建设工程全过程工程咨询师考核复习题库（附答案）

st建设工程全过程工程咨询师考核复习题库（附答案）单选题1.下列哪项不属于项目沟通障碍的类型？A、语义障碍B、心理障碍C、生理障碍D、技术障碍参考答案：C2.在风险管理中，风险识别最常用的方法是？A、头脑风暴法B、层次分析法C、关键路径法D、悬臂梁计算法参考答案：A3.根据《关于全过程工程咨询服务发展试点工作的通知》，全过程工程咨询的项目组织架构通常是？A、扁平化矩阵式B、直线职能式C、项目式D、无组织架构参考答案：A4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付工程进度款，承包人提出索赔时，承包人应首先采取的措施是？A、立即停工B、发出要求付款的通知C、提起诉讼D、申请仲裁参考答案：B5.关于BIM技术在运维阶段的应用价值，下列说法错误的是？A、提供设备设施档案B、优化物业管理流程C、减少碳排放D、实现资产可视化参考答案：C6.风险管理中，某事件发生的概率为30%，损失后果为50万元，该风险的量化评估值（期望值）为多少？A、15万元B、80万元C、20万元D、150万元参考答案：A7.关于全过程工程咨询中的BIM技术应用，下列说法正确的是？A、仅适用于施工阶段B、仅用于三维效果图展示C、可贯穿项目全生命周期，实现数据共享D、无法进行造价统计参考答案：C8.在工程咨询过程中，咨询工程师识别潜在风险的方法不包括？A、德尔菲法B、头脑风暴法C、SWOT分析D、甘特图绘制参考答案：D9.在EPC（设计采购施工）总承包模式下，设计方对工程造价的控制主要在哪个阶段最为关键？A、施工图设计阶段B、可行性研究阶段C、施工阶段D、竣工验收阶段参考答案：B10.下列关于工程勘察成果文件的表述，正确的是？A、勘察成果文件不需要签字盖章B、勘察单位应对勘察成果质量负责C、勘察成果文件可以随意修改D、建设单位可以直接使用未经审查的勘察成果参考答案：B11.下列哪个阶段是进行详细勘察（初勘）的主要阶段？A、可行性研究B、方案设计C、初步设计D、施工图设计参考答案：C12.下列哪项指标最能反映项目建设的经济效益？A、工期B、投资回收期C、安全事故率D、噪音排放参考答案：B13.建设项目环境影响评价文件在审批通过后，未达到什么条件不得开工建设？A、资金落实B、环境影响评价文件C、规划许可D、施工许可参考答案：B14.建设工程全过程工程咨询的核心目标是实现项目全生命周期的最佳效益，以下哪项不属于全过程工程咨询的核心特征？A、工程咨询内容的集成化B、工程咨询服务的系统性C、工程咨询服务的碎片化D、工程咨询方法的科学性参考答案：C15.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位应当选派具有相应资格的监理工程师进驻施工现场，对施工质量？A、进行抽样检验B、进行隐蔽工程验收C、实施监督管理D、计算工程量参考答案：C16.对于政府投资项目，全过程工程咨询通常更侧重于？A、降低建设成本B、提升建筑美学C、控制投资、规范管理、确保工程质量与进度D、追求极致的工期参考答案：C17.下列哪项不属于施工安全生产“三宝”？A、安全帽B、安全带C、安全网D、安全绳参考答案：D18.根据《合同法》（民法典相关条款），债权人分立、合并或变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以？A、立即停止履行B、向债权人主张抗辩C、申请法院解散合同D、解除合同参考答案：B19.建设工程施工合同中，关于工程分包，以下说法正确的是？A、总承包单位可以将全部工程分包给其他单位B、总承包单位可以将非主体结构分包给其他单位，但需经建设单位认可C、总承包单位可以将全部工程分包给具有资质的单位D、分包单位可以将其承包的工程再次转包参考答案：B20.全过程工程咨询强调“全生命周期”管理，其最终目的不包括？A、实现项目价值最大化B、降低业主管理成本C、保证设计图纸完美无缺D、提高项目整体效益参考答案：C21.全过程工程咨询服务费通常不包括哪一项？A、设计费B、监理费C、建筑材料购买费D、管理人员工资参考答案：C22.某建设项目由两家咨询公司组成联合体承接全过程工程咨询，责任承担方式是？A、联合体各方各自独立承担责任B、联合体承担连带责任C、业主指定的一方承担责任D、按出资比例承担责任参考答案：B23.工程咨询服务费的计算方式不包括？（多选）A、固定总价B、差额比例收费C、按照人头数直接计算D、协商定价参考答案：C24.下列哪种技术是全过程工程咨询实现数字化交付的基础？A、GIS技术B、VR技术C、BIM技术D、大数据参考答案：C25.工程咨询企业在进行投标时，对施工组织设计的审查重点应放在？A、图纸细节的核对B、施工成本的控制方案C、施工部署和关键施工方案D、招标文件的文字表述参考答案：C26.绿色建筑在全寿命周期中，哪一部分的碳排贡献通常最大？A、施工阶段B、运营阶段C、拆除阶段D、设计阶段参考答案：B27.在建设工程合同履行过程中，发生不可抗力事件时，导致工期延误的，通常由谁承担工期责任？A、发包人B、承包人C、风险承担方D、责任人参考答案：C28.某项目发生重大质量事故，根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查工作的通知》，事故调查组应由谁组织？A、事故发生地省级人民政府B、项目所在地的地级市人民政府C、事故发生单位上级主管部门D、建设行政主管部门参考答案：A29.在建设工程全过程工程咨询中，投资估算通常控制在可行性研究阶段的哪项文件范围内？A、项目建议书B、可行性研究报告C、初步设计概算D、施工图预算参考答案：B30.建设工程档案的归档期限一般为工程竣工验收后？A、1个月内B、3个月内C、6个月内D、1年内参考答案：C31.下列关于合同争议解决方式的比较，错误的是？A、协商解决成本最低B、仲裁必须基于书面仲裁协议C、诉讼通常是一审终审制D、调解具有强制执行力参考答案：D32.在项目风险管理规划中，风险识别完成后紧接着的工作是？A、风险应对B、风险定性或定量分析C、风险监控D、风险评估参考答案：B33.