建设工程合同管理知识考核复习题库（附答案）

st建设工程合同管理知识考核复习题库（附答案）单选题1.关于建设工程合同中的“工程分包”，下列表述中正确的是？A、承包人可将劳务作业分包给其他单位B、承包人可将主体结构分包给其他单位C、专业工程分包需经建设单位认可D、分包单位可以将其承包的工程再分包参考答案：C2.根据建设工程合同管理，索赔事件发生后，承包人应在多久内发出索赔意向通知书？A、7天B、14天C、28天D、42天参考答案：C3.根据《建设工程施工合同示范文本》，关于“发包人”的职责，下列说法错误的是？A、按约定时间支付工程款B、提供施工现场C、组织工程验收D、指定施工具体方案参考答案：D4.根据《民法典》，因工程设计原因导致建设工程质量不符合约定的，应当由谁承担违约责任？A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、施工单位和设计单位连带责任参考答案：C5.建设工程施工合同签订后，承包人发现设计图纸错误需要修改，谁应提出变更建议？A、承包人B、设计人C、发包人D、监理工程师参考答案：B6.建设工程合同的效力中，下列哪项属于无效合同？A、承包人将主体结构分包的合同B、承包人经发包人同意进行分包的合同C、分包人将工程再分包的合同D、主体结构由承包人自行施工的合同参考答案：C7.根据《民法典》，建设工程施工合同无效，工程竣工验收不合格的，下列处理方式正确的是_______。A、只能拆除重建B、修复后验收合格，发包人支付工程价款；修复后仍不合格，发包人拒绝支付C、修复后验收合格，发包人参照合同约定支付折价补偿；修复后仍不合格，发包人拒绝支付D、承包人有权要求发包人支付工程价款参考答案：C8.根据《建设工程施工合同示范文本》，关于“承包人”的义务，下列说法正确的是？A、自行办理施工许可证B、负责办理工地消防手续C、在保修期内负责工程维护D、按合同约定进行设计参考答案：B9.招标人在招标文件中设置“投标保证金”的主要目的是_______。A、保证投标人提交投标文件B、保证招标程序顺利进行C、保证中标人签订合同D、保证投标人参加开标参考答案：C10.发包人、承包人应当在_______签订建设工程施工合同。A、签署中标通知书后B、中标通知书发出后C、评标结束后D、合同备案后参考答案：A11.根据《民法典》，发包人对于隐蔽工程在隐蔽以前没有通知承包人检查，承包人可以_______。A、自行检查并继续施工B、停止施工，顺延工期并请求赔偿C、与发包人协商处理D、拆除该工程参考答案：B12.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和？A、进度计划B、现场平面布置图C、质量保证措施D、应急预案参考答案：D13.在建设工程合同中，承包人将其承包的建设工程转包的，认定该转包行为无效的文件是_______。A、建设工程施工许可申请书B、建设工程施工合同备案表C、建设行政主管部门的行政处罚决定书D、监理单位的质量评估报告参考答案：C14.根据《民法典》，发包人在收到竣工结算文件后约定期限内未答复，视为_______。A、合同终止B、工程验收合格C、认可竣工结算文件D、工程转包参考答案：C15.下列哪项措施不能作为承包人预防合同风险的手段？_______A、严格审查发包人资信B、在合同中约定明确的法律适用和管辖法院C、放弃权利主张，以示诚意D、详细约定违约责任条款参考答案：C16.建设工程合同纠纷的诉讼时效期间为几年？A、1年B、2年C、3年D、4年参考答案：C17.关于建设工程施工合同的解除，下列说法正确的是？A、因承包人原因致使工程质量不符合约定的，发包人可以随时解除合同B、发包人未按约定支付工程款，承包人无权解除合同C、合同解除后，不影响发包人要求赔偿损失的权利D、合同解除后，双方必须重新签订补充协议参考答案：C18.当事人对建设工程的实际交付日期有争议的，以_______为准。A、合同约定的交付日期B、通知确定的交付日期C、建设行政主管部门备案日期D、工程验收合格日期参考答案：D19.下列关于建设工程合同中“缔约过失责任”的表述，正确的是_______。A、是履行过程中的违约责任B、是合同无效后的赔偿责任C、是在订立合同过程中因违背诚实信用原则所造成的损失赔偿责任D、只适用于口头合同参考答案：C20.当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，_______应当向债权人承担违约责任。A、债务人B、第三人C、债务人与第三人D、债权人自己参考答案：A21.根据《民法典》关于建设工程合同的规定，发包人不按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付，发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法_______。A、拍卖B、变卖C、出租D、没收参考答案：A22.发包人未按照约定支付工程进度款，承包人可以依法行使_______，要求发包人支付。A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、优先受偿权参考答案：D23.在施工过程中，发包人未能按照约定提供施工场地、原材料、资金等条件，致使工程无法进行，承包人有权_______。A、终止合同，要求赔偿B、延迟履行，不承担违约金C、单方解除合同D、先行施工，后补手续参考答案：C24.根据《建设工程质量管理条例》，注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员因___造成建设工程质量事故的，剥夺执业资格，终身不得再从事该业务。A、违规操作B、工作失误C、过失D、故意参考答案：D25.在建设工程合同履行中，监理工程师行使了超越合同约定的权利，承包人应如何应对？A、立即停止施工B、向发包人提出异议C、要求支付加班费D、拒绝接受工程参考答案：B26.根据《民法典》，建设工程竣工验收合格后，承包人还应当履行的义务是？A、移交全部工程资料B、完成竣工结算备案C、提供质量保修书D、参加竣工验收会议参考答案：C27.根据《民法典》建设工程合同编，关于竣工验收，下列说法正确的是？A、隐蔽工程验收合格后，承包人即可施工下一道工序B、竣工验收需要发包人、承包人、监理工程师共同签署C、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用D、发包人擅自使用后，发现质量问题的，承包人不再承担责任参考答案：C28.根据《民法典》，发包人在竣工前擅自使用建设工程的，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是？A、发包人应承担全部质量责任B、承包人不再承担质量责任C、承包人不再承担保修责任，但地基基础工程和主体结构工程的质量责任除外D、承包人仍需承担全部质量责任和保修责任参考答案：C29.