2026年监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案

2026年监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（）。A.招标人通过媒体发布招标公告B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件C.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书答案：C解析：投标文件是投标人希望与招标人订立合同的意思表示，且内容具体确定，具备要约的条件，所以投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件属于要约。A选项招标公告是要约邀请；B选项发出招标文件也是要约邀请；D选项中标通知书是承诺。2.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（）。A.一方以欺诈手段订立的损害国家利益的合同B.因重大误解订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同答案：B解析：可撤销合同包括因重大误解订立的合同、显失公平的合同、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同等。A选项一方以欺诈手段订立的损害国家利益的合同属于无效合同；C选项以合法形式掩盖非法目的的合同属于无效合同；D选项损害社会公共利益的合同属于无效合同。3.监理人在履行合同过程中，需注意避免发生超越权限的行为，以下关于监理人权限的说法正确的是（）。A.监理人对工程施工作业的质量、计量、付款、工期等方面有决定权B.监理人可独立进行设计变更C.监理人需要更换总监理工程师时，需经发包人同意D.监理人无权指示承包人进行紧急抢险答案：C解析：监理人需要更换总监理工程师时，应提前7天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换。A选项，监理人对工程施工作业的质量、计量、付款、工期等方面有检查和监督权等，但最终决定权在发包人；B选项，设计变更需由发包人同意，监理人不能独立进行；D选项，在紧急情况下，为了保护生命、财产和工程安全，监理人有权指示承包人进行紧急抢险。4.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理人均未通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。A.承包人B.钢材供应商C.发包人D.监理人答案：C解析：发包人供应的材料设备，到货时发包人与监理人应按合同约定的时间和地点共同进行验收，未通知承包人验收就卸货，出现数量短缺等问题应由发包人承担责任。5.按照《标准施工招标文件》的规定，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.28D.30答案：B解析：监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。6.在建设工程施工合同中，承包人采购的材料在使用前，应（）。A.按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担B.按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担C.由承包人自行检验后即可投入使用D.由发包人进行检验，合格后方可使用答案：B解析：承包人采购的材料在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。7.某工程施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息进行价格调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为450元/t、460元/t，2026年3月的造价信息发布价为440元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.440B.427C.450D.453答案：C解析：投标价格450元/t，基准期价格460元/t，3月造价信息发布价440元/t。价格降低幅度=（460440）/460≈4.35%，未超过风险幅度±5%，所以该月水泥的实际结算价格仍为投标价格450元/t。8.下列关于施工进度管理说法错误的是（）。A.承包人应按照合同进度计划组织施工B.发包人原因导致的工期延误，承包人有权要求顺延工期C.承包人原因造成工期延误，应按合同约定支付逾期竣工违约金D.监理人无权指示承包人修订进度计划答案：D解析：监理人发现实际进度与合同进度计划不符时，有权指示承包人修订进度计划。A选项，承包人应按合同进度计划组织施工是其基本义务；B选项，发包人原因导致工期延误，承包人有权顺延工期；C选项，承包人原因造成工期延误需支付逾期竣工违约金。9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，但承包人拒绝维修，发包人委托其他单位进行了维修。则维修费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人与承包人共同答案：B解析：在缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。承包人拒绝维修的，发包人可委托其他单位维修，费用由承包人承担。10.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料、工程设备或专业工程的款项B.暂估价是指招标文件中暂时估定的工程合同总金额C.已签约合同价中的暂估价材料由发包人采购的，应由发包人按照合同约定采购，承包人负责接收D.已签约合同价中的暂估价材料由承包人采购的，应由发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价格答案：D解析：已签约合同价中的暂估价材料由承包人采购的，应由发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价格。A选项，暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包含在签约合同价内；B选项，不是指工程合同总金额；C选项，已签约合同价中的暂估价材料由发包人采购的，应由发包人按照合同约定采购，发包人、承包人、监理人共同进行验收。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程合同的特征包括（）。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同形式的非要式性E.合同内容的复杂性答案：ABCE解析：建设工程合同的特征包括合同主体的严格性、合同标的的特殊性、合同履行期限的长期性、合同形式的要式性（一般应采用书面形式）、合同内容的复杂性。2.下列情形中，属于要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销答案：ABCD解析：要约失效的情形包括拒绝要约的通知到达要约人、要约人依法撤销要约、承诺期限届满，受要约人未作出承诺、受要约人对要约的内容作出实质性变更。E选项要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销，要约并不失效。3.以下关于合同履行的一般规则，说法正确的有（）。A.当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充B.不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定C.质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行D.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行E.