在工程项目合同管理中，索赔成立必须具备的要素不包括？A、合同依据B、事实证据C、非承包人原因D、承包人主观故意参考答案：D34.某工程项目，监理工程师在巡视中发现施工现场有严重违反工程建设强制性标准的行为，应当？A、口头告知施工单位整改B、书面通知施工单位整改C、下达工程暂停令D、通报建设单位参考答案：B35.在工程项目全生命周期中，机会研究阶段的投资估算误差通常允许在多少范围内？A、±30%以内B、±20%以内C、±10%以内D、±5%以内参考答案：A36.关于建设工程合同纠纷的解决途径，以下排序正确的是？A、仲裁→协商→诉讼B、协商→仲裁→诉讼C、诉讼→协商→仲裁D、协商→诉讼→仲裁参考答案：D37.在信息管理平台中，进度计划编制通常使用的软件是？A、AutoCADB、MicrosoftProjectC、PhotoshopD、Excel参考答案：B38.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程实行质量保修制度，保修期限最长为？A、5年B、10年C、20年D、无限期参考答案：D39.全过程工程咨询信息管理的目标不包括？（多选）A、实现项目信息资源的集成与共享B、确保项目文档的安全与保密C、隐瞒关键的设计变更信息D、提高项目各参与方的工作效率参考答案：C40.建设工程竣工验收中，工程主要部位的质量需由哪方组织验收？A、施工单位技术负责人B、建设单位项目负责人C、质量监督站D、设计单位代表参考答案：B41.某建设项目设计概算的投资构成中，设备购置费属于哪一类？A、建筑安装工程费B、工程建设其他费C、设备及工器具购置费D、预备费参考答案：C42.下列关于CAD（计算机辅助设计）技术发展趋势的描述，错误的是？A、参数化设计B、拓扑设计C、纯二维绘图D、协同设计参考答案：C43.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当合同中未约定工程价款调整方法时，发生工程变更时，综合单价应由？A、发包人确定B、承包人确定C、发包人和承包人协商确定D、工程造价管理部门核定参考答案：C44.在工程项目进度管理中，关键线路上的工作如果发生延误，通常会导致？A、项目工期缩短B、项目工期不变C、项目工期延长D、网络图失效参考答案：C45.对于采用“全过程工程咨询”模式的项目，其核心管理对象是？A、单一专业技术人员B、项目的各个参与方C、建筑材料供应商D、最终的建筑产品参考答案：B46.在建设工程保险中，建筑工程一切险通常由谁投保？A、建设单位B、施工单位C、工程建设单位与施工单位共同投保D、保险公司指定参考答案：C47.下列关于FIDIC合同条件的描述，错误的是？A、新红皮书是施工合同条件B、黄皮书是设计采购施工（EPC）合同条件C、银皮书是施工分包合同条件D、篇本合同条件是施工设备、材料、服务的合同条件参考答案：B48.在全过程工程咨询的组织协调中，解决参建方之间矛盾最有效的方式是？A、行政命令B、协商与谈判C、申请仲裁D、提交法院起诉参考答案：B49.咨询工程师在编制可行性研究报告时，环境影响评价属于？A、市场预测B、技术方案论证C、环境影响评价D、社会评价参考答案：C50.在工程变更管理中，对于非设计单位提出的变更，全过程工程咨询师首先应确认？A、变更的必要性B、变更的设计图纸C、变更的造价影响D、变更的法律依据参考答案：A51.建设项目可行性研究报告中的经济效益评价主要应达到什么标准？A、仅满足财务平衡要求B、仅满足技术先进要求C、满足财务盈利能力和项目融资能力要求D、满足社会效益要求参考答案：C52.全过程工程咨询合同文件构成通常不包括？（多选）A、招标投标文件B、中标通知书C、咨询服务合同专用条款D、施工组织设计参考答案：D53.监理工程师在施工阶段对工程变更的处理程序中，当工程变更涉及工程量清单单价或合同价款调整时，应由？A、总监理工程师直接确定B、造价工程师与承包商协商C、发包人与承包人在监理的主持下协商D、设计单位单方面提出参考答案：C54.在工程造价动态控制中，最具动态特征的控制要素是？A、工程合同价B、工程概算C、工程结算价D、工程预算参考答案：C55.下列哪项不属于工程监理的工作内容？A、编制监理规划B、组织工程竣工验收C、审查施工组织设计D、选定施工单位参考答案：D56.咨询工程师在编制项目建议书时，主要依据是？A、可行性研究报告B、批准的立项文件C、详细设计图纸D、招标文件参考答案：B57.根据《建设项目全过程工程咨询服务标准》，全过程工程咨询服务模式中，咨询工程师在项目策划阶段的核心职责是？A、审核施工进度计划B、组织方案论证与决策C、招标文件的技术部分编制D、工程竣工验收备案参考答案：B58.全过程工程咨询中的信息管理，关于工程档案的归档要求，正确的是？A、可以分阶段归档B、必须在项目竣工验收后立即归档C、应在项目竣工验收前，由施工单位整理移交建设单位D、由监理单位统一归档参考答案：C59.在工程进度纠偏措施中，最根本的措施是？A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施参考答案：A60.全过程工程咨询中，合同管理的首要任务是？A、编制施工组织设计B、制定招标控制价C、识别风险并制定防范措施D、确定工程变更价款参考答案：C61.项目的“三控三管一协调”中，“一协调”指的是？A、协调投资控制B、协调进度控制C、协调质量与安全管理D、协调组织内部关系参考答案：D62.对于采用EPC（设计-采购-施工）总承包模式的项目，在试运行阶段，质量责任的主要承担者是？A、咨询工程师B、设计单位C、EPC总承包单位D、分包单位参考答案：C63.全过程工程咨询项目经理需要具备的核心能力不包括？A、熟悉建筑法规B、卓越的沟通协调能力C、单一的专业技术技能D、丰富的项目管理经验参考答案：C64.某工程招标，评标委员会中发现某投标人的报价明显低于其他投标报价，且不能合理说明理由，评标委员会应当？A、接受该报价B、拒绝该报价C、要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料D、将该投标人列入不良行为记录参考答案：C65.