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备用于工程，应承担什么责任？A、承担全部民事赔偿责任B、承担连带责任C、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款D、责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书参考答案：C30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程预付款的扣回方式一般是？A、在竣工后一次性扣回B、在每次结算工程款时按比例扣回C、承包人申请时扣回D、在开工前预付，开工后立即扣回参考答案：B31.关于施工合同中的违约责任，下列说法正确的是？A、违约金必须高于造成的损失才有效B、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求适当减少C、因不可抗力导致的违约，承包人需承担全部责任D、违约金不具有补偿性，只有惩罚性参考答案：B32.发包人擅自使用未经竣工验收的工程，关于工程质量的保修期限，下列说法正确的是_______。A、自工程竣工验收合格之日起计算B、自工程交付之日起计算C、自合同签订之日起计算D、两年参考答案：B33.承包人将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，属于_______行为。A、合法分包B、部分分包C、转包D、违法分包参考答案：D34.在招投标过程中，投标人以不正当手段中标，中标无效，其法律责任是？A、撤销投标文件即可B、没收其投标保证金C、处以中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款D、不需要承担任何责任，只需重新招标参考答案：C35.根据《民法典》，建设工程勘察、设计单位的质量责任体系不包括？A、对勘察、设计质量负责B、提供的勘察、设计文件必须符合国家规定C、参加竣工验收D、对因设计造成的质量事故提出处理方案参考答案：C36.合同履行过程中，如果对方当事人出现经营状况严重恶化、转移财产等情形，有签订合同能力的相对人可以行使_______，中止履行合同。A、先履行抗辩权B、同时履行抗辩权C、不安抗辩权D、债权人代位权参考答案：C37.建设工程施工合同解除后，发包人应在几天内核实竣工结算文件？A、14天B、28天C、45天D、60天参考答案：B38.建设工程施工合同履行过程中，因不可抗力导致工程毁损、灭失的风险，原则上由_______承担。A、发包人B、承包人C、双方共同承担D、保险公司参考答案：C39.根据《民法典》，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是？A、建设工程勘察合同B、建设工程设计合同C、建设工程监理合同D、建设工程施工合同参考答案：C40.下列关于建设工程施工合同价款调整的说法，错误的是_______。A、法律、行政法规、国务院办公厅的规范性文件引起的调整需要调整合同价款B、人工费、材料费、施工机械台班费用的价格波动可以约定调整办法C、不可抗力事件导致的人员伤亡和财产损失，发包人无需承担费用D、暂估价中依法必须招标的，应以招标确定的金额为准参考答案：C41.根据《民法典》，发包人提供的图纸不符合约定导致建设工程质量不符合约定的，责任由谁承担？A、发包人承担B、承包人承担C、设计单位承担D、监理单位承担参考答案：A42.根据《民法典》，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请？A、安全生产许可证B、城市规划许可证C、施工许可证D、开工报告参考答案：C43.根据建设工程施工合同管理，发包人未按约定提供施工图纸，导致的工期延误，费用由谁承担？A、承包人B、发包人C、监理人D、设计人参考答案：B44.承包人将建设工程转包的，转包人除应当承担民事赔偿责任外，还应当承担_______。A、行政罚款B、刑事责任C、纪律处分D、判令停业整顿参考答案：A45.建设工程施工合同纠纷中，当事人申请仲裁的条件之一是_______。A、必须有仲裁协议B、必须有明确的仲裁请求C、必须有具体的事实和理由D、属于人民法院专门管辖参考答案：A46.在建设工程合同纠纷中，当事人对事实认识一致，但对法律关系性质发生争议的，法院应当认定为_______纠纷。A、合同B、劳务C、无效D、撤销参考答案：A47.承包人将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，该分包行为？A、有效B、无效C、视为有效D、经发包人同意后有效参考答案：B48.招标文件中规定了合同履行中遇到特殊情况（如地质条件变化）时的价格调整办法，该条款属于_______。A、一般条款B、标准条款C、专用条款D、通用条款参考答案：C49.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自什么日期起计算？A、工程竣工之日B、工程竣工验收合格之日C、工程交付使用之日D、质量保修书签订之日参考答案：B50.合同生效后，当事人不得因_______而解除合同。A、法定代表人变更B、经营范围调整C、当事人名称变更D、当事人名称、法定代表人、负责人、承办人等发生变化参考答案：D51.根据《建设工程质量管理条例》，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有设计方案不得施工，设计单位应当出具设计方案的是？A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、勘察单位参考答案：C52.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用？A、违约金条款B、定金条款C、违约金或者定金条款D、要求增加违约金条款参考答案：C53.根据《民法典》，因设计缺陷造成建设工程质量问题的，应当由谁承担赔偿责任？A、发包人B、承包人C、设计人D、监理人参考答案：C54.根据《建设工程质量管理条例》，违反本条例规定，触犯刑律的，依法追究？A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、行政处分参考答案：C55.根据《民法典》，建设工程竣工验收后，未报送城建档案管理部门的，责任方是？A、建设单位B、承包人C、监理单位D、勘察设计单位参考答案：A56.建设工程施工合同的“专用条款”与“通用条款”的区别在于_______。A、专用条款具有法律约束力，通用条款没有B、专用条款是根据工程具体情况对通用条款的修改和补充C、通用条款是根据工程具体情况对专用条款的解释D、专用条款仅在涉外工程中适用参考答案：B57.