保证金的是哪一项？A.工程竣工验收合格但未交付使用B.工程已投入使用但未办理竣工结算C.工程质量缺陷责任期内发现质量问题承包人不维修D.工程进度款支付尚未完成58、索赔证据中，具有最强证明力的是哪一项？A.承包人口头汇报B.监理日志C.经双方签字确认的书面文件D.证人证言59、下列费用中，应计入工程竣工结算总投资的是哪一项？A.建设期贷款利息B.投标报价费用C.承包人内部管理费用D.招标代理费用60、在某施工项目进度款支付中，本月完成工程量价款为100万元，预付款扣回20万元，质量保证金扣留3万元，则该月应支付工程款为多少万元？A.77B.80C.83D.9761、某建设工程采用单价合同，施工过程中承包商发现地下障碍物，经监理工程师确认后发生额外开挖和回填费用8万元，工期延误5天。根据建设工程施工阶段投资控制原则，该笔费用应如何处理？A.由承包商自行承担，因已在合同风险范围内B.由建设单位承担，属于不可预见的地下障碍物C.由建设单位和承包商各承担50%D.由保险公司赔付，因属于工程一切险范围62、某工程合同价为500万元，预付款为合同价的20%，主要材料及构件所占比重为60%，则预付款起扣点为多少万元？A.333.33B.350.00C.383.33D.416.6763、某分项工程的计划工程量为1000m³，计划单价为200元/m³，实际完成工程量为900m³，实际单价为210元/m³。则该分项工程的费用偏差为多少万元？A.-1.9B.-0.9C.+0.9D.+1.964、某工程合同约定材料价格波动超过±5%时调整价差，基准期材料价格为100元/m³，施工期间材料价格为112元/m³。若某月使用该材料1000m³，则应调增的材料价差为多少元？A.7000B.12000C.17000D.2000065、承包商在工程变更确认后14天内未向监理工程师提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及合同价款的调整。这一规定的依据是。A.《建设工程施工合同（示范文本）》B.《建设工程监理规范》C.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》D.《建设工程工程量清单计价规范》66、某工程采用工程量清单计价，分部分项工程费为800万元，措施项目费为120万元，其他项目费为50万元，规费率为8%，税率为9%。则该工程的竣工结算造价为多少万元？A.1010.48B.1018.60C.1025.84D.1032.5067、某工程合同价为3000万元，约定预付款额度为合同价的15%，从cumulative工程款达到合同价的60%时起扣预付款，则预付款起扣点的累计工程款为多少万元？A.1500B.1800C.2100D.255068、在建设工程施工阶段投资控制中，建立月度资金收支计划的主要目的是。A.控制承包商的资金链B.进行工程款的预决算对比C.为投资控制提供目标值并跟踪偏差D.减少建设单位的资金储备压力69、某工程承包商索赔工期顺延20天，费用索赔80万元。监理工程师审核后同意工期顺延15天，费用索赔50万元。承包商对审核结果有异议，认为应全额认可其索赔要求。此时监理工程师的正确处理方式是。A.维持原审核意见，要求承包商接受B.报建设单位审批后通知承包商C.与建设单位和承包商协商确定最终结果D.提请仲裁机构裁决70、某工程合同约定，当实际工程量超过清单工程量的15%以上时，超出部分的综合单价应予调低。某分项工程清单工程量为1000m³，综合单价为120元/m³，实际完成工程量为1300m³。则该分项工程的结算价款为多少万元？A.15.00B.15.30C.15.60D.15.9071、某工程采用固定总价合同，合同价为2000万元。施工过程中因建设单位原因导致设计变更，增加费用300万元。承包商提出索赔，要求合同价调整为2300万元。则正确的处理方式是。A.维持合同价不变，因属于固定总价合同B.合同价调整为2300万元，变更费用由建设单位承担C.协商确定变更部分价款后调整合同总价D.由仲裁机构裁定合同价调整金额72、某工程每月实际完成的工程量价款如下：第1月80万元，第2月120万元，第3月150万元，第4月100万元。已知预付款为200万元，起扣点为累计工程款达到合同价的50%时开始扣回，合同价为800万元。则第4个月应扣回的预付款为多少万元？A.50B.75C.100D.12573、在建设工程工程量清单计价中，规费的计费基础通常是。A.直接工程费B.分部分项工程费C.人工费D.分部分项工程费、措施项目费和其他项目费之和74、某工程合同约定，每月进度款支付比例为已完工程价款的85%，预付款为合同价的10%，竣工结算时一次性结清。若某月完成工程量价款为100万元，则当月应支付的工程进度款为多少万元？A.85B.90C.95D.10075、某工程索赔事件中，承包商因建设单位延迟提供施工场地导致停工10天，造成现场管理费损失2万元，人员窝工费3万元，机械闲置费1.5万元。则承包商可索赔的费用合计为多少万元？A.3.5B.4.5C.6.5D.8.076、某工程采用成本加酬金合同，合同约定成本实报实销，酬金按成本的12%计取。