项目竣工验收时，关于档案管理的说法，正确的是？A、工程档案可由建设单位自行保管B、施工单位可随时查阅工程档案C、工程档案应在验收前移交城建档案管理部门D、拆除工程无需编制档案参考答案：C66.全过程工程咨询服务费通常采用哪种方式计取？A、固定总价B、固定单价C、成本加酬金D、上限控制价参考答案：A67.当工程发生重大质量事故时，全过程工程咨询师应立即采取的措施是？A、通知施工单位返工B、上报业主及监理单位，并保护现场C、直接罚款施工单位D、更换项目经理参考答案：B68.施工单位提出工期索赔时，通常必须提供什么作为证据？A、口头汇报记录B、施工日志C、监理工程师签认的索赔意向通知书及相关证据材料D、施工合同复印件参考答案：C69.职业道德是全过程工程咨询师的基本要求，以下哪项行为违规？A、保守行业秘密B、竭诚服务C、索取合同约定以外的酬金D、维护委托方合法权益参考答案：C70.项目管理计划中，沟通管理计划主要描述的内容不包括？A、项目干系人的沟通需求B、需要发布的信息C、发布原因D、人员的行政任命参考答案：D71.对于非关键线路上的工作，如果其总时差为5天，现在拖后了3天，则对该工程工期的影响是？A、会影响工期3天B、会影响工期2天C、不会影响工期D、影响程度无法确定参考答案：C72.在EPC总承包项目中，设计变更导致费用增加，通常由谁承担？A、发包人承担B、承包人承担C、发包人和承包人共同承担D、保险公司承担参考答案：B73.工程竣工验收后，全过程工程咨询的收尾工作不包括？A、竣工结算审核B、项目后评价C、咨询报告归档D、建立质量保修体系参考答案：B74.对于悬臂梁结构，影响其抗弯刚度最敏感的因素是？A、截面高度B、截面宽度C、材料弹性模量D、跨度参考答案：A75.关于建设工程合同纠纷的管辖法院，下列说法正确的是？A、只能由工程所在地法院管辖B、只能由原告住所地法院管辖C、通常由被告住所地或合同履行地法院管辖D、必须由上级法院管辖参考答案：C76.在全寿命周期成本（LCC）分析中，通常侧重于权衡哪两个部分？A、设计成本与施工成本B、建设成本与运营维护成本C、预算成本与决算成本D、固定成本与变动成本参考答案：B77.建设项目竣工决算由谁负责编制？A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位参考答案：A78.某大型基础设施项目采用全过程工程咨询服务模式，关于投资控制的目标，下列说法正确的是？A、投资估算不能超过设计概算B、设计概算不能超过施工图预算C、施工图预算不能超过合同价D、合同价不能超过竣工决算参考答案：A79.某项目在施工过程中，因暴雨导致工期延误，施工单位申请工期顺延，该申请应由？A、施工单位负责人口头提出B、施工单位项目经理书面提出C、总监理工程师签发工程延期审批表D、建设单位直接批准参考答案：C80.在价值工程分析中，提升产品价值的途径不包括？A、功能不变，成本降低B、功能提高，成本降低C、成本提高，功能大幅提高D、功能略有下降，成本大幅降低参考答案：C81.咨询工程师在进行项目后评价时，主要评价内容不包括？A、过程评价B、效益评价C、持续性评价D、施工进度评价参考答案：D82.在项目后评价中，经济效益后评价主要采用的方法是？A、财务评价方法B、社会评价方法C、环境影响评价方法D、技术经济指标对比法参考答案：A83.全过程工程咨询合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同部分不能履行，关于责任承担，下列说法正确的是？A、全部由委托人承担B、全部由受托人承担C、根据双方过错程度分担D、按照合同约定比例分担参考答案：C84.在施工阶段，全过程工程咨询师应当重点控制的事项不包括？A、进度控制B、质量控制C、合同变更管理D、投资款支付参考答案：D85.全过程工程咨询团队中，风险管理专员的职责不包括？A、编制风险清单B、制定风险应对计划C、审核施工进度计划D、监控风险应对效果参考答案：C86.当咨询服务合同发生纠纷时，首选的解决方式是？A、提交仲裁委员会仲裁B、向人民法院起诉C、协商或调解D、向行业主管部门投诉参考答案：C87.工程项目竣工验收备案时，建设单位应当向备案部门提交的文件不包括？A、施工单位签署的工程质量保修书B、竣工验收报告C、施工图审查意见D、施工单位资质证明参考答案：D88.下列哪项不属于全过程工程咨询中的合同管理内容？A、合同订立管理B、合同履行管理C、合同档案管理D、项目材料采购参考答案：D89.建设工程文件归档时，监理文件应移交哪个单位？A、建设单位B、城建档案管理部门C、监理单位留存D、设计单位参考答案：B90.下列关于政府采购工程的描述，正确的是？A、必须采用招标投标方式B、只能采用公开招标方式C、法律没有明确规定采购方式D、只能直接发包参考答案：C91.在工程咨询合同履行中，委托人（建设单位）的主要义务不包括？A、提供工作条件B、支付咨询报酬C、对项目进行统一管理D、提供设计基础资料参考答案：C92.建设工程设计合同中，委托人提供的资料错误导致设计损失的，责任通常由谁承担？A、设计人B、委托人C、设计监理D、项目管理机构参考答案：B93.对于EPC（设计-采购-施工）总承包项目，全过程工程咨询师介入的最佳时机通常是？A、招投标阶段B、拆迁阶段C、项目拆除阶段D、投产阶段参考答案：A94.根据PMP（项目管理专业人士）知识体系，项目经理在项目启动阶段的首要职责是？A、制定详细的项目管理计划B、获得项目授权C、监督项目绩效D、整理项目档案参考答案：B95.采用“代建制”模式的全过程工程咨询中，项目管理公司（代建单位）的资产所有权归属是？A、项目管理公司B、使用单位（业主）C、施工单位D、政府投资主管部门参考答案：B96.在EPC项目中，设计变更的风险通常主要由？A、业主承担B、施工单位承担C、总承包单位承担D、咨询机构承担参考答案：C97.下列哪种文件不属于设计阶段全过程咨询成果文件？A、设计任务书B、设计估算书C、施工组织设计D、初步设计文件参考答案：C98.以下哪个文件是全过程工程咨询项目进行阶段成果移交的依据？A、施工合同B、咨询服务合同C、竣工备案表D、验收报告参考答案：B99.