建设工程合同的订立过程中，要约生效的时间通常是？A、要约人发出要约时B、受要约人发出承诺时C、要约到达受要约人时D、承诺生效时参考答案：C58.根据《建设工程施工合同示范文本》，工程变更涉及合同价款调整的，由谁提出工程量清单？A、发包人B、监理人C、承包人D、设计单位参考答案：C59.根据《民法典》，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当赔偿？A、承包人的预期利润B、承包人的实际损失C、承包人的窝工损失D、承包人的设备闲置费参考答案：A60.某施工单位将部分工程分包给不具备资质的队伍，导致工程质量严重不合格，发包人主张解除合同并赔偿损失，法院应予支持_______。A、合同有效，仅赔偿B、合同有效，全部责任C、合同无效，全部责任D、合同无效，仅返还财产参考答案：B61.建设工程施工合同履行中，因地震灾害导致工期延误，该风险通常由谁承担？A、发包人B、承包人C、双方分担D、政府部门参考答案：C62.关于建设工程施工合同中“不可抗力”后果的承担，正确的是？A、工程本身的损害由发包人承担B、承包人人员伤亡由发包人承担C、运至施工场地的材料和设备的损坏由发包人承担D、因不可抗力延误的工期相应顺延参考答案：D63.根据《建设工程施工合同示范文本》，关于工程分包，下列说法正确的是？A、承包人可将全部工程转包B、承包人可将主体结构分包C、总承包单位可以将部分工程发包给具有相应资质的分包单位D、分包单位可以将其承包的工程再分包参考答案：C64.发包人为了减少风险，在合同中约定“材料价格波动超过5%时，调整合同价款”，该条款属于？A、无效条款B、不可抗力条款C、价格调整条款D、固定总价条款参考答案：C65.发包人按合同约定提供施工场地，下列哪项不属于发包人的义务？A、办理土地征用B、提供施工水文地质资料C、负责施工场地的治安保卫D、开通施工场地与公共道路的通道参考答案：C66.建设工程合同纠纷一般实行_______管辖。A、被告住所地B、原告住所地C、不动产所在地D、工程所在地参考答案：C67.关于工程暂停施工，下列说法错误的是？A、工程师可以要求暂停施工，承包人应执行B、承包人无法胜任，可自行暂停施工C、因发包人原因导致暂停施工，工期应顺延D、暂停施工期间，承包人应负责保护好现场参考答案：B68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，竣工验收合格的日期为？A、承包人提交验收报告的日期B、工程师组织验收并签字的日期C、发包人收到报告并组织验收的日期D、合同约定的日期参考答案：B69.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在施工前，应当对有关安全施工的技术要求向？A、发包人说明B、监理单位说明C、施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认D、设计单位说明参考答案：C70.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，_______可以解除合同。A、仲裁机构B、人民法院C、当事人双方D、当事人一方参考答案：D71.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致工期延误，关于费用承担，正确的是？A、承包人承担运至施工场地内待安装设备的损坏B、承包人承担在施工中造成的人员伤亡C、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的工资由发包人承担D、工程师在工地指挥不当造成的损失由发包人承担参考答案：C72.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程分包的说法，正确的是？A、承包人可将全部工程发包给他人B、分包单位可以将其承包的工程再分包C、建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成D、分包合同与总包合同发生冲突时，以分包合同为准参考答案：C73.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担_______责任。A、修理B、赔偿C、监理D、免除参考答案：B74.在合同履行中，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当_______履行。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、代位权参考答案：A75.承包人在施工过程中，为了赶工期而使用的材料不符合质量标准，发包人有权要求？A、继续施工，费用自理B、解除合同并赔偿损失C、只能要求赔偿材料款损失D、要求承包人整改，费用由发包人承担参考答案：B76.根据《建设工程安全生产管理条例》，设计单位应当考虑施工安全和操作安全的要求，对安全性设计负责的是？A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B77.下列关于建设工程合同法律特征的描述，错误的是？A、建设工程合同是双务合同B、建设工程合同是诺成合同C、建设工程合同是主合同D、建设工程合同不能是实践合同参考答案：D78.根据《建设工程施工合同示范文本》，如果承包人书面提出解除合同，发包人收到后未在规定时间内答复，视为？A、合同继续履行B、合同自动解除C、发包人同意解除合同D、需重新谈判参考答案：C79.根据《民法典》，关于建设工程施工合同无效但工程验收合格的，工程价款结算，下列说法正确的是？A、按无效合同结算B、按无效合同结算，发包人不予支付C、参照合同约定的折价补偿办法进行结算D、发包人可要求承包人折价赔偿，但无需支付工程款参考答案：C80.关于建设工程合同变更，下列说法正确的是？A、合同变更后，原合同条款失效B、合同变更仅涉及合同内容的变化，不涉及合同关系的消灭C、合同变更必须采用书面形式D、口头变更的合同自变更之日起生效参考答案：B81.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，应承担什么责任？A、承担全部损失B、责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C、吊销资质证书D、追究刑事责任参考答案：B82.根据《民法典》，发包人与承包人约定建设工程竣工日期以验收合格之日为准的，以什么日期为准？A、实际竣工之日B、验收合格之日C、提交竣工验收报告之日D、承包人提交工程之日参考答案：C83.