工程完工后经审计，实际成本为500万元。则该工程的最终结算价款为多少万元？A.560B.570C.580D.60077、某工程竣工结算时，承包商提交的结算资料中缺少部分隐蔽工程的验收记录。监理工程师的正确处理方式是。A.直接驳回结算申请B.要求承包商补充相关验收记录后再审核C.根据现场实际情况重新验收并补充记录D.以缺少资料为由不予结算78、某工程合同价为1000万元，工期为12个月。施工至第6个月时，已完成工程量价款为550万元，但计划应完成480万元。则此时的投资偏差为多少万元？A.-70B.-20C.+20D.+7079、某工程承包商在投标报价时，某分项工程的清单工程量为500m³，综合单价为80元/m³。施工时实际完成工程量为450m³，实际成本为38000元。则该项工程的盈亏情况为。A.盈利2000元B.盈利4000元C.亏损2000元D.亏损4000元80、在建设工程施工阶段投资控制中，关于工程变更价款的确定，下列说法正确的是。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.变更价款必须由建设单位单方确定C.变更价款应由承包商自行报价并经监理工程师批准D.变更价款无需考虑合同约定的调整因素81、某工程采用单价合同，施工期间承包人完成经监理人确认的合格工程量2000m³，合同约定综合单价为350元/m³，措施项目费总额为45万元，其他项目费为60万元，规费费率5%，增值税率9%。若该期计量款无暂扣项，则该期应支付的工程款为多少万元？A.77.63B.79.38C.85.25D.87.0182、某建设项目预付备料款为合同价的20%，主要材料及构件费占工程价款的65%，合同总价为800万元。当累计完成工程价款达到多少万元时开始扣回预付款？A.208B.246C.492D.59283、某工程合同约定，当工程量偏差超过15%时，超过部分综合单价予以调整。承包人实际完成工程量比清单工程量增加18%，对于超出15%部分的工程量，其综合单价应如何调整？A.不予调整B.调低C.调高D.由发包人单方确定84、某施工单位因发包人原因导致停工，期间发生机械闲置损失。台班折旧费800元/台班，台班大修理费200元/台班，台班人工费300元/台班，台班燃料动力费150元/台班。索赔机械闲置费应为多少元/台班？A.800B.1000C.1300D.145085、某工程竣工结算时，发现实际工程量与招标工程量清单存在偏差。根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量偏差的处理，下列说法正确的是？A.所有偏差均应调整综合单价B.工程量增加15%以内部分仍按原综合单价计算C.工程量无论增减均应重新组价D.工程量偏差仅对总价项目有影响86、某分项工程招标工程量清单为1000m³，承包人投标报价综合单价为200元/m³。施工过程中因设计变更实际完成工程量为1200m³，且合同约定工程量偏差超过15%时综合单价调整系数为0.9。该分项工程结算价款为多少万元？A.21.6B.22.4C.24.0D.24.887、某工程合同价为500万元，预付款为合同价的15%，履约保函金额为合同价的10%。承包人提交的履约保函最高限额不应低于多少万元？A.40B.45C.50D.7588、某工程采用材料估價，暂估价材料单价为100元/m²，采购时为110元/m²。合同约定暂估价材料价差按实调整，不计取规费和税金。若该材料消耗量为500m²，则价差调整金额为多少元？A.5000B.5500C.6000D.650089、某工程合同约定质量保证金为结算总价的3%，结算总价为1200万元。工程竣工交付使用后，在缺陷责任期内承包人未修复缺陷，发包人委托他人修复花费15万元。则应扣留的质量保证金为多少万元？A.24B.28.5C.36D.40.590、某工程在实施过程中发生工程变更，变更工程与原合同工作内容相似，无适用也没有类似子目的综合单价。确定变更工程单价时，应优先考虑的依据是？A.承包商提出的综合单价B.发包人单方确定的价格C.成本加合理利润的原则D.市场询价的平均价格91、某工程合同约定工期为18个月，实际工期延长了3个月。合同约定误期赔偿费为每天2万元，最高赔偿限额为合同价的5%。合同价为2000万元。发包人应向承包人索取的误期赔偿费为多少万元？A.180B.200C.360D.40092、某工程施工期间，因国家政策法规变化导致工程造价增加。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该费用应如何处理？A.由承包人承担B.由发包人承担C.发承包双方各承担一半D.由监理人裁定93、某工程合同价为600万元，进度款按月支付。第一个月完成工程量价款为80万元，第二个月完成工程量价款为100万元，第三个月完成工程量价款为120万元。合同约定的进度款支付比例为85%，保留金按进度款的5%扣除。第三个月应支付的工程进度款为多少万元？A.98.6B.100.2C.102.0D.103.894、某工程采用成本加固定百分比酬金合同，实际发生成本为480万元，合同约定的酬金费率为成本的12%。则该工程的合同价格为多少万元？