在工程经济分析中，用于衡量项目财务盈利能力的基准收益率，通常取自？A、资金成本B、行业平均投资收益率C、目标收益率D、以上均是参考答案：D100.在绿色施工评价中，关于“节材与材料资源利用”的评价要点，下列错误的是？A、推广使用绿色建材B、施工样品未退场C、材料损耗率低于规定指标D、废旧材料回收利用参考答案：B101.在工程造价控制中，投资偏差分析中的“赢亏平衡点”是指？A、项目投资额等于工程总成本B、项目利润为零时的状态C、设计概算等于施工图预算D、合同价等于竣工决算参考答案：B102.根据《招标投标法实施条例》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间？A、至少15日前B、至少5日前C、24小时前D、12小时前参考答案：B103.BIM技术在全过程工程咨询中，主要用于提升哪方面的协同效率？A、行政审批流程B、参与方之间的信息共享与协同C、办公用品采购D、人员考勤管理参考答案：B104.在合同管理中，索赔是指合同一方因非自身原因遭受损失，向？A、第三方追偿B、业主或发包人索赔C、政府监管部门投诉D、承包商内部赔偿参考答案：B105.在建设工程项目中，办理施工许可证应当具备的条件中，施工场地已经具备施工条件是指？A、施工图设计文件已完成B、征地拆迁工作已完成C、已通水、通电、通路D、主要材料设备已采购参考答案：C106.在项目前期策划阶段，全过程工程咨询师首要完成的任务是？A、编制施工组织设计B、进行市场调研与项目定位C、签订采购合同D、进行竣工验收参考答案：B107.设计阶段咨询是全过程工程咨询中控制工程造价最有效的阶段，其控制目标是？A、合同总价B、施工图预算C、投资估算D、合同价款调整参考答案：B108.全过程工程咨询服务内容中，风险管理的流程不包括？A、风险识别B、风险评估C、风险应对D、风险审计参考答案：D109.根据《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，全过程工程咨询的主要服务模式不包括以下哪项？A、项目管理服务B、勘察设计服务C、基本建设项目投资咨询D、工程监理服务参考答案：B110.项目风险管理中的“概率-影响矩阵”属于哪种风险应对策略？A、风险规避B、风险减轻C、风险转移D、风险接受参考答案：B111.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位在建设工程设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合？A、行业协会推荐标准B、设计合同约定的标准C、国家规定的质量标准D、地方标准参考答案：C112.在建设工程项目策划阶段，确定项目最高投标限价的主体是？A、建设行政主管部门B、建设单位（业主）C、设计单位D、监理单位参考答案：B113.根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，并经？A、项目经理签字B、企业技术负责人签字C、监理工程师签字D、设计单位签字参考答案：B114.在工程项目管理中，挣值分析法（EVM）中体现“已完成工作的预算成本”的指标是？A、BCWS（计划工作预算成本）B、BCWP（已完成工作预算成本）C、ACWP（已完成工作实际成本）D、CV（成本偏差）参考答案：B115.下列哪项不属于绿色施工的主要内容？A、施工扬尘控制B、建筑垃圾回收利用C、优化施工组织设计D、建筑材料过度包装参考答案：D116.关于竣工验收的条件，下列说法正确的是？A、完成工程设计和合同约定的各项内容B、施工单位已签署工程质量保修书C、建设单位已足额支付工程款D、监理单位已完成监理报告参考答案：A117.工程建设项目环境影响评价报告应当在？A、可行性研究阶段批准B、初步设计阶段批准C、项目开工前批准D、施工图设计阶段批准参考答案：C118.项目管理软件（如Project）在资源平衡后，如果发现关键路径发生变化，说明？A、项目进度比计划快B、项目进度比计划慢C、资源分配不合理导致工期延长D、软件故障参考答案：C119.下列哪项不属于全过程工程咨询的信息化管理工具？A、ERP系统B、协同办公软件C、蓝牙耳机D、工程量计算软件参考答案：C120.在采购阶段，全过程工程咨询师在招标过程中的主要职责是？A、确定中标人B、编写招标文件并组织评标C、审核合同条款D、处理质量纠纷参考答案：B121.在全过程工程咨询中，若项目采用“投资+咨询”模式，咨询工程师在投资控制方面的主要角色是？A、招标代理人B、造价控制方C、工程结算方D、质量验收员参考答案：B122.下列哪项属于项目组织结构中的职能式组织结构特点？A、权力集中B、信息流通快C、责任明确但专业化协作差D、适应变化能力强参考答案：C多选题1.全过程工程咨询中，竣工图编制的责任主体通常是？（多选）A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：BC2.建设工程档案管理中，归档文件的质量要求包括哪些？（多选）A、文件材质要求B、图纸绘制要求C、签字盖章要求D、任意修改要求参考答案：ABC3.全过程工程咨询在风险应对策略中，“规避”策略适用于？（多选）A、发生概率大且损失大的风险B、发生概率小但损失巨大的风险C、咨询单位专业能力无法应对的风险D、发生概率大且损失小的风险参考答案：AC4.全过程工程咨询中，E-mail和微信等即时通讯工具传递的文件，应？（多选）A、确认收到B、进行书面化补充确认C、视为有效送达D、伪造签收记录参考答案：AB5.下列关于全过程工程咨询团队组织形式的说法，正确的是？（多选）A、依托现有各专业咨询机构建立团队B、任命一名总咨询师全面负责C、必须成立实体公司D、可以采用远程协同办公参考答案：ABD6.某超高层建筑项目，全过程工程咨询团队中应重点配置的专业顾问包括哪些？（多选）A、结构工程顾问B、建筑设计顾问C、智能化系统顾问D、土方机械操作手参考答案：ABC7.数字化转型对全过程工程咨询的影响包括？（多选）A、提升协同效率B、实现数据互联互通C、减少人工核算工作量D、导致咨询人员失业参考答案：ABC8.