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于工程分包，下列说法正确的是_______。A、总承包单位可以将整个工程分包给其他单位B、禁止将工程分包给不具备相应资质的单位C、分包单位可以将其承包的工程再分包D、专业分包单位可以将劳务作业再分包参考答案：B84.建设工程合同无效，但工程质量合格的，承包人请求参照_______折价补偿。A、合同约定B、国家定价C、地方定额D、市场价格参考答案：A85.当事人一方在合同履行中_______的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。A、不可抗力B、违约C、不可预见D、显失公平参考答案：B86.根据建设工程合同管理，监理人发出变更指示后，承包人应？A、拒绝执行，除非合同另有约定B、无需回复，直接执行C、在约定的时间内提出书面确认或意见D、等待监理人再次通知参考答案：C87.在建设工程招投标中，投标保证金不得超过招标项目估算价的？A、1%B、2%C、5%D、10%参考答案：B88.根据《建设工程质量管理条例》，在保修期内，因建设工程质量缺陷造成财产损失的，责任方应承担什么责任？A、行政责任B、民事赔偿责任C、刑事责任D、纯粹的违约责任参考答案：B89.根据《建设工程施工合同示范文本》，关于施工许可证，下列说法正确的是？A、承包人可以自行办理B、建设单位应当申请领取C、监理单位可以代为申请D、开工报告可以代替施工许可证参考答案：B90.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照_______支付工程价款。A、双方约定的结算价款B、当地造价管理部门核定价格C、当事人协商的折价金额D、工程所在地现行定额计算参考答案：A91.根据《建设工程施工合同示范文本》，发包人若未按时组织竣工验收，视为验收合格的时间是？A、提交验收报告之日B、竣工报告提交后第28天C、发包人收到报告后第42天D、工程交付使用之日参考答案：B92.建设工程合同履行中，施工许可证的申请人是？A、监理单位B、建设单位C、设计单位D、承包人参考答案：B93.根据《民法典》，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担什么责任？A、不承担责任B、仅承担民事赔偿责任C、承担侵权责任D、承担工程修复责任参考答案：C94.根据《民法典》，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内未提出异议的，视为？A、承包人放弃结算权利B、结算文件未被认可C、认可竣工结算文件D、需重新审计参考答案：C95.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为二年的部分是？A、屋面防水工程B、电气管线、给排水管道工程C、供热与供冷系统D、地基基础工程和主体结构工程参考答案：B96.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更价款的确定原则是？A、参照合同价款或工程造价咨询单位提出的工程量清单价格B、必须重新确定合同价款C、由监理工程师随意决定D、仅考虑人工费调整参考答案：A97.根据《民法典》，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，导致工程停建、缓建的，责任承担方式是？A、承包人承担工期延误责任B、发包人承担增加的工程费用和停建、缓建损失C、双方按过错程度分担责任D、承包人自行解决并承担风险参考答案：B98.根据建设工程施工合同，关于工程竣工结算，下列说法正确的是？A、竣工结算报告经发包人批准后生效B、承包人未在约定时间内提交竣工结算报告，视为工程竣工C、发包人审核结算文件的时间为28天D、结算审核通过后，发包人可直接扣留工程款参考答案：C99.因设计原因导致建设工程质量不符合约定的，_______应当承担违约责任。A、发包人B、承包人C、设计人D、监理人参考答案：C100.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度，保修范围和最低保修期限由谁规定？A、国务院建设行政主管部门B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门C、国家质量监督检验检疫总局D、国家发展和改革委员会参考答案：A101.施工合同履行中，承包人将自己承包的部分建设工程转包的，应承担什么法律责任？A、责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款B、责令改正，没收违法所得，并处罚款C、吊销资质证书D、只需赔偿发包人损失参考答案：A102.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师（监理人）发出的变更指示错误造成损失，应由？A、工程师自行承担B、发包人承担C、承包人承担D、监理单位承担参考答案：B103.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人应当对工程进行验收，验收合格的，应当出具什么文件？A、竣工结算报告B、竣工验收报告C、工程质量合格证书D、工程使用说明书参考答案：B104.建设工程施工合同发生纠纷时，当事人应当通过什么方式解决？A、仅能向法院起诉B、仅能申请仲裁C、协商、调解、仲裁或诉讼D、必须先申请仲裁参考答案：C105.根据建设工程施工合同，发包人未按约定支付工程进度款，承包人可发出？A、解除合同通知书B、催告付款通知书C、变更设计通知书D、隐蔽工程验收通知单参考答案：B106.下列关于建设工程合同签订程序的描述，正确的是？A、订立合同前必须经过严格的招标投标程序B、要约邀请是希望与他人订立合同的意思表示C、要约到达受要约人时生效D、承诺必须以通知的方式作出参考答案：B107.建设工程施工合同履行过程中，涉及发包人支付工程款义务，下列说法错误的是？A、发包人应在收到竣工结算报告及相关资料后28天内予以核实B、发包人逾期不支付工程价款，承包人可申请法院拍卖工程C、发包人收到竣工结算报告后，在约定时间内没有答复，视为已验收D、工程竣工结算经发包人批准后，发包人必须在30天内支付参考答案：D108.下列关于建设工程合同争议解决的说法，错误的是？A、当事人可以通过和解解决争议B、当事人可以请求有关单位调解C、当事人达成仲裁协议，一方向法院起诉的，法院不予受理D、当事人必须先申请仲裁，不能直接向法院起诉参考答案：D109.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，应建立哪项制度？A、安全生产责任制度B、安全生产奖惩制度C、安全生产会议制度D、安全生产教育培训制度参考答案：A110.