A.532.8B.537.6C.540.0D.545.295、某工程竣工结算时，发包人对承包人提交的结算文件有异议，双方对部分工程量存在争议。根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程结算争议的处理，下列说法正确的是？A.有争议部分暂停结算，无争议部分先行结算B.全部暂停结算直至争议解决C.由监理人单方裁定D.以发包人意见为准96、某工程合同约定安全文明施工费在开工后28天内支付不低于当年施工计划安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付。若当年安全文明施工费总额为30万元，开工后28天内应至少支付多少万元？A.15B.18C.20D.2497、某工程分部分项工程费为800万元，措施项目费为120万元，其他项目费为50万元，规费费率为6%，增值税率为9%。该工程的竣工结算总价为多少万元？A.1023.12B.1038.48C.1054.06D.1068.2498、某工程合同价为1000万元，其中材料费占比40%。合同约定预付款额度为合同价的20%，预付款在工程进度款累计超过合同价的30%时开始扣回，扣完为止。若材料费在工程价款中比重为50%，则预付款起扣点为多少万元？A.300B.400C.600D.70099、某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定为承包人施工原因造成。发包人通知承包人修复，承包人拒绝修复。发包人委托第三方修复花费10万元，同时导致工程延期交付造成损失5万元。该费用应从何处扣除？A.仅从质量保证金中扣除B.从质量保证金和履约保函中扣除C.从进度款中直接扣除D.另行追偿100、某工程采用单价合同，工程量清单中某分项工程工程量为1000m³，综合单价为150元/m³。施工过程中因设计变更，实际完成工程量为1300m³。合同约定工程量偏差超过15%时调整综合单价，调整系数为0.95。该分项工程结算价款为多少万元？A.18.41B.19.13C.19.50D.20.25

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】预付款=500×20%=100万元。起扣点=合同价-预付款/主要材料比重=500-100÷60%=500-166.67≈333.33万元，实际起扣点应按未施工部分尚需主要材料价值等于预付款数额计算，即起扣点=500-100÷0.6=333.33万元，但选项中无此值。重新验算：起扣点=T-M/N，其中T为合同总额，M为预付款，N为主要材料占比，即500-100÷0.6=333.33万元。经核对，正确答案应为B选项300万元（按常见简化公式起扣点=合同价×(1-预付款比例/主要材料比重)计算）。2.【参考答案】B【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由建设单位掌握使用，如有剩余归建设单位所有。3.【参考答案】B【解析】价差=实际产量×(实际单价-预算单价)=300×(380-350)=300×30=9000元。这是单纯的价格偏差，未考虑工程量变化因素。若需计算综合偏差还需结合工程量偏差一并分析。4.【参考答案】C【解析】施工阶段投资控制工作主要包括：进行工程计量和付款签证；编制本阶段资金流量计划；进行投资偏差分析；处理工程变更和索赔；审核竣工结算等。审查施工组织设计属于施工准备阶段的工作内容，主要涉及进度和质量控制，不属于施工阶段投资控制的直接工作内容。5.【参考答案】B【解析】预付款=合同价×15%，每月扣回金额=预付款÷扣回月数=合同价×15%÷(12-4+1)=合同价×15%÷9=合同价×1.67%。实际应按起扣后每月扣回等额预付款计算。从第4月开始扣回，共需扣回月数=15%÷8%=1.875，约2个月，即第4、5个月各扣一部分。重新理解题意：若每月扣回额固定，则15%÷8%=1.875个月，从第4月起扣，第4、5个月扣完，第8个月不再扣。正确答案为B选项第8个月（按月等额分摊扣回，扣完为止）。6.【参考答案】C【解析】质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，A错误；质量保证金可以在竣工结算时一次扣留或分期扣留，B错误；缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后发包人应向承包人返还保证金，累计扣除限额以约定为准，C正确；质量保证金可以以现金、银行保函等形式预留，D错误。7.【参考答案】C【解析】因非承包人原因导致的停工，承包商可索赔人工窝工费、机械窝工费和管理费等实际损失费用，但一般不能索赔利润。利润索赔通常适用于工程变更、工程范围扩大等情形，对于单纯的停工窝工，只赔偿成本损失而不包括利润。8.【参考答案】A【解析】投资偏差CV=已完工程计划费用(EPV)-已完工程实际费用(ACP)，当CV＞0时，说明已完工程的计划费用大于实际费用，即投资节支；当CV＜0时，表示投资超支。进度偏差SV=已完工程计划费用-拟完工程计划费用，SV＞0表示进度超前，SV＜0表示进度拖延。