建设工程进度款支付协议

建设工程进度款支付协议合同编号：【填写合同编号】甲方（名称）：【填写甲方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】乙方（名称）：【填写乙方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】鉴于：甲乙双方就【填写交易背景与事由】事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用原则，经协商一致，达成如下协议。第一条标的本协议项下标的为【填写工程名称】，工程位于【填写工程地址】，工程范围包括但不限于【填写工程主要范围描述】，具体技术要求以双方签署的《建设工程施工合同》附件一《技术规格书》为准。工程规模约为【填写工程规模描述】，结构形式为【填写结构形式】，层数为【填写层数】，总建筑面积约为【填写建筑面积】平方米。第二条数量工程总量以《建设工程施工合同》中约定的工程量清单为准，最终结算以双方共同确认的工程量计算。计量单位为平方米，具体工程量以双方现场计量结果及竣工验收报告为准。第三条质量与验收标准工程质量必须符合国家现行相关施工及验收规范标准，主要采用的标准包括但不限于【填写主要标准名称】，具体质量要求详见《建设工程施工合同》附件二《质量保证措施》。竣工验收由甲方组织，乙方应积极配合，验收合格后方可进行下一阶段施工或支付相应进度款。若甲方对工程质量有异议，应在收到乙方通知后【填写天数】日内提出书面意见，乙方应在收到意见后【填写天数】日内予以整改。第四条价款或者报酬合同总价款为人民币【填写金额】元，此价格为固定总价，包含乙方为完成本协议项下全部工程内容所需的一切费用。进度款支付分【填写期数】期支付，每期支付比例及支付条件如下：

1第一期进度款：在完成基础工程并经甲方验收合格后支付，金额为合同总价的【填写比例】；2第二期进度款：在完成主体结构工程并经甲方验收合格后支付，金额为合同总价的【填写比例】；3第三期进度款：在完成装饰装修工程并经甲方验收合格后支付，金额为合同总价的【填写比例】；4尾款：在工程竣工验收合格并结清所有款项后支付，金额为合同总价的【填写比例】。每期进度款支付前，乙方应向甲方提交相应的进度款支付申请及完整的工程量清单、发票等材料，甲方应在收到材料后【填写天数】日内审核并支付。第五条履行期限、地点和方式本协议项下工程总工期为【填写工期】日历天，自《建设工程施工合同》约定的开工之日起计算。工程履行地点为【填写工程地址】，乙方应按照《建设工程施工合同》约定的施工组织设计和进度计划履行施工义务，确保工程按时保质完成。进度款支付方式为银行转账，乙方应在收到甲方支付通知后【填写天数】日内将款项转入甲方指定的银行账户，账户信息如下：

开户行：【填写开户行】户名：【填写甲方账户名称】账号：【填写甲方账号】乙方应在每次收款后【填写天数】日内向甲方提供收款凭证复印件。若乙方未能按时足额收取进度款，甲方有权暂停后续进度款的支付，直至乙方提供相关证明材料。第六条费用、税费与结算甲方应按照合同约定的进度款支付比例及支付节点，及时将应支付款项支付至乙方指定的银行账户。支付周期为每个施工周期结束后日内，乙方应提供完整的进度款申请及相关发票凭证。税费按国家相关税收政策规定承担，其中增值税及附加税费由承担，其他税费由承担。乙方在收到进度款后，应按约定比例向甲方支付工程进度款担保费，具体比例为。结算方式采用银行转账方式，乙方收款账户信息如下：开户行：【填写开户银行】，账号：【填写银行账号】，收款人：【填写具体内容】。任何因乙方原因导致的结算延误，乙方应承担相应责任并赔偿甲方因此遭受的损失。第七条知识产权本合同履行过程中，乙方利用甲方提供的资料完成的工程设计、图纸等知识产权归甲方所有。乙方不得将上述成果用于其他项目或向第三方泄露。因乙方原因导致的知识产权纠纷，由乙方独立承担全部责任。本合同约定的工程成果，除甲方明确授权外，乙方不得自行复制、传播或授权第三方使用。如因乙方原因发生知识产权纠纷，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。第八条双方权利与义务甲方权利与义务：1甲方有权对乙方的施工进度及质量进行监督，如发现不符合合同约定，甲方有权要求乙方整改。2甲方应按照合同约定及时支付进度款，如因甲方原因导致支付延迟，甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金比例为每日。3甲方应提供必要的施工条件及协调相关单位配合乙方施工。乙方权利与义务：1乙方应严格按照合同约定的工期及质量标准完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。2乙方应确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。3乙方应妥善保管甲方提供的资料及设备，如有遗失或损坏，应赔偿甲方全部损失。第九条保密条款双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密，保密期限为本合同履行完毕后年。任何违反保密义务的行为，违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的。如因不可抗力导致保密事项泄露，双方互不承担责任。第十条陈述与保证甲方保证其具有履行本合同所需的全部资质及授权，所提供的资料真实有效。乙方保证其具有履行本合同所需的全部资质及能力，所提供的施工方案及进度安排合理可行。双方对各自提供的资料及承诺内容的真实性、合法性负责，如有虚假，应承担全部责任并赔偿对方因此遭受的损失。第十一条违约责任若一方未能按本协议约定按时支付进度款，则违约方应按每日【填写具体内容】‰向守约方支付合同总金额【填写具体内容】的违约金，违约金上限不超过合同总金额的【填写具体内容】，直至款项付清之日止。若因违约导致守约方直接或间接损失超过违约金的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失，但违约金与赔偿金额合计不超过合同总金额的【填写具体内容】。因甲方原因导致的乙方工程延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总金额【填写具体内容】‰的延误补偿金，但补偿金累计不超过合同总金额的【填写具体内容】。乙方未按约定完成工程节点，应承担相应违约责任，具体赔偿方式由双方协商确定。第十二条不可抗力（不可抗力情形、通知义务、后果分担。）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。任何一方因不可抗力导致无法履行本协议义务的，应在不可抗力发生后【填写期限】日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。若不可抗力持续超过【填写期限】日，双方均有权解除协议，并互不承担违约责任。第十三条争议解决（协商、调解、诉讼或仲裁的管辖约定。）双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【填写具体内容】人民法院提起诉讼或提交至【填写具体内容】仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。诉讼或仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款。第十四条通知与送达（通知方式、送达地址、变更通知义务。）双方在本协议首部载明的地址为有效送达地址，任何书面通知均应采用挂号信、快递或传真等方式送达。一方变更送达地址的，应提前【填写期限】日书面通知对方，否则通知按原地址送达视为有效。若一方未按时收到通知，应及时核实并书面确认，否则视为已收到。第十五条合同的生效、变更与解除（生效条件、变更程序、解除情形、终止后处理。）本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。任何一方变更本协议内容，均需另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。若一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后【填写期限】日内仍未纠正的，守约方有权解除本协议。协议解除后，双方应妥善处理已完成的工程及结算事宜，甲方应支付乙方已完成工程的对价，乙方应返还甲方提供的资料及设备。第十六条附件（附件清单，如清单、确认书、图纸等；无附件注明“无