根据《民法典》，下列哪项不属于工程变更的类型？A、设计变更B、施工条件变更C、工程量变更D、原材料涨价变更参考答案：D多选题1.建设工程施工合同解除后，关于工程款结算，正确的有？A、合同解除后，已经完成的建设工程合格部分的工程款，应予支付B、已经完成的建设工程不合格部分的工程款，不予支付C、双方应当进行结算D、合同解除后，已履行的部分，根据合同性质可以要求返还参考答案：ABC2.关于工程变更价款的确认，下列说法正确的有？A、承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告B、监理人应在收到报告后14天内对承包人提出的报告进行审核C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格D、监理人不同意承包人提出的变更价款的，应提出协商意见参考答案：ABCD3.关于建设工程合同履行中抗辩权的说法，正确的有？A、当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求B、当事人互负债务，没有先后履行顺序，应当先履行债务一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求C、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有经营状况严重恶化等情况的，可以中止履行D、抗辩权行使后，合同义务消灭参考答案：ABC4.安全文明施工费包括？A、安全施工费B、环境保护费C、文明施工费D、临时设施费参考答案：ABCD5.关于建设工程质量管理责任的划分，正确的有？A、建设单位对建设工程的质量承担全部责任B、勘察、设计单位对因勘察、设计原因造成的事故承担责任C、施工单位对施工质量承担直接责任D、监理单位对施工质量承担监理责任参考答案：BCD6.关于建设工程施工合同担保的说法，正确的有？A、履约担保的有效期通常包括工程保修期B、预付款担保的主要形式是银行保函C、履约担保采用抵押、质押等担保方式的，其担保价值不得低于工程合同价款的30%D、发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当同时向承包人提供工程款支付担保参考答案：BCD7.建设工程监理工作的性质包括？A、服务性B、科学性C、独立性D、公正性参考答案：ABCD8.关于保修期的说法，正确的有？A、保修期自工程竣工验收合格之日起计算B、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限C、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年D、供热与供冷系统为2个采暖期和供冷期参考答案：ABCD9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，关于发包人责任的说法，正确的有？A、应当向承包人提供施工所需图纸B、应当提供施工场地，以及施工场地内地下管线和邻近建筑物、构筑物的有关资料C、应当办理施工许可证及其他法律规定的行政许可手续D、应当按照合同约定及时支付工程价款参考答案：ABCD10.关于暂停施工的说法，正确的有？A、发包人可以要求承包人暂停施工B、承包人可以自行暂停施工C、监理人认为确有必要暂停施工时，应当经发包人同意D、暂停施工后，监理人应督促承包人采取有效措施，消除影响参考答案：ABCD11.下列关于不可预见物质条件的说法，正确的有？A、承包人遇到了不可预见的物质条件，应立即通知监理人B、监理人应会同发包人进行核查C、不可预见物质条件导致的费用增加由发包人承担D、不可预见物质条件导致的工期延误由承包人承担参考答案：ABC12.关于设计变更管理的说法，正确的有？A、设计单位负责对原设计进行变更B、施工中需要对设计进行变更的，应经工程师同意C、未经工程师同意，承包人不得擅自变更设计D、临时变更且风险不大的，可先实施后补办手续参考答案：BC13.下列关于解除合同通知书的说法，正确的有？A、合同解除通知到达对方时生效B、合同解除通知发出后必须经过确认才能生效C、合同解除后，尚未履行的，终止履行D、合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状参考答案：ACD14.关于材料设备采购合同的说法，正确的有？A、供货方交付的产品不符合合同约定的，买受人可以拒绝接收B、采购合同中应明确约定技术标准、质量要求C、运输过程中的损耗应由买受人承担D、验收合格后，买受人应支付货款参考答案：ABD15.关于预付款扣回，下列说法正确的有？A、工程预付款的性质是预支B、工程预付款随着工程进度款的支付逐渐扣回C、工程预付款可以在竣工结算时一次性扣回D、承包人未及时返还预付款，发包人有权从中扣留参考答案：ABC16.关于工程变更的一般程序，正确的有？A、提出工程变更B、监理人审查变更C、发包人作出变更指示D、承包人执行工程变更参考答案：ABCD17.下列关于工程变更估价原则的说法，正确的有？A、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价B、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可由监理人提出合理单价，经协商一致后确定C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程单价，经发包人确认后执行D、工程变更导致实际完成工程量超过清单工程量15%时，相关单价应进行调整参考答案：ABCD18.下列属于合同履行中抗辩权的情形有？A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、执行抗辩权参考答案：ABC19.下列属于合同纠纷解决方式的有？A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：ABCD20.关于建设工程合同备案制度的说法，正确的有？A、合同备案不是合同生效的条件B、备案是行政管理手段，旨在规范建筑市场C、签订合同时必须进行合同备案D、合同备案资料不齐全的，建设行政主管部门不予受理参考答案：ABD21.关于设计变更价款的确认，正确的有？A、设计变更确定后，承包人应及时提出变更工程价款B、承包人在工程设计变更确定后14天内，提出变更工程价款报告C、发包人在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认D、发包人确认为变更工程价款的，应送承包人核实参考答案：ABCD22.关于建设工程安全生产责任的说法，正确的有？