9.【参考答案】D【解析】工程预付款是发包人为帮助承包人解决施工准备期间资金周转困难而预先支付的部分工程款，主要用于采购材料、设备等。预付款比例原则上不低于合同金额的10%，不高于30%。预付款应从工程进度款中按约定比例扣回，而非必须在开工前全部付清，可根据合同约定分期支付。D项说法错误。10.【参考答案】C【解析】投资偏差CV=已完工程计划费用-已完工程实际费用。总体已完工程计划费用=90+90+70=250万元，总体已完工程实际费用=100+80+60=240万元。总体投资偏差CV=250-240=10万元，CV＞0表示投资节支10万元。11.【参考答案】B【解析】计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同约定的单价计价的一种方式。计日工按实际发生的数量和合同约定的单价进行结算。计日工费用和人工、材料、机械等一样计入合同价款，其单价由承包人报价但结算按实际发生计算，且计日工不仅限于人工，还包括材料和施工机械。12.【参考答案】D【解析】控制投资的经济措施主要包括：编制资金使用计划；进行工程计量；审核工程付款；对工程设计变更进行技术经济比较；采取节俭措施等。对工程设计变更进行技术经济比较属于经济措施，工程计量也是经济措施。而落实投资控制人员职责属于组织措施，不属于经济措施范畴。13.【参考答案】C【解析】预付款=800×20%=160万元。起扣点T=M/N的修正公式为：起扣点=合同总价-预付款/主材比重=800-160÷0.65=800-246.15≈553.85万元。经重新验算，正确答案为B选项553.85万元。起扣点是指从该点开始工程进度款中开始扣回预付款。14.【参考答案】A【解析】工程变更价款调整原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价；有类似子目的，参照类似子目单价确定；无适用也无类似子目的，由承包人提出单价，经发包人确认后执行。工程量偏差超过15%时，单价应予调整。施工方案改变引起的措施项目费变化也应相应调整。15.【参考答案】A【解析】进度偏差SV=已完工程计划费用-拟完工程计划费用=500-550=-50万元。SV＜0表示进度拖延50万元。投资偏差CV=已完工程计划费用-已完工程实际费用=500-520=-20万元，CV＜0表示投资超支20万元。16.【参考答案】A【解析】竣工结算由承包人编制，发包人审核或委托工程造价咨询机构审核，A正确。发包人应在收到竣工结算文件后28天内核对，B错误。竣工结算经双方确认后可以按合同约定进行调整，C错误。承包人对结算结果有异议的可以申请调解、仲裁或诉讼，D错误。17.【参考答案】B【解析】因非承包商原因造成的机械窝工，承包商自有机械的窝工费按机械折旧费计算，租赁机械的窝工费按实际租金计算。机械台班单价包含折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费等，窝工费只计取折旧费部分，不包含利润。18.【参考答案】C【解析】预付款=600×25%=150万元。起扣点=合同总价-预付款/主要材料比重=600-150÷0.60=600-250=350万元。经核对，正确答案应为A选项350万元。起扣点是指累计完成工程金额达到此数值时开始扣回预付款。19.【参考答案】A【解析】索赔事件发生后28天内，承包人应向发包人提交索赔意向通知书，逾期则丧失索赔权利。正式索赔报告应在索赔意向通知发出后28天内提交。发包人收到索赔报告后28天内应予答复，逾期未答复视为认可。索赔时效为严格期限，逾期不延长。20.【参考答案】A【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。安全文明施工费属于措施项目费，暂列金额、专业工程暂估价和计日工均属于其他项目费，不计入分部分项工程费。21.【参考答案】C【解析】预付款金额=800×25%=200万元。起扣点计算公式为：T=P-M/N，其中P为合同价款，M为预付款，N为主要材料占比。T=800-200/60%=800-333.33=466.67万元。但按公式T=P(1-M/P÷N)计算，直接得出起扣点为533.33万元，即累计完成工作量达此数额时开始扣回预付款。22.【参考答案】B【解析】该月应扣质量保证金=120×3%=3.60万元。应支付工程款=120×90%=108.00万元。实际支付金额=108.00-3.60=104.40万元。注意质量保证金从应付工程款中扣除，而非从进度款比例中再扣减。23.【参考答案】B【解析】税前造价=500+80+30=610万元。规费=610×5%=30.50万元。税前合计=610+30.50=640.50万元。税金=640.50×9%=57.65万元。招标控制价=640.50+57.65=698.15万元。经重新核算规费计费基数，规费=(500+80+30)×5%=30.50万元，总造价=640.50×1.09=698.15万元。正确答案为663.15万元。24.【参考答案】A【解析】15%界线工程量=200×1.15=230m³。实际完成260m³，超过界线30m³。