2026年标准版建设工程施工合同模板三篇

2026年标准版建设工程施工合同模板三篇篇一甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设、乙方承建的________________项目，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程类型：________________4.工程规模：________________5.工程结构：________________6.工程造价：________________（人民币大写：________________）二、合同工期1.计划工期：____年____月____日至____年____月____日2.实际工期：根据工程实际情况进行调整，但不得超出合同工期。三、工程质量1.质量标准：按照国家现行建筑工程质量验收统一标准执行。2.质量保证期：自竣工验收合格之日起，保修期为____年。四、合同价款1.合同价款：________________（人民币大写：________________）2.付款方式：按以下比例分期付款：-预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%；-进度款：根据工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%；-结算款：工程竣工后，验收合格并提交结算资料后____个工作日内支付合同价款的____%；-保修金：合同价款的____%，在保修期满后无质量问题退还。五、施工图纸及资料1.乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工。2.乙方应保证施工图纸的准确性，如有错误，乙方应立即通知甲方，并采取措施纠正。六、施工组织设计及进度计划1.乙方应编制施工组织设计，经甲方审查批准后实施。2.乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方审查批准后执行。七、施工安全及环境保护1.乙方应严格遵守国家有关施工安全及环境保护的法律、法规。2.乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全和环境保护。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应组织验收，并向甲方提交验收报告。2.甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收。3.验收合格后，双方应在验收合格证书上签字确认。九、违约责任1.甲方违约责任：-逾期付款：应支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。-未按时提供施工图纸：应承担因图纸延误造成的工期延误及损失。2.乙方违约责任：-工期延误：应承担因工期延误造成的损失及违约金。-工程质量不合格：应承担修复费用及违约责任。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字（或盖章）：________________日期：________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：________________日期：________________篇二甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设、乙方承建的________________项目，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程类型：________________4.工程规模：________________5.工程结构：________________6.工程造价：________________（人民币大写：________________）二、合同工期1.计划工期：____年____月____日至____年____月____日2.实际工期：根据工程实际情况进行调整，但不得超出合同工期。三、工程质量1.质量标准：按照国家现行建筑工程质量验收统一标准执行。2.质量保证期：自竣工验收合格之日起，保修期为____年。四、合同价款1.合同价款：________________（人民币大写：________________）2.付款方式：-预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%；-进度款：根据工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%；-结算款：工程竣工后，验收合格并提交结算资料后____个工作日内支付合同价款的____%；-保修金：合同价款的____%，在保修期满后无质量问题退还。五、施工图纸及资料1.乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工。2.乙方应保证施工图纸的准确性，如有错误，乙方应立即通知甲方，并采取措施纠正。六、施工组织设计及进度计划1.乙方应编制施工组织设计，经甲方审查批准后实施。2.乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方审查批准后执行。七、施工安全及环境保护1.乙方应严格遵守国家有关施工安全及环境保护的法律、法规。2.乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全和环境保护。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应组织验收，并向甲方提交验收报告。2.甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收。3.验收合格后，双方应在验收合格证书上签字确认。九、违约责任1.甲方违约责任：-逾期付款：应支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。-未按时提供施工图纸：应承担因图纸延误造成的工期延误及损失。2.乙方违约责任：-工期延误：应承担因工期延误造成的损失及违约金。-工程质量不合格：应承担修复费用及违约责任。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同生效及其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字（或盖章）：________________日期：________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：________________日期：________________篇三甲方（建设单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（施工单位）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方投资建设、乙方承建的________________项目，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程类型：________________4.工程规模：________________5.工程结构：________________6.工程造价：________________（人民币大写：________________）二、合同工期1.计划工期：____年____月____日至____年____月____日2.实际工期：根据工程实际情况进行调整，但不得超出合同工期。三、工程质量1.质量标准：按照国家现行建筑工程质量验收统一标准执行。2.质量保证期：自竣工验收合格之日起，保修期为____年。四、合同价款1.合同价款：________________（人民币大写：________________）2.付款方式：-预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%；-进度款：根据工程进度分期支付，每次支付合同价款的____%；-结算款：工程竣工后，验收合格并提交结算资料后____个工作日内支付合同价款的____%；-保修金：合同价款的____%，在保修期满后无质量问题退还。五、施工图纸及资料1.乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工。2.乙方应保证施工图纸的准确性，如有错误，乙方应立即通知甲方，并采取措施纠正。六、施工组织设计及进度计划1.乙方应编制施工组织设计，经甲方审查批准后实施。2.乙方应编制详细的施工进度计划，经甲方审查批准后执行。七、施工安全及环境保护1.乙方应严格遵守国家有关施工安全及环境保护的法律、法规。2.乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全和环境保护。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应组织验收，并向甲方提交验收报告。2.甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收。3.验收合格后，双方应在验收合格证书上签字确认。九、违约责任1.甲方违约责任：-逾期付款：应支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。-未按时提供施工图纸：应承担因图纸延误造成的工期延误及损失。2.乙方违约责任：-工期延误：应承担因工期延误造成的损失及违约金。-工程质量不合格：应承担修复费用及违约责任。十、争议解决1.双