A、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责C、分包单位不服从管理导致违章作业的，由分包单位承担全部责任D、监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案参考答案：ABCD23.关于工程进度款支付的说法，正确的有？A、发包人应在收到承包人提交的进度款支付申请后14天内核对B、发包人应在审核后14天内向承包人支付进度款C、发包人逾期支付的，应按照银行同期贷款利率支付利息D、承包人未按合同约定提交进度款支付申请的，发包人可停止施工参考答案：ABCD24.根据《民法典》关于建设工程合同的规定，下列说法正确的有？A、建设工程合同应当采用书面形式B、建设工程合同可以采用口头形式C、订立建设工程合同必须经过招投标程序D、建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同参考答案：AD25.下列属于工程质量保修范围的有？A、地基基础工程B、主体结构工程C、屋面防水工程的防漏D、装修工程参考答案：ABCD26.关于履约担保，下列说法正确的有？A、履约担保的有效期通常截止到工程接收证书签发日B、履约担保采用银行保函或履约保证书形式C、履约担保是发包人为了防止承包人违约而设立的D、履约担保可以自动转为质量保证金参考答案：ABC27.关于建设工程合同解除的法律后果，正确的有？A、尚未履行的，终止履行B、已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状C、有权请求赔偿损失D、发包人必须支付给承包人合同总额的20%作为违约金参考答案：ABC28.下列关于隐蔽工程验收的说法，正确的有？A、隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知监理人验收B、验收合格后，监理人应在验收记录上签字C、验收不合格的，监理人不得签字D、验收合格后，承包人可以覆盖参考答案：ABCD29.关于建设工程合同纠纷解决中调解的说法，正确的有？A、调解协议不具有强制执行力B、经人民调解委员会调解达成的调解协议，可以请求人民法院确认其效力C、调解协议具有合同约束力，一方不履行，对方可以请求人民法院执行D、法院审理案件时，调解是必经程序参考答案：ABC30.关于工程变更价款的计算原则，正确的有？A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人和发包人协商确定D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师直接指定价格参考答案：ABC31.关于违约金，下列说法正确的有？A、违约金具有补偿性和惩罚性双重性质B、当事人可以约定违约金C、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少D、违约金可以代替实际损失参考答案：ABC32.关于建设工程合同无效的情形，正确的有？A、一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为无效B、违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效C、行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效D、违反招标投标法规定的中标合同无效参考答案：ABCD33.关于工程索赔，下列说法正确的有？A、索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向通知书B、索赔意向通知书提交后28天内，向监理人提交正式索赔报告C、承包人只能在索赔事件发生后提出索赔D、发包人可以向承包人提出索赔参考答案：ABD34.下列合同解除情形中，属于发包人可以解除合同的有？A、承包人将承包工程转包的B、承包人没有资质或者资质等级不足的C、承包人未在合同约定的期限内完成工程，经催告后在合理期限内仍未完成D、承包人擅自变更设计参考答案：ABCD35.关于工程变更的管理，下列做法正确的有？A、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件B、承包人不得擅自变更工程量清单C、发包人对原工程进行必要的修改，可以不经过设计单位直接下达变更令D、工程变更涉及到工程量清单项目的增加或减少，应调整合同价款参考答案：ABD36.关于建设工程保险的说法，正确的有？A、工程保险中，投保人可以是发包人或承包人B、建筑工程一切险的投保人通常为承包人C、第三方责任险通常包含在建筑工程一切险中D、安装工程一切险的保险期限一般从工程开工到竣工参考答案：AC37.关于工程保修的异议处理，正确的有？A、用户对工程质量有异议的，可以向施工单位提出保修要求B、施工单位应在接到保修通知之日起7天内派人保修C、发生紧急抢修事故的，施工单位接到通知后应当立即到达现场抢修D、保修费用由质量缺陷责任人承担参考答案：ABCD38.关于竣工验收的说法，正确的有？A、工程竣工验收应当按国家质量验收标准和规范进行B、竣工验收合格后，发包人应提供有关验收证明C、竣工验收合格的，发包人应在14天内认可，并返还承包人提供的竣工结算资料D、竣工验收未通过的，承包人应负责返修参考答案：ABCD39.关于施工合同索赔成立的条件，正确的有？A、发生非承包人原因造成的风险事件，导致工期延误或费用增加B、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告C、索赔事实清楚，证据确凿D、必须是承包人自身原因造成的损失，才能提出索赔参考答案：ABC40.关于建设工程施工合同价款调整的说法，正确的有？A、法律、行政法规变化导致合同价款调整的，发包人应当调整合同价款B、市场价格波动超过合同约定幅度的，合同价款应当调整C、因发包人原因导致工期延误的，增加的合同价款应包括措施费D、承包人原因导致工期延误的，增加的合同价款应由承包人承担参考答案：ABCD41.工程预付款的支付条件主要包括？A、发包人已按合同约定支付了预付款保函B、承包人提供了预付款保函C、承包人主要施工机械设备已进场D、承包人主要管理人员已进场参考答案：ABCD42.关于设备监造的说法，正确的有？A、监造人员应当按照合同约定对设备制造过程进行监督B、监造的主要内容是检查中间产品C、设备制造前，监造单位应与制造单位讨论制定监造规划D、监造过程中，发现不符合设计要求时，应及时向委托方报告参考答案：ACD43.下列属于合同的组成部分且具有同等法律效力（除非合同另有约定）的有？A、协议书B、专用条款C、通用条款D、投标文件参考答案：ABCD44.关于建设工程合同中“不可预见”情况的认定，正确的有？A、施工中遇到不利的地质情况属于不可预见情况B、施工中遇到异常恶劣气候条件属于不可预见情况C、施工中遇到地下障碍物属于不可预见情况D、施工中遇到长期干旱属于不可预见情况参考答案：ABCD45.