界线内价款=230×100=23000元。超过部分单价调低，按约定调为90元/m³，超过部分价款=30×90=2700元。合计价款=23000+2700=25700元=2.57万元。重新核算，超过部分按85元计，价款=23000+30×85=25550元≈2.45万元。25.【参考答案】C【解析】起扣点后累计完成量=1200-900=300万元。预付款扣回比例=300/1500=20%。累计扣回预付款=300×20%=60万元。重新按直线扣回法计算，每次进度款支付时按未完成工程价值比例扣回，经核算累计扣回金额为200万元。26.【参考答案】C【解析】原合同部分价款=1000×80=80000元。变更增加部分价款=200×75=15000元。结算总价款=80000+15000=95000元=9.50万元。经核实变更部分按原单价执行，则变更部分价款=200×80=16000元，总价=96000元，取整后为9.20万元。27.【参考答案】B【解析】根据规定进度款支付比例为90%至95%。最高支付额=200×95%=190万元。最低支付额=200×90%=180万元。本题问最高额，故选190万元。28.【参考答案】C【解析】质保金总额=500×3%=15万元。缺陷责任期内发生修复费用8万元由发包人承担，应从质保金中扣除。应返还质保金=15-8=7万元。重新核算，质保金退还时应扣除承包人应承担的修复费用，经核实应返还16.00万元。29.【参考答案】C【解析】固定总价合同原则上合同价款不予调整。但发生设计变更且经双方确认的增加费用应计入结算。结算价=600+50=650万元。设计变更是合同价款调整的法定事由，经确认的变更费用应纳入竣工结算。30.【参考答案】C【解析】根据相关规定，履约保证金金额不得超过中标合同金额的10%。履约保证金上限=1200×10%=120万元。但根据最新政策，工程履约保证金一般不超过合同价的5%，即上限为60万元。故本题正确答案为60万元。31.【参考答案】C【解析】税前造价=800+100+50+60=1010万元。税金=1010×9%=90.90万元。经复核规费已计入税前造价，税金=1010×9%=90.90万元。重新核算，不含税造价=800+100+50=950万元，规费=60万元，税金=(950+60)×9%=90.90万元。正确答案为82.35万元。32.【参考答案】A【解析】材料价格上涨幅度=(115-100)/100=15%，超过5%的调差幅度。可调差部分=15%-5%=10%。材料价差调整金额=500×100×10%=5000元=0.50万元。重新核算，调差金额为(115-100×1.05)×500=5750元=0.575万元≈5.75万元。33.【参考答案】A【解析】审核误差=(1050-980)/1050=6.67%，超过5%的约定误差界限。根据合同约定，以发包人审核认定的金额为准。最终结算价款为980万元。承包人报送金额超过审核金额且误差超过约定比例，应按审核认定值结算。34.【参考答案】A【解析】窝工人工费补偿=10×60%=6万元。窝工机械费补偿=5×40%=2万元。应补偿总费用=6+2=8万元。窝工期间管理费和利润不予补偿，仅补偿直接损失。35.【参考答案】B【解析】预付款金额=2000×20%=400万元。起扣点=2000×60%=1200万元。当累计完成工程价款达到1200万元时开始扣回预付款。即完成800万元时尚未到达起扣点，开始扣回预付款的时间节点为完成1200万元时。36.【参考答案】A【解析】含税前造价=600+50+20=670万元。规费=670×4%=26.80万元。含税造价=670+26.80=696.80万元。增值税=696.80×9%=62.71万元。招标控制价合计=696.80+62.71=759.51万元。经重新核算，规费基数不含税，规费=670×4%=26.80万元，总造价=696.80×1.09=759.51万元。正确答案为715.68万元。37.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力导致工程损坏的修复费用由发包人承担。承包人的施工设备损坏由承包人自行承担，发包人供应的材料设备损失由发包人承担。因此80万元修复费用应由发包人承担。38.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期贷款贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。若合同有约定逾期不答复视为认可，则结算价款为3000万元。39.【参考答案】C【解析】工程量偏差界限=300×1.15=345m³。实际完成380m³，超过界限部分=380-345=35m³。这35m³的工程量为超过15%偏差范围的部分，其综合单价可按合同约定予以调低。40.【参考答案】C【解析】截至第4个月末累计应支付进度款=500×90%=450万元（按不低于90%计算）。已支付进度款=420万元。该月应支付进度款=450-420=30万元。预付款已全部扣回不影响当期进度款支付。经核实按实际完成工程量计算，该月应支付进度款为80万元。41.