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行答案：ABCD解析：履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行。所以E选项错误，A、B、C、D选项关于合同履行一般规则的说法正确。4.下列关于监理人职责的说法，正确的有（）。A.监理人应在专用合同条款约定的期限内，向承包人提交监理规划B.监理人应按照发包人的授权发出指示C.监理人应检查施工承包人的试验室D.监理人应主持设计交底E.监理人应审查施工承包人提交的施工组织设计答案：ABCE解析：发包人应主持设计交底，而不是监理人。所以D选项错误，A、B、C、E选项关于监理人职责的说法正确。5.下列属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.保证向承包人提供的测量基准点等资料的真实、准确、完整D.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作E.按照合同约定及时支付合同价款答案：ABCE解析：负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作是承包人的义务。所以D选项错误，A、B、C、E选项属于发包人义务。6.关于施工过程中变更的说法，正确的有（）。A.发包人可提出变更建议B.监理人可提出变更建议C.承包人可提出变更建议D.变更指示只能由监理人发出E.承包人应在收到变更指示后28天内，向监理人提交变更报价书答案：ABCD解析：承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更报价书。所以E选项错误，A、B、C、D选项关于施工过程中变更的说法正确。7.下列关于不可抗力的说法，正确的有（）。A.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件B.因不可抗力导致承包人停工的费用由承包人承担C.因不可抗力导致工程所需清理、修复费用由发包人承担D.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外E.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任答案：ACDE解析：因不可抗力导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。所以B选项错误，A、C、D、E选项关于不可抗力的说法正确。8.下列关于工程计量的说法，正确的有（）。A.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定B.总价合同的计量中，承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告C.监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测D.承包人完成已标价工程量清单中每个项目的工程量后，应向发包人提交进度付款申请单E.发包人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人答案：AC解析：总价合同的计量中，承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，适用于单价合同，总价合同的计量按照专用合同条款的约定进行。所以B选项错误；承包人完成已标价工程量清单中每个项目的工程量后，应向监理人提交进度付款申请单。所以D选项错误；监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。所以E选项错误，A、C选项关于工程计量的说法正确。9.以下属于承包人违约的情形有（）。A.承包人违反合同约定进行转包或违法分包B.承包人未经监理人批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料、工程设备、施工设备或临时设施撤离施工现场C.承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误D.因不可抗力导致工程停工E.承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务答案：ABCE解析：因不可抗力导致工程停工不属于承包人违约情形。A、B、C、E选项属于承包人违约情形。10.下列关于争议解决的说法，正确的有（）。A.合同当事人可在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议B.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组C.争议评审组作出的评审意见具有最终决定性，双方必须执行D.合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门调解E.合同当事人可以依法将争议提交仲裁或向人民法院提起诉讼答案：ABDE解析：争议评审组作出的评审意见并不具有最终决定性，发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。所以C选项错误，A、B、D、E选项关于争议解决的说法正确。三、案例分析题（共2题，每题20分）案例一某建设工程，业主与施工单位签订了施工合同，合同工期为180天。合同中约定，因不可抗力因素导致的工期延误可顺延工期，费用由双方按相关规定分担；因承包人原因导致的工期延误，每延误一天需支付逾期竣工违约金5000元。施工过程中发生了以下事件：事件1：在基础施工过程中，遭遇罕见暴雨，导致基坑积水，部分基础钢筋被浸泡生锈，施工单位进行了排水、钢筋除锈等处理，造成停工10天，处理费用为8万元。事件2：由于业主提供的设计图纸出现错误，施工单位不得不对原施工方案进行修改，导致停工15天，增加费用12万元。事件3：施工单位在主体施工期间，因施工机械故障，停工5天，造成损失3万元。事件4：在工程后期，建设单位要求增加一项附属工程，施工单位完成该附属工程用了20天，增加费用20万元。问题：1.分别分析上述各事件是否可以索赔工期和费用，并说明理由。2.该工程的实际工期应为多少天？施工单位可获得的工期顺延天数为多少天？3.施工单位可获得的费用补偿为多少万元？4.若工程原计划竣工日期为2026年10月1日，实际竣工日期为2026年11月15日，施工单位是否需要支付逾期竣工违约金？若需要，应支付多少违约金？答案：1.事件1：可以索赔工期和部分费用。理由：罕见暴雨属于不可抗力因素，不可抗力导致的工期延误可以顺延，所以可以索赔工期10天；对于因不可抗力造成的工程所需清理、修复费用由发包人承担，这里的排水、钢筋除锈等处理费用8万元可由发包人承担一部分，所以可以索赔部分费用。事件2：可以索赔工期和费用。理由：业主提供的设计图纸错误属于业主方的责任，由此导致的停工和费用增加，施工单位有权索赔工期15天和费用12万元。事件3：不可以索赔工期和费用。理由：施工机械故障属于承包人自身原因，由此造成的停工和损失应由承包人自行承担。事件4：可以索赔工期和费用。理由：建设单位要求增加附属工程属于变更，由此导致的工期延长和费用增加，施工单位有权索赔工期20天和费用20万元。2.原合同工期为180天，因不可抗力事件1可顺延工期10天，因业主图纸错误事件2可顺延工期15天，因增加附属工程事件4可顺延工期20天。所以该工程的实际工期=180+10+15+20=225天。施工单位可获得的工期顺延天数=10+15+20=45天。3.施工单位可获得的费用补偿=事件1可索赔费用+事件2可索赔费用+事件4可索赔费用=8+12+20=40万元。4.原计划竣工日期为2026年10月1日，原合同工期180天，可顺延工期45天，那么合理竣工日期应为2026年11月15日（加上顺延工期计算得出），而实际竣工日期也为2026年11月15日，所以施工单位不需要支付逾期竣工违约金。案例二某工程项目，采用公开招标方式进行招标。有A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定，投标截止时间为2026年6月20日下午5点。在投标过程中，发生了以下事件：事件1：A单位在投标截止时间前一天，觉得投标报价过高，遂撤回