全过程工程咨询的风险类型中，属于管理风险的有？（多选）A、咨询团队离职B、沟通不畅C、市场价格波动D、设计标准变更参考答案：AB9.建设工程合同谈判中，涉及的主要内容通常有哪些？（多选）A、合同主体资格B、合同标的物描述C、合同价款与支付方式D、违约责任条款参考答案：ABCD10.下列关于全过程工程咨询与代建服务的区别，描述正确的有？（多选）A、代建服务侧重于建设期的管理，全过程咨询涵盖全生命周期B、全过程咨询通常更强调设计、监理、造价等专业的深度整合C、代建单位需对项目建设资金负全责D、咨询服务费通常以固定金额或固定费率计取参考答案：ABD11.项目施工过程中，为了应对现场条件变化，咨询工程师应进行哪些工作？（多选）A、现场踏勘B、设计变更C、施工方案审核D、立即停工参考答案：ABC12.建设工程全过程工程咨询师在履行职责时，必须遵守的法律法规包括？（多选）A、《中华人民共和国建筑法》B、《建设工程质量管理条例》C、《注册造价工程师管理办法》D、《公司法》参考答案：ABC13.全过程工程咨询中，在项目前期策划与投资决策阶段，咨询师的主要工作内容应包括？（多选）A、建设项目的可行性研究B、建设方案总体构思C、投资估算与融资方案D、施工现场开挖参考答案：ABC14.在项目前期咨询中，进行可行性研究时需要重点关注的风险分析包括哪些？（多选）A、政策风险B、市场风险C、技术风险D、施工风险参考答案：ABC15.合同履约过程中，当出现不可抗力事件时，咨询团队应采取哪些措施？（多选）A、立即停止工作B、及时通知对方C、协商解除合同D、收集并保存证据参考答案：ABD16.在全过程工程咨询项目中，协调工作通常涉及哪些主体？（多选）A、建设单位B、勘察设计单位C、施工单位D、政府监管部门参考答案：ABCD17.在建设工程全过程工程咨询的管理架构中，管理目标的建立通常包括哪些维度？（多选）A、时间维度B、成本维度C、质量维度D、安全维度参考答案：ABCD18.建设工程全过程工程咨询服务的业务范围通常包括？（多选）A、投资决策综合咨询B、建设实施阶段咨询C、运营维护阶段咨询D、技术转让咨询参考答案：ABC19.全过程工程咨询的信息平台建设应具备哪些功能？（多选）A、文件管理B、沟通协作C、进度监控D、离线单机运行参考答案：ABC20.全过程工程咨询中，风险管理的过程通常包括哪些环节？（多选）A、风险识别B、风险评估C、风险应对D、风险监控参考答案：ABCD21.在施工阶段的全过程咨询中，工程变更的控制原则包括哪些？（多选）A、必须符合设计规范B、必须符合合同条款C、必须控制造价增量D、必须赶工进度参考答案：ABC22.工程项目招标投标阶段，全过程工程咨询单位的主要工作职责包括？（多选）A、协助编制招标文件、工程量清单和招标控制价B、组织现场踏勘、答疑及开标评标活动C、负责施工合同的谈判与签订D、单独承担所有施工阶段的现场管理工作参考答案：ABC23.根据《建设项目全过程工程咨询服务标准》，全过程工程咨询单位通常应当具备哪些资质？（多选）A、工程勘察综合资质B、工程设计资质C、工程监理资质D、房地产开发资质参考答案：ABC24.关于全过程工程咨询的信息管理，下列说法正确的是？（多选）A、应建立统一的项目信息编码体系B、应建立项目信息平台，实现数据的实时共享C、全过程咨询信息管理主要关注项目档案资料的收集整理D、信息管理目的是为了提高管理决策的科学性参考答案：ABD25.全过程工程咨询在项目后评价阶段，主要关注？（多选）A、项目立项决策的科学性B、项目实施目标的实现程度C、项目运营维护的效果D、项目的营销广告效果参考答案：ABC26.建设工程全过程工程咨询服务合同的类型主要包括哪几种？（多选）A、总价合同B、单价合同C、成本补偿合同D、固定总价合同参考答案：ABC27.全过程工程咨询在建设实施阶段，工程监理工作应重点监控？（多选）A、工程质量B、工程造价C、工程进度D、工程安全事故参考答案：ABCD28.全过程工程咨询中，对于工程造价控制的有效措施包括？（多选）A、严格执行工程量清单计价B、严格进行工程变更审核C、随意压缩合理工期D、及时进行工程款支付审核参考答案：ABD29.全过程工程咨询的信息管理包括哪些主要内容？（多选）A、信息的收集与整理B、信息的传递与共享C、信息的存储与归档D、信息的加密处理参考答案：ABC30.在工程造价控制中，全过程咨询工程师在决策阶段的主要作用包括哪些？（多选）A、编制投资估算B、优化投资方案C、控制概预算D、审核竣工结算参考答案：AB31.下列属于全过程工程咨询职业道德准则的是？（多选）A、客观公正B、廉洁自律C、维护委托人利益D、泄露商业秘密参考答案：ABC32.根据全过程工程咨询的发展趋势，下列关于全过程工程咨询服务模式的描述，正确的是？（多选）A、全过程工程咨询服务打破了传统的按阶段、按专业分别委托服务的模式B、全过程工程咨询强调投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调六大职能的整合C、全过程工程咨询服务仅适用于政府投资的重大项目，民营项目难以实施D、全过程工程咨询通过项目管理的集成化，旨在提高管理效率、降低成本、防范风险参考答案：ABD33.下列关于全过程工程咨询中风险管理工作的描述，哪些是正确的？（多选）A、风险管理贯穿项目始终，应建立动态的风险管理机制B、风险识别应采用头脑风暴法、检查表法等多种工具C、在项目决策阶段，风险重点在于市场风险和融资风险D、风险应对措施制定后，即可永久解除项目风险参考答案：ABC34.全过程工程咨询风险预警信号可能包括？（多选）A、关键人员频繁变动B、合同付款滞后严重C、承包商突击赶工D、项目进度符合计划参考答案：ABC35.下列属于全过程工程咨询服务内容中“BIM咨询”的是？（多选）A、BIM模型构建B、BIM碰撞检查C、BIM深化设计D、BIM模型维护参考答案：ABCD36.在项目后评价阶段，财务评价的主要指标包括哪些？（多选）A、内部收益率（IRR）B、净现值（NPV）C、投资回收期D、项目工期参考答案：ABC37.绿色建筑在全生命周期咨询中的主要评价指标包括哪些？