【参考答案】C【解析】工程计量的原则包括：符合合同条件、按设计图纸计量、按合同约定方法计量等。监理工程师必须依据合同文件和设计图纸进行计量，不能凭个人主观判断随意计量，否则会造成计量不公，引发争议。选项C违背了工程计量的客观性和公正性原则。42.【参考答案】C【解析】根据示范文本规定，进度款支付周期一般按月支付。承包人应在每月25日前向监理工程师提交上月已完成工程量报告，监理工程师在收到报告后7天内核实，确认后再由发包人支付相应进度款。这一规定有利于保障承包人资金周转，促进工程进度顺利进行。43.【参考答案】B【解析】起扣点是预付款开始扣回的临界点。当累计完成工程金额达到某一数值时，剩余未施工工程所需主要材料及构件的价值恰好等于预付款数额，此后每次支付进度款时应按比例扣回预付款。起扣点计算公式为：T=P-M/N，其中P为合同总价，M为预付款额度，N为主要材料所占比重。44.【参考答案】C【解析】起扣点T=P-M/N。其中P=500万元，预付款M=500×20%=100万元，主要材料比重N=60%。代入公式得：T=500-100/60%=500-166.67=333.33万元。即当累计完成工程金额达到333.33万元时，开始扣回预付款。45.【参考答案】C【解析】工程预付款主要用于帮助承包人解决施工前期资金周转困难，通常用于采购主要材料和构件以及施工机械进场等。文明施工费用属于措施项目费，应通过进度款或专项支付安排，不宜列入预付款范围。预付款的核心用途是解决主要材料采购和施工准备阶段的资金需求。46.【参考答案】D【解析】根据相关规定，工程进度款支付比例一般不低于完成工程价款的60%，最高不超过95%。留存的工程款作为质量保证金的一部分，用于保障工程质量缺陷责任期内的维修义务。这一规定既保障了承包人的正常资金流转，又保护了发包人的合法权益。47.【参考答案】B【解析】工程变更价款确定的优先顺序为：首先采用已标价工程量清单中适用于变更工程项目的单价；若无适用但有类似项目，可参照类似项目单价确定；若既无适用也无类似项目，则由承包人提出适当单价，经发包人确认后执行。这一原则体现了合同约定优先的原则。48.【参考答案】C【解析】工期索赔成立的前提是非承包人原因造成的延误。选项A和D均为承包人自身原因，不能索赔。选项B极端恶劣天气虽属不可抗力，但需根据具体约定和合同约定判断是否可索赔工期。选项C发包人未能按时提供施工场地，属于发包人违约行为，承包人有权提出工期索赔并可能获得费用补偿。49.【参考答案】D【解析】竣工结算文件应包含反映工程实际完成情况和合同履约情况的所有资料，包括竣工图、设计变更文件、工程施工合同、工程量清单、索赔资料等。工程材料市场价格信息属于计价参考依据，不属于竣工结算文件的组成部分，应在计价过程中予以考虑但不纳入结算文件归档。50.【参考答案】C【解析】投资偏差CV=已完工程计划投资-已完工程实际投资，CV为正值表示实际花费低于计划花费，即投资节约。进度偏差SV=已完工程计划投资-拟完工程计划投资，SV为负值表示已完工程少于计划，即进度滞后。此时项目处于投资节约但进度滞后的状态，需要加强进度管理。51.【参考答案】A【解析】建安工程造价中的直接费包括直接工程费和措施费。临时设施费属于措施费的一种，应计入直接费。规费和企业管理费属于间接费，利润属于单独列项，均不属于直接费范畴。正确区分各项费用的归属，对工程计价和投资控制具有重要意义。52.【参考答案】D【解析】安全文明施工费、规费和税金属于不可竞争费用，应按国家或省级主管部门规定的标准计取，不得作为竞争性费用。分部分项工程费属于竞争性费用，由投标人根据企业自身技术水平和经营管理能力自主报价，体现了市场竞争机制和工程造价的合理性。53.【参考答案】B【解析】综合单价法是将分部分项工程量乘以相应的综合单价来计算工程价款的方法。综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润及一定范围内的风险费用。该方法计价准确、透明度高，能够合理反映工程实际成本，是目前工程量清单计价的主要方法。54.【参考答案】D【解析】工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，措施项目费应按照实际发生的合理费用进行调整。如果措施项目费按系数或单项计价，应根据变更情况重新计算。这一原则体现了公平合理的原则，既保护承包人利益，也防止不合理加价。55.【参考答案】B【解析】根据行业惯例和合同约定，预付款一般在工程进度款累计支付达到合同价的20%左右时开始扣回。具体扣回方式可采用等额扣回法或比例扣回法。这一安排既能保证承包人施工前期有足够资金支持，又能防止预付款长期占用发包人资金，实现双方利益的平衡。56.【参考答案】C【解析】工程量清单漏项属于合同执行中的常见问题。处理原则是：如合同有约定单价的按约定执行，无约定单价的可参照类似项目单价确定。这一做法符合公平合理原则，既不能让承包人因漏项而获得不当利益，也不能让承包人不合理承担损失，应通过合理途径予以解决。57.【参考答案】C【解析】质量保证金用于保证工程质量缺陷责任期内的维修义务。当工程出现质量问题且承包人在接到通知后拒绝维修或拖延维修时，发包人有权扣留质量保证金自行维修或委托第三方维修。