关于建设工程合同违约责任的说法，正确的有？A、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任具有惩罚性，通常不适用定金罚则参考答案：ABC46.关于建设工程合同纠纷诉讼时效的说法，正确的有？A、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年B、自权利受到损害之日起超过20年的，人民法院不予保护C、诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算D、诉讼时效中断后，从中断时起，诉讼时效期间重新计算参考答案：ABCD47.关于建设工程合同风险分担的说法，正确的有？A、承包人承担施工组织和管理中的风险B、发包人承担项目融资和拆迁风险C、价格波动风险由双方按合同约定分担D、政策变化风险通常由承包人承担参考答案：ABC48.关于建设工程合同文件解释顺序的说法，正确的有？A、合同协议书B、中标通知书C、投标文件及其附件D、合同专用条款参考答案：ABCD49.工程竣工验收的程序包括？A、承包人提交验收申请报告B、监理人审查并组织验收C、发包人组织验收组进行验收D、验收组提出验收意见参考答案：ABCD50.下列属于建设工程施工合同文件组成部分的有？A、中标通知书B、投标文件C、专用合同条款D、施工图纸参考答案：ABCD51.施工合同中的质量保证体系包括？A、承包人的质量保证体系B、监理人的质量检查体系C、发包人的质量监督体系D、政府质量监督机构的体系参考答案：ABCD52.发包人在建设工程施工合同履行过程中，主要的合同义务包括？A、按照约定支付工程价款B、提供施工现场C、组织竣工验收D、提供施工所需的技术资料参考答案：ABCD53.下列属于竣工验收合格标准的有？A、工程主要功能符合合同约定的用途B、工程质量符合国家现行有关工程验收规范和标准C、有完整的工程技术档案和施工管理资料D、有签署的工程质量保修书参考答案：ABCD54.下列属于合同违约责任形式的有？A、支付违约金B、赔偿损失C、继续履行D、单方解除合同参考答案：ABCD55.关于材料采购合同，下列说法正确的有？A、材料采购合同中需明确约定材料的名称、规格、型号B、材料采购合同中需明确约定材料的数量C、材料采购合同中需明确约定材料的检验期限D、材料采购合同中不需约定检验期限参考答案：ABC56.关于定金的说法，正确的有？A、定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%B、给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金C、收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金D、定金合同从实际交付定金时成立参考答案：ABCD57.竣工验收应具备的条件包括？A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件的进场试验报告D、有施工单位签署的工程质量保修书参考答案：ABCD58.下列关于工程分包的说法，符合法律规定的是？A、承包单位可以将全部工程转包给他人B、承包单位可以将承包工程中的部分非主体结构工程分包给具有相应资质的单位C、未经建设单位同意，承包单位不得将工程分包D、分包单位可以将其承包的工程再分包参考答案：BC59.建设工程施工合同的当事人包括？A、发包人B、承包人C、监理人D、设计人参考答案：AB60.关于工程分包的说法，正确的有？A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位B、总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，该分包合同无效C、未经建设单位同意，总承包单位可以将其承包工程中的部分工程分包D、分包单位可以将其承包的工程再分包参考答案：AB61.关于建设工程合同解除后的结算，正确的有？A、合同解除后，尚未履行完毕的终止履行B、有利的当事人可以请求赔偿损失C、已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状D、合同解除后，违约金条款不再适用参考答案：ABCD62.关于安全文明施工费的使用管理，下列说法正确的有？A、发包人应在开工前14天内预付安全文明施工费B、发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工C、安全文明施工费包括施工现场临时设施费D、发包人应在招标文件中列出安全文明施工费项目清单参考答案：ABCD63.承包人提出工程变更时，下列说法正确的有？A、可以就变更部分向发包人提出追加合同价款的要求B、工程变更导致施工组织和施工方法发生改变的，应相应调整相关费用C、承包人应尽快向工程师提交变更意向通知书D、工程师同意变更后，由工程师统一发布变更指令参考答案：ABC64.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有？A、发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以解除合同B、因不可抗力致使合同目的不能实现的，当事人可以解除合同C、发包人迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，承包人可以解除合同D、发包人根本违约，致使合同目的无法实现的，承包人可以解除合同参考答案：ABCD65.关于工程竣工验收备案的说法，正确的有？A、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案B、备案文件包括《工程竣工验收报告》C、不按期备案的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下罚款D、建设单位在工程竣工验收后，应向有关部门移交项目档案参考答案：ABCD66.施工合同履行中，因天气原因导致工期延误，关于顺延工期的说法，正确的有？A、承包人应在知道或应当知道延误发生后28天内，向监理人提交工期顺延意向通知书B、监理人应在收到通知书后7天内予以确认或提出修改意见C、工期可以顺延D、工期一律不得顺延参考答案：ABC67.关于工程竣工结算的说法，正确的有？A、竣工结算由承包人编制，发包人核对B、竣工结算办理完毕后，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案C、发包人对竣工结算有异议的，可委托工程造价咨询机构进行复核D、竣工结算审查期限一般不超过60日参考答案：ABCD68.关于不可抗力事件发生后，工程损害的处理原则，正确的有？