（多选）A、节地与室外环境B、节能与能源利用C、节水与水资源利用D、节材与材料资源利用参考答案：ABCD38.建设工程合同纠纷的解决途径包括？（多选）A、协商B、调解C、仲裁D、只有法院判决参考答案：ABC39.全过程工程咨询档案管理中，归档文件包括？（多选）A、项目立项文件B、勘察设计文件C、招投标文件D、内部员工的私人日记参考答案：ABC40.全过程工程咨询的绩效评价指标包括哪些维度？（多选）A、咨询质量B、咨询效率C、咨询费用D、咨询人员素质参考答案：ABCD41.项目竣工阶段，全过程咨询的主要工作包括哪些？（多选）A、编制竣工图B、组织竣工验收C、完成竣工决算D、物业接管验收参考答案：AB42.全过程工程咨询中，协调管理的主要内容通常包括哪些？（多选）A、人际关系协调B、组织关系协调C、资源关系协调D、界面关系协调参考答案：ABCD43.项目管理中，进度计划的编制方法主要有哪些？（多选）A、关键线路法（CPM）B、计划评审技术（PERT）C、关键链法（CCM）D、固定总价包干法参考答案：ABC44.在全过程咨询的组织设计中，组织设计原则包括哪些？（多选）A、目标导向原则B、分工协作原则C、权责对等原则D、随意性原则参考答案：ABC45.对于工期延期的处理，全过程工程咨询师应重点关注？（多选）A、事件是否造成工期实质性延误B、延期事件是否在关键线路上C、承包商是否及时提出索赔意向D、承包商的内部请假申请参考答案：ABC46.全过程工程咨询在招标阶段，编制招标文件（或咨询服务建议书评审）时，应重点考察哪些能力？（多选）A、咨询团队的综合实力与注册执业资格B、项目的管理经验与类似项目业绩C、咨询服务的实施方案与技术路线D、咨询团队领导的个人朋友圈资源参考答案：ABC47.全过程工程咨询中，风险管理的流程通常包括？（多选）A、风险识别B、风险评估C、风险应对D、风险消除参考答案：ABC48.下列哪些属于全过程工程咨询服务的付费方式？（多选）A、人月费率法B、人天费率法C、按投资总额百分比法D、固定总价包干法参考答案：ABCD49.下列哪些属于全过程工程咨询组织模式中的联合体模式？（多选）A、咨询单位与设计单位组成联合体B、咨询单位与施工单位组成联合体C、咨询单位与监理单位组成联合体D、施工单位与监理单位组成联合体参考答案：ABC50.工程总承包（EPC）项目下，全过程工程咨询的重点工作可能包括？（多选）A、配合进行初步设计概算审查B、监控工程总承包单位的施工质量C、辅助进行供应链管理D、直接代理建设单位进行采购参考答案：ABC51.下列属于全过程工程咨询合同主要条款中“委托人权利义务”的有？（多选）A、向咨询人下达指令，提供必要的资料和数据B、监督、检查咨询工作的进度和质量C、按合同约定支付咨询费用D、在咨询工作结束后，直接决定项目的最终验收结果参考答案：ABC52.工程保险管理在全过程中咨询的主要工作包括哪些？（多选）A、保险方案制定B、保险合同谈判C、保险费用摊销D、事故理赔协助参考答案：ABCD53.下列属于工程咨询服务招标文件中投标人须知内容的是？（多选）A、项目概况B、评标标准和方法C、合同条款D、投标文件格式参考答案：ABD54.全过程工程咨询报告中，可行性研究报告应重点论证？（多选）A、市场需求分析B、技术方案的可行性C、财务盈利能力D、建筑物的艺术造型参考答案：ABC55.在项目实施阶段的全过程工程咨询中，进度管理的主要措施包括？（多选）A、组织措施（如建立协调机制、调整组织结构）B、技术措施（如优化施工方案、采用新材料）C、合同措施（如调整合同工期、奖惩条款）D、经济措施（如及时支付进度款、运用经济手段激励）参考答案：ABCD56.在合同管理中，索赔管理的主要流程包括哪些步骤？（多选）A、索赔意向通知B、索赔证据收集C、索赔报告提交D、索赔谈判与处理参考答案：ABCD57.全过程工程咨询的组织实施模式主要包括哪些？（多选）A、咨询公司一体化模式B、项目管理+咨询服务模式C、咨询公司矩阵式组织模式D、传统设计-招标-建造模式参考答案：AB58.全过程工程咨询中，项目前期策划阶段的主要工作内容包括哪些？（多选）A、项目需求分析B、项目建议书编制C、可行性研究报告编制D、施工图设计审核参考答案：ABC59.建设工程质量管理体系中，全过程工程咨询单位在竣工验收阶段的主要工作有？（多选）A、组织设计、施工、监理等单位进行初验B、编制工程质量评估报告C、负责工程缺陷责任期的维修费用审核D、直接颁发工程竣工验收证书参考答案：ABC60.下列属于全过程工程咨询质量控制体系要素的是？（多选）A、质量方针与目标B、组织机构与职责C、资源配置D、项目竣工验收参考答案：ABC61.咨询服务的质量控制检查方式主要包括哪些？（多选）A、自检B、互检C、专检D、随机抽查参考答案：ABCD62.全过程工程咨询中，合同管理的核心内容包括？（多选）A、合同文本的选择与拟定B、合同履行过程的监控C、索赔与争议处理D、合同签订后的培训工作参考答案：ABC63.建设工程全过程工程咨询的质量管理体系应包含哪些要素？（多选）A、质量方针与目标B、质量策划C、质量控制D、质量改进参考答案：ABCD64.绿色建筑在全过程工程咨询中应考虑的因素是？（多选）A、节能减排设计B、节水器具选用C、建筑垃圾减量化D、仅关注装修风格的豪华程度参考答案：ABC65.在项目融资咨询中，需要考虑的融资方案要素包括哪些？（多选）A、融资主体B、融资结构C、融资成本D、融资担保参考答案：ABCD66.在智慧工地建设咨询中，应重点应用哪些技术？（多选）A、BIM技术B、物联网技术C、大数据分析D、手工记录参考答案：ABC67.智慧工地技术在全过程工程咨询中的应用场景包括？（多选）A、进度远程监控B、质量检测数据上传C、智能门禁管理D、内部员工考勤参考答案：ABC68.工程咨询成果文件的质量评价标准通常依据哪些规范制定？（多选）A、国家有关法律、法规B、国家和行业有关技术标准、规范C、项目合同文件D、咨询机构内部手册参考答案：ABC69.在全过程工程咨询的绩效评价中，通常采用的评价方法是？（多选）A、目标管理法B、平衡计分卡C、关键绩效指标法D、直线职能制参考答案：ABC70.