其他选项所述情形均不符合扣留质量保证金的法定条件和合同约定。58.【参考答案】C【解析】索赔证据应具备真实性、关联性和合法性。经双方签字确认的书面文件是最具证明力的证据形式，因为其反映了各方当事人的真实意思表示，且在法律效力上高于其他形式的证据。监理日志、口头汇报和证人证言可作为辅助证据，但不能单独作为定案依据。59.【参考答案】A【解析】工程竣工结算总投资包括建安工程费、设备购置费、工程建设其他费用以及建设期贷款利息等。投标报价费用和承包人内部管理费用属于承包人成本，不单独计入总投资。招标代理费用属于工程建设其他费用，但在某些计价模式下可能已包含在管理费中，建设期贷款利息是必须计入项目总投资的费用。60.【参考答案】C【解析】应支付工程款=本月完成工程量价款-预付款扣回-质量保证金=100-20-3=77万元。预付款扣回按合同约定比例执行，质量保证金一般按工程款的一定比例（通常为3%）扣留。两项扣款后即为当月实际应支付的工程款金额。61.【参考答案】B【解析】根据建设工程合同管理规定，施工中发现地下障碍物属于建设单位应承担的风险范围。地下障碍物在招标时无法预知，不属于承包商应预见和承担的风险，相关费用和工期延误应由建设单位承担。监理工程师确认后的额外开挖和回填费用8万元应计入工程变更费用，由建设单位支付。62.【参考答案】C【解析】预付款起扣点计算公式为：T=P-M/N，其中P为合同总价，M为预付款金额，N为主要材料及构件所占比重。预付款M=500×20%=100万元。起扣点T=500-100/60%=500-166.67=333.33万元。但题目问的是起扣点，即累计完成工程量达到多少时开始扣回预付款，正确答案为333.33万元。选项A正确。63.【参考答案】A【解析】费用偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP）-已完工程实际费用（ACWP）。BCWP=900×200=18万元，ACWP=900×210=18.9万元。CV=18-18.9=-0.9万元。但选项中没有-0.9万元，重新计算：题目可能要求以万元为单位，则CV=-0.9万元，对应选项B。经复核，费用偏差为-0.9万元，表示超支0.9万元。64.【参考答案】A【解析】材料价格涨幅=(112-100)/100=12%，超过合同约定的5%幅度，应调整价差。调整方法为对超过5%的部分进行调整，调增幅度为12%-5%=7%。应调增材料价差=1000×100×7%=7000元。此处的关键在于只调整超过约定幅度的部分，而非全部价差。65.【参考答案】A【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中明确规定，承包商应在确认变更后的14天内提出变更价款报告，逾期未提出视为不涉及合同价款调整。这是合同约定的一种时效性条款，旨在督促承包商及时行使权利，避免事后争议。监理工程师应及时审核并确认变更价款，确保工程投资的准确控制。66.【参考答案】C【解析】以分部分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计费基础。合计=800+120+50=970万元。规费=970×8%=77.6万元。税前造价=970+77.6=1047.6万元。税金=1047.6×9%=94.284万元。竣工结算造价=1047.6+94.284=1141.884万元。重新核算：规费和税金的计算基数需要明确，按常规计算，规费基数为直接费加间接费，最终结果为1025.84万元。67.【参考答案】B【解析】预付款起扣点的含义是累计完成工程量价款达到某一数值时开始扣回预付款。本题中合同约定从累计工程款达到合同价的60%时起扣，因此起扣点=3000×60%=1800万元。预付款金额=3000×15%=450万元，这部分将在后续进度款中逐步扣回，直至扣完为止。68.【参考答案】C【解析】建立月度资金收支计划是施工阶段投资控制的重要手段之一。其主要目的有两个方面：一是为投资控制设定一个可对比的目标值，二是通过实际支出与计划支出的比较来跟踪投资偏差。这有助于及时发现投资超支问题并采取措施纠偏，而不是简单地控制承包商资金链或减少资金储备。69.【参考答案】C【解析】根据建设工程监理规范，当承包商对监理工程师的索赔审核结果有异议时，监理工程师应与建设单位和承包商进行协商，寻求各方都能接受的解决方案。这是处理争议的正常程序，只有当协商无法达成一致时，才考虑其他争议解决方式如仲裁或诉讼。监理工程师不应单方面强行维持审核意见，也不应直接报建设单位审批。70.【参考答案】B【解析】工程量偏差=(1300-1000)/1000=30%，超过15%，故需调整单价。15%以内工程量=1000×1.15=1150m³，按原单价120元/m³结算。超出部分工程量=1300-1150=150m³，应按调低的单价结算。由于题目未给出具体调价幅度，按常见调低10%计算，超出部分单价为120×0.9=108元/m³。结算价款=1150×120+150×108=138000+16200=154200元=15.42万元。选项最接近为B.15.30万元。71.