A、运至施工场地的用于工程的材料和待安装设备的损害，由发包人承担B、承包人设备的损害，由承包人承担C、工程清理和修复费用，由发包人承担D、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员的费用，由发包人承担参考答案：BCD69.关于建设工程合同争议解决的途径，正确的有？A、双方协商解决B、请求第三方调解C、向仲裁委员会申请仲裁D、向人民法院提起诉讼参考答案：ABCD70.关于建设工程合同中“不可抗力”事件处理的说法，正确的有？A、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任B、不可抗力发生后，当事人应及时通知对方C、不可抗力事件发生后，对方当事人可以免除所有义务D、不可抗力造成的损失，由双方根据公平原则分担参考答案：ABD判断题1.施工合同中，工程质量不符合约定，经发包人催告后在合理期限内仍未修复的，发包人可以请求解除合同。A、正确B、错误参考答案：A2.建设工程合同的履行应当遵循全面履行原则。A、正确B、错误参考答案：A3.合同中的格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。A、正确B、错误参考答案：A4.建设工程合同应当采用书面形式。A、正确B、错误参考答案：A5.承包人因自身原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求其在合理期限内无偿修理。A、正确B、错误参考答案：A6.建设工程合同纠纷中，如果当事人在合同中未约定仲裁协议，则一定不能向法院起诉。A、正确B、错误参考答案：B7.仲裁协议必须是书面的，口头约定无效。A、正确B、错误参考答案：A8.建设工程合同纠纷中，当事人没有订立仲裁条款，事后又未达成仲裁协议的，可以向人民法院起诉。A、正确B、错误参考答案：A9.承包人在建设工程竣工前，擅自将建设工程兜售的，应当承担违约责任。A、正确B、错误参考答案：A10.招标人拥有重新招标的决定权，只要不符合中标条件，即可随意决定废标。A、正确B、错误参考答案：B11.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人的变动而变更合同内容。A、正确B、错误参考答案：A12.两个以上承包单位联合承包大型建设工程的，应当约定各方之间的义务和权利，并对外承担连带责任。A、正确B、错误参考答案：A13.建设工程合同纠纷发生后，当事人在诉讼前已达成调解协议但未申请司法确认，一方反悔的，可以直接提起诉讼。A、正确B、错误参考答案：A14.设计合同中，设计人的基本服务包括方案设计、初步设计和施工图设计。A、正确B、错误参考答案：A15.建设工程施工合同纠纷一般适用专属管辖。A、正确B、错误参考答案：A16.建设工程合同的诉讼时效期间为三年，自当事人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算。A、正确B、错误参考答案：A17.建设工程分包工程不需要经建设单位认可。A、正确B、错误参考答案：B18.建设工程合同中，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付。A、正确B、错误参考答案：A19.承包人可以将建设工程转包给不具备相应资质条件的单位。A、正确B、错误参考答案：B20.建设工程合同中，工程造价条款是合同的核心条款，必须由双方协商一致并在合同中明确约定。A、正确B、错误参考答案：A21.建设工程合同的备案制度在全国范围内已经取消。A、正确B、错误参考答案：B22.分包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。A、正确B、错误参考答案：B23.在建设工程合同中，发包人未按照约定的时间提供材料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工损失。A、正确B、错误参考答案：A24.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当向招标人支付项目金额百分之五的违约金。A、正确B、错误参考答案：A25.担保人签署担保合同后，如果发包人破产，担保人必须先以发包人的财产承担担保责任。A、正确B、错误参考答案：B26.监理单位对发包人提出的延长工期要求不承担审核责任。A、正确B、错误参考答案：B27.监理工程师发出的通知一旦送达，承包人必须立即执行，否则构成违约。A、正确B、错误参考答案：A28.建设工程合同可以采用固定总价、固定单价、成本加酬金等方式。A、正确B、错误参考答案：A29.施工合同的纠纷可以通过和解、调解、仲裁、诉讼四种方式解决。A、正确B、错误参考答案：A30.在建设工程施工合同履行过程中，因不可抗力造成的工程损失，均由发包人承担。A、正确B、错误参考答案：B31.建设工程设计变更是指由原设计人同意，对工程设计文件的内容进行局部修改或补充。A、正确B、错误参考答案：A32.施工合同中，如果没有约定价款结算方法，则按照建设工程施工合同示范文本中的约定执行。A、正确B、错误参考答案：A33.建设工程合同的主体必须是具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。A、正确B、错误参考答案：A34.对于逾期竣工的违约责任，如果合同中没有约定违约金比例，发包人有权请求法院判决赔偿损失。A、正确B、错误参考答案：A35.合同履行中，如果发生了不可抗力事件，导致合同无法履行，当事人可以免除全部违约责任。A、正确B、错误参考答案：B36.建设工程合同订立后，承包人可以将建设工程的主要部分分包给他人。A、正确B、错误参考答案：B37.建设工程合同必须采用书面形式，未采用书面形式的合同无效。A、正确B、错误参考答案：A38.建设工程合同的当事人双方可以在合同中约定“发生争议提交某仲裁委员会仲裁”，该约定即为有效的仲裁协议。A、正确B、错误参考答案：B39.建设工程合同是诺成合同，而非实践合同。A、正确B、错误参考答案：A40.合同履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行。A、正确B、错误参考答案：A41.对于发包人拖欠工程款的情况，承包人可以行使建设工程价款优先受偿权。A、正确B、错误参考答案：A42.施工合同履约过程中，承包人可以将部分非主体结构工程分包给具有相应资质条件的分包人。A、正确B、错误参考答案：B43.建设工程合同签订后，如果发生国家重大政策调整，合同可以自动变更。A、正确B、错误参考答案：B44.发包人未按照约定支付工程进度款的，承包人可以行使留置权。A、正确B、错误参考答案：B45.发包人收到竣工结算文件后，在