在设计阶段的全过程咨询中，BIM技术的应用主要包括哪些方面？（多选）A、可视化设计B、模拟分析C、参数化建模D、成本估算参考答案：ABCD71.全过程工程咨询合同在履行过程中，当发生合同变更时，通常需要经过哪些程序？（多选）A、提出变更申请B、变更评估C、变更审核与确认D、直接按原合同执行参考答案：ABC72.全过程工程咨询服务成果文件的验收通常由谁组织？（多选）A、建设单位B、咨询单位C、相关主管部门D、质量监督机构参考答案：AB73.在EPC总承包项目管理中，全过程咨询的角色通常包括哪些？（多选）A、业主代表B、设计管理C、采购管理D、施工管理参考答案：ABC74.建设工程安全管理体系中，属于“三同时”制度要求的有？（多选）A、安全设施与主体工程同时设计B、安全设施与主体工程同时施工C、安全设施与主体工程同时投入生产和使用D、安全设施与主体工程同时验收参考答案：ABC75.项目后评价的主要内容包括哪些方面？（多选）A、过程评价B、效果评价C、持续性评价D、影响评价参考答案：ABCD76.全过程工程咨询中，BIM（建筑信息模型）技术的应用主要价值在于？（多选）A、可视化B、仿真模拟C、沉淀项目信息D、纯粹的艺术表现参考答案：ABC77.项目前期策划阶段，对建设规模进行论证时需要考虑的因素有哪些？（多选）A、市场需求预测B、原材料供应情况C、环境保护要求D、施工队伍水平参考答案：ABC78.在全过程工程咨询中，对于变更工程价款的确定，通常采用？（多选）A、合同约定价格B、计价规范定额C、造价咨询机构的鉴定意见D、建设单位随口定价参考答案：ABC79.建设工程项目的利害相关者包括哪些？（多选）A、建设单位B、设计单位C、媒体公众D、政府监管部门参考答案：ABCD80.全过程工程咨询项目档案归档的期限通常要求在？（多选）A、项目开工前B、项目竣工验收后3个月内C、项目竣工验收后6个月内D、咨询服务合同终止后参考答案：BCD81.全过程工程咨询的组织架构设计需要考虑项目的哪些特点？（多选）A、项目规模B、项目复杂程度C、项目建设周期D、咨询公司的偏好参考答案：ABC82.全过程工程咨询中，招标代理咨询工作包含的内容是？（多选）A、编制招标文件B、组织投标人踏勘现场C、组建评标委员会D、签订施工合同参考答案：ABC83.全过程工程咨询团队负责人（总监理工程师/项目经理）应具备？（多选）A、注册咨询工程师资格B、注册监理工程师资格C、注册造价工程师资格D、法学博士学位参考答案：ABC84.下列属于全过程工程咨询成果文件的是？（多选）A、可行性研究报告B、招标文件C、监理规划D、施工日志参考答案：ABC85.下列关于工程勘察设计阶段全过程工程咨询管理的说法，正确的是？（多选）A、咨询工程师需对勘察设计方案进行多方案比选，优化投资与质量关系B、在设计阶段，全过程咨询应重点进行限额设计管理，控制设计概算C、咨询工程师需配合施工图审查机构，确保设计文件的合规性D、全过程咨询在设计阶段无需介入，主要由设计单位独立完成参考答案：ABC86.下列关于全过程工程咨询责任承担的说法，正确的是？（多选）A、咨询单位应对其履行合同的行为承担全部责任B、咨询单位可以将其承担的部分非核心业务分包给其他单位C、咨询单位与各专业咨询单位对成果文件承担连带责任D、咨询单位因自身过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任参考答案：ACD87.在建设工程项目管理中，项目建议书（或可行性研究）阶段的主要工作内容包括哪些？（多选）A、进行市场分析与预测B、构建项目组织架构C、编制项目建设方案D、进行投资估算和融资方案研究参考答案：ACD判断题1.在全过程工程咨询中，建设单位（业主）与全过程工程咨询机构签订合同后，咨询机构可以完全替代建设单位行使建设工程的决策权。A、正确B、错误参考答案：B2.全过程工程咨询师在组织协调工作中，首先应协调建设单位与政府监管部门的关系。A、正确B、错误参考答案：B3.所谓“全过程”是指时间跨度上从项目立项到报废的全过程，而不仅仅是建设期。A、正确B、错误参考答案：A4.招标代理服务是全过程工程咨询的必选模块，所有建设工程项目都必须包含此项服务。A、正确B、错误参考答案：B5.职业健康安全管理体系（HSE）在全过程工程咨询中的关注点仅限于施工现场的作业人员，与设计阶段无关。A、正确B、错误参考答案：B6.质量管理体系（ISO9001）的建立和运行是全过程工程咨询机构提供高质量服务的唯一保障。A、正确B、错误参考答案：B7.对于采用“1+N”模式（即1个全过程咨询牵头单位+N个专项咨询分包）的工程项目，建设单位应承担所有分包单位的施工安全责任。A、正确B、错误参考答案：B8.全过程工程咨询师在协调施工方与供货商的关系时，应当以施工进度需求为导向，优先满足施工方的停工待料要求。A、正确B、错误参考答案：B9.咨询服务费用结算应完全依据业主与咨询企业签订的合同中约定的计价方式（如固定总价或固定单价）进行，无需考虑市场波动。A、正确B、错误参考答案：B10.建设工程全过程工程咨询是指咨询工程师从项目决策阶段开始，直到项目竣工验收交付使用为止，为委托方提供全过程、全方位、一体化的咨询管理服务。A、正确B、错误参考答案：A11.大型基础设施项目实施过程中，全过程工程咨询师若遇到技术难题，可以自行决定修改施工组织设计。A、正确B、错误参考答案：B12.在推行工程总承包（EPC）模式的工程中，全过程工程咨询师的工作重心应完全转移到施工阶段的质量安全管理上。A、正确B、错误参考答案：B13.在全过程工程咨询合同管理中，信息管理（数字化管理）的重要性仅次于项目管理和合同管理，但在互联网+环境下，其权重应超越其他两者。A、正确B、错误参考答案：B14.绿色建筑评价与绿色施工在全过程工程咨询中是两个独立的工作模块，通常由不同的专业部门分别负责。A、正确B、错误参考答案：B15.项目管理中的“三控三管一协调”是指投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、安全管理、组织协调。A、正确B、错误参考答案：A16.每一个全过程工程项目都必须设立独立的咨询项目部，项目部成员数量不得少于3人。