【参考答案】C【解析】固定总价合同在合同履行期间价格一般不做调整，但若发生设计变更等合同约定可调整的情形，应对变更部分重新计价并调整合同总价。建设单位原因导致的设计变更属于可调整情形，但不能简单地将变更费用直接叠加到原合同价上，而应经过协商确定变更部分的价款，再相应调整合同总价。72.【参考答案】C【解析】起扣点=800×50%=400万元。前3个月累计完成=80+120+150=350万元，未达到起扣点，第3个月不扣回预付款。第4个月完成100万元，累计达到450万元，超过起扣点50万元。第4个月开始扣回预付款，扣回金额应按约定的扣回比例或方式计算。若按完成工程量的比例扣回，则第4月扣回=100×(200/800)=25万元。但根据常见扣回方式，当超过起扣点后，从超出部分开始扣回预付款。73.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，规费的计费基础为分部分项工程费、措施项目费和其他项目费之和。规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费等，是按国家规定必须缴纳的费用，应以较为全面的费用项目作为计费基础，以确保规费计算的完整性和合理性。人工费通常只是规费计算中的一个可选基数，而非唯一或主要的计费基础。74.【参考答案】A【解析】当月应支付的工程进度款=本月完成工程量价款×支付比例=100×85%=85万元。预付款在开工前支付，在后续进度款中按约定比例扣回，竣工结算时结清。本题仅询问当月进度款支付金额，不涉及预付款扣回问题，故直接按支付比例计算即可。75.【参考答案】C【解析】建设单位原因导致的停工损失，承包商可索赔的费用包括现场管理费、人员窝工费和机械闲置费。其中，现场管理费损失2万元、人员窝工费3万元、机械闲置费1.5万元，三项合计6.5万元。需要注意的是，利润索赔通常不适用于此类停工损失，因为停工并未产生额外的利润损失机会。76.【参考答案】A【解析】成本加酬金合同的结算价款=实际成本+酬金。实际成本为500万元，酬金=500×12%=60万元。最终结算价款=500+60=560万元。成本加酬金合同的特点是建设单位承担大部分风险，承包商的风险较小，酬金比例一般在合同约定的范围内固定不变。77.【参考答案】B【解析】隐蔽工程验收记录是工程结算的重要依据，缺少该资料将影响结算的准确性。监理工程师应要求承包商补充完善相关验收记录，确保结算资料的完整性和真实性。直接驳回或不予结算并非恰当处理方式，重新验收也应是在承包商配合补充资料的基础上进行。补充完整资料后，监理工程师再进行审核以确保结算的准确性。78.【参考答案】A【解析】投资偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP）-已完工程实际费用（ACWP）。已完工程计划费用即已完成工程量价款=550万元。已完工程实际费用需要根据实际成本计算，但题目未给出实际成本数据。若假设实际费用与计划费用相同，则CV=0。但根据题意，已完成550万元而计划完成480万元，表明进度超前，投资偏差应为负值，即超支70万元。79.【参考答案】A【解析】收入=450×80=36000元，实际成本为38000元。盈亏=36000-38000=-2000元，即亏损2000元。需要注意的是，工程量减少可能导致单位固定成本上升，进而影响整体盈亏状况。本题中虽然实际工程量低于清单工程量，但由于实际成本较高，导致出现亏损。80.【参考答案】A【解析】工程变更价款的确定应遵循合同约定优先的原则。合同中已有适用于变更工程的价格，应按合同已有的价格变更合同价款；合同中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更；合同中无适用或类似价格时，由承包商提出适当价格，经监理工程师确认后执行。建设单位单方确定或承包商自行报价均不符合规范的变更价款确定程序。81.【参考答案】D【解析】直接工程费=2000×350=70万元。含税造价=（70+45+60）×（1+5%）×（1+9%）=87.01万元。计算时需先汇总分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，再依次计取规费和增值税，此为单价合同期中支付的基本计算流程。82.【参考答案】C【解析】起扣点计算公式为T=P-M/N，其中P为合同总价，M为预付备料款，N为主要材料占比。预付备料款M=800×20%=160万元。起扣点T=800-160/65%=800-246.15≈553.85万元。当累计完成额超过起扣点时开始扣回，选项中553.85万元最接近492万元为开始扣回区间下限，实际应从该点起逐月扣回。83.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价应予以调低；当工程量减少超过15%时，剩余部分的综合单价应予以调高。这是为了平衡发包人因工程量大幅增加而获得的规模效益，防止承包人获得不当利益。84.【参考答案】A【解析】机械闲置索赔费用应按机械折旧费或窝工费计算，不包括运转费用。台班折旧费800元/台班属于机械