建设项目施工索赔合同协议

建设项目施工索赔合同协议本协议由以下双方于______年____月____日在中国______省（市）______市签署：索赔方（以下简称“承包方”）：公司名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/授权代表：___________联系电话：________________________邮政编码：________________________被索赔方（以下简称“业主方”）：公司名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/授权代表：___________联系电话：________________________邮政编码：________________________（以下简称“主合同”）鉴于承包方根据主合同承担了位于________________________的建设项目（项目名称：________________________，合同编号：________________________，以下简称“项目”）的施工任务。鉴于在项目施工过程中，发生了非承包方原因导致的特定事件或情况，根据主合同及相关法律法规，承包方遭受了额外的成本支出或工期延误。鉴于双方就上述事件或情况引起的索赔事宜进行了友好协商。为明确双方的权利与义务，妥善解决索赔争议，经双方充分协商，达成如下协议：第一条背景与依据1.1本协议关联的主合同为上述主合同。1.2承包方就项目施工过程中发生的______（详细描述导致索赔的事件或情况，例如：业主方于______年____月____日签发的变更指令______导致额外工作、遭遇______年____月____日发生的不可抗力事件______、业主方未能按时提供施工场地/设计图纸/支付工程进度款等）事宜，依据主合同第______条、第______条等约定，向业主方提出索赔。1.3承包方提出索赔的主要依据包括但不限于：(1)主合同相关条款；(2)《中华人民共和国民法典》及相关法律法规；(3)双方往来函件，包括但不限于编号为______的《工程变更指令》、编号为______的《会议纪要》；(4)现场施工记录、照片、监理日志；(5)第三方证明文件，如______；(6)其他相关证据材料。第二条索赔内容与金额2.1经双方确认，承包方因本协议第一条所述事宜所遭受的损失及额外成本，构成有效索赔。索赔内容主要包括：(1)工期索赔：因上述事宜导致项目总工期顺延______天。(2)费用索赔：具体细项及金额如下：2.2.1人工费增加：由于______原因，增加人工工时______小时，单价按合同约定______元/小时，合计增加费用______元。2.2.2材料费增加：因______原因，增加主要材料______（名称、规格、数量），单价______元/单位，合计增加费用______元；增加辅助材料及其他费用______元。2.2.3机械费增加：因______原因，增加设备租赁（或折旧）费用______元。2.2.4管理费增加：因工期延误及额外工作，导致现场管理费、协调费等增加______元。2.2.5利润损失（如适用）：根据合同约定及实际情况，主张利润损失______元。2.2.6其他费用：包括但不限于______费用共计______元。2.3上述各项费用合计，承包方主张的索赔总额为人民币______元（大写：____________________整）。同时，承包方要求项目总工期相应顺延______天。第三条协议条款3.1业主方承认收到承包方关于本协议第一条所述事宜的索赔主张，并同意就索赔内容进行协商处理。3.2双方确认，本协议中承包方提出的索赔金额及工期索赔天数是基于主合同约定和事实发生的，处理原则应遵循公平合理、合同优先。3.3双方一致同意，承包方本协议所述的索赔总额人民币______元（大写：____________________整）获得确认。3.4业主方同意按照以下方式支付索赔款项：(1)支付方式：银行转账。(2)支付账户：开户行：________________________户名：________________________账号：________________________(3)支付时间：本协议生效后______日内，即______年____月____日前，业主方应将首期人民币______元（大写：____________________整）支付至上述账户。剩余款项人民币______元（大写：____________________整），业主方应于______年____月____日前支付。3.5业主方确认，因本协议第一条所述事宜导致的工期延误______天，项目合同总工期相应顺延______天。新的合同总工期至______年____月____日止。3.6承包方应在本协议生效后______日内，向业主方提交本协议第一条所述索赔事件的完整证据材料副本一套。3.7本协议的签订，视为双方就本协议项下的索赔事宜达成了最终解决方案。除本协议明确约定的支付款项外，双方就本协议所述索赔事件不再存在任何其他争议或索赔权利。3.8若本协议未能解决双方就项目其他事宜的争议，任何一方均有权根据主合同约定或依照《中华人民共和国仲裁法》或《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，通过仲裁或诉讼方式解决。解决争议时，应适用本协议及主合同的相关约定。第四条双方权利与义务4.1承包方权利与义务：(1)有权按照本协议约定收取索赔款项。(2)应按照约定提交索赔证据材料，并保证其真实性、准确性。(3)应配合业主方或监理方对索赔事宜的调查核实工作。(4)保证其索赔主张符合主合同约定及相关法律法规。4.2业主方权利与义务：(1)有权审核承包方提交的索赔申请及相关证据。(2)应按照本协议约定及时支付索赔款项。(3)应组织或参与与索赔相关的协商、确认工作。第五条违约责任5.1若业主方未按照本协议第三条第3.4款约定支付索赔款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向承包方支付违约金。逾期超过______日的，承包方有权解除本协议，并要求业主方赔偿由此造成的损失。5.2若承包方未按照本协议第三条第3.6款约定提交完整证据材料，导致业主方无法及时处理索赔事宜，承包方应承担相应责任，并可能影响其索赔款项的支付。第六条保密条款6.1双方对于在本协议签署及履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务数据以及其他未公开信息负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。本保密义务不因本协议的终止而失效。第七条生效条件与期限7.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。7.2本协议在双方就本协议项下的索赔款项全部支付完毕，且相关权利义务履行完毕后自动终止。第八条法律适用与争议解决8.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至______（选择仲裁或法院）解决：(选择仲裁：提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。)(选择法院：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。)第九条其他条款9.1本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就该事项进行的所有口头或书面沟通、承诺或协议。9.2对本协议的任何修改