A、正确B、错误参考答案：B17.在合同履行过程中，当发现合同文件存在矛盾或歧义时，全过程工程咨询师有权直接宣布其中某一份文件无效。A、正确B、错误参考答案：B18.建设工程全过程工程咨询师在施工阶段的造价管理工作中，主要负责编制施工图预算和竣工决算。A、正确B、错误参考答案：B19.价值工程在工程设计阶段的应用比在施工阶段应用更能降低成本，因此全过程工程咨询应重点关注设计阶段的方案优化。A、正确B、错误参考答案：A20.采用全过程工程咨询服务模式，可以有效消除单一咨询模式（如单纯设计+施工）下的合同漏洞和管理盲区。A、正确B、错误参考答案：A21.工程咨询报告（如可行性研究报告）对外具有法律效力，咨询工程师对报告内容的真实性、准确性承担终身责任。A、正确B、错误参考答案：B22.监理单位在全过程工程咨询模式下，其法律地位和责任与作为独立咨询企业时是完全一致的。A、正确B、错误参考答案：B23.EPC工程总承包模式下，全过程工程咨询师的工作重点与施工总承包模式相比，在解决设计变更引起的索赔问题上是一样的。A、正确B、错误参考答案：B24.建设工程项目竣工结算时，全过程工程咨询师应首先核对施工单位提交的结算书，核对无误后直接报送审计部门。A、正确B、错误参考答案：B25.建设工程项目建议书获批后，全过程工程咨询机构即可开展详细的可行性研究工作。A、正确B、错误参考答案：B26.全过程工程咨询项目的技术方案评审通常由外部专家库中的专家负责，咨询团队内部人员不得参与以示公正。A、正确B、错误参考答案：B27.全过程工程咨询合同履行过程中，建设单位提出的合理化建议产生的节约资金，应按合同约定比例归建设单位所有。A、正确B、错误参考答案：A28.建设工程全过程工程咨询师主要负责项目立项决策阶段的可行性研究和投资估算，而施工阶段的管理通常不属于其核心职责范围。A、正确B、错误参考答案：B29.风险应对策略中的“风险规避”是指通过保险转移风险，因此只要购买了工程一切险，就可以认为该项目已经完全规避了风险。A、正确B、错误参考答案：B30.全过程工程咨询师在项目后评价阶段，主要负责编制财务评价报告，以证明项目投资的收益情况。A、正确B、错误参考答案：B31.全过程工程咨询师在进行招标代理工作时，应当保证招标工作的公正性，即使业主有私下要求也不予理会。A、正确B、错误参考答案：A32.在项目策划阶段，全过程工程咨询师编制的可行性研究报告可以替代初步设计文件。A、正确B、错误参考答案：B33.建设工程项目管理服务（PMC）模式下，全过程工程咨询师主要扮演业主顾问的角色，负责监督施工单位的施工活动。A、正确B、错误参考答案：B34.全过程工程咨询团队在项目实施过程中，必须设立单独的办公室和财务账户，以确保管理的独立性。A、正确B、错误参考答案：B35.在项目收尾阶段，全过程工程咨询师的工作重点是协助业主进行项目后评价和资产移交，此时可以逐渐撤离项目团队。A、正确B、错误参考答案：B36.工程咨询单位的资信等级评价中，“管理水平”评价主要考察咨询单位的组织架构、管理制度和项目管理体系。A、正确B、错误参考答案：A37.建设项目审计通常由政府审计机关或社会审计机构实施，全过程工程咨询师无需介入审计配合工作。A、正确B、错误参考答案：B38.建设工程合同风险管理是全过程工程咨询的重要内容，咨询机构有权直接以自身名义起诉或应诉施工单位。A、正确B、错误参考答案：B39.建设工程全过程工程咨询师在项目决策阶段的主要任务是进行市场调研和编制可行性研究报告。A、正确B、错误参考答案：A40.组织结构设计是全过程工程咨询的核心，好的组织结构能直接提升项目成功的概率。A、正确B、错误参考答案：A41.全过程工程咨询服务团队的组建应遵循“结构优化、优势互补”的原则，一般应设置项目负责人（总监理工程师）、技术负责人及各专业咨询师岗位。A、正确B、错误参考答案：A42.施工阶段的造价控制主要靠“挣值管理（EVM）”方法，全过程咨询只需关注设计阶段的造价控制。A、正确B、错误参考答案：B43.企业的诚信档案和不良行为记录直接反映了全过程工程咨询企业的资信水平，业主在选择咨询单位时应优先考虑信用评分高的企业。A、正确B、错误参考答案：A44.工程造价咨询在全过程工程咨询中仅负责施工阶段的工程量计算和竣工结算审核，不需要参与设计概算和投资估算的编制。A、正确B、错误参考答案：B45.建设工程信息管理平台（BIM技术的应用）在全过程工程咨询中仅用于施工阶段的碰撞检查和进度模拟，对前期决策支持有限。A、正确B、错误参考答案：B46.某大型基建项目采用全过程工程咨询模式，咨询师必须亲自参与每一个具体的技术决策，才能保证项目质量。A、正确B、错误参考答案：B47.全过程工程咨询机构应建立完整的项目档案管理制度，并在项目结束后向建设单位移交全套档案。A、正确B、错误参考答案：A48.在EPC工程总承包项目中，承包商承担了绝大部分的设计、采购和施工责任，因此可以不委托全过程工程咨询机构进行管理。A、正确B、错误参考答案：B49.全过程工程咨询师在风险管理中，仅需要识别风险并制定应对措施，无需定期向建设单位汇报风险变化情况。A、正确B、错误参考答案：B50.城市更新项目具有复杂性和公益性，全过程工程咨询师在咨询时不仅要考虑经济效益，还要着重关注社会稳定和社区参与。A、正确B、错误参考答案：A51.全过程工程咨询团队中的投资估算师在项目概算编制阶段，主要工作是根据设计图纸直接套用定额计算造价。A、正确B、错误参考答案：B52.当项目出现重大设计变更时，全过程工程咨询师应立即暂停工程进度，直至建设单位确认变更方案。A、正确B、错误参考答案：B53.项目管理计划在项目启动时编制即可，实施过程中无需根据实际情况进行调整，否则视为对原计划的违约。A、正确B、错误参考答案：B54.风险管理在全过程工程咨询中主要发生在项目的实施阶段，决策阶段和竣工验收阶段风险相对较小。A、正确B、错误参考答案：B55.全过程工程咨询机构在项目实施过程中，发现建设单位提供的基础资料严重失实且拒不更正，可暂停咨询工作。A、正确B、错误参考答案：A56.全过程工程咨询与传统代建模式的主要区别在于其服务内