建造合同15号合同履行进度控制协议

建造合同15号合同履行进度控制协议鉴于双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就编号为“建造合同15号”（以下简称“主合同”）项下的工程项目（以下简称“本项目”）的履行进度控制事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：1.1“基准计划”是指经本协议各方正式批准的，作为衡量项目实际进度依据的详细施工进度计划，包括但不限于总体进度计划、里程碑计划、关键节点计划等。1.2“关键节点”是指基准计划中确定的对项目总工期有重大影响的关键里程碑事件。1.3“进度报告”是指承包商按照本协议约定格式和内容定期提交的，反映项目实际进展情况、与计划对比分析、存在问题及下一步计划的文件。1.4“监理单位”是指主合同约定的监理单位。1.5“业主代表”是指业主方负责本项目事宜的主要联系人或授权代表。1.6“承包商代表”是指承包商方负责本项目事宜的主要联系人或授权代表。1.7“主合同”是指双方于______年____月____日签订的编号为“建造合同15号”的建造合同。1.8“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。第二条进度计划管理2.1承包商应依据主合同技术文件、合同量及通用条件等，编制详细的项目施工总进度计划、年度计划、季度计划、月度计划，并明确各关键节点的目标日期。2.2承包商编制的施工总进度计划及里程碑计划应提交监理单位审核，并经业主代表及承包商代表共同确认后作为基准计划。2.3承包商应定期根据实际进展情况更新进度计划，并对计划执行情况进行分析，预测可能出现的偏差。2.4若发生重大设计变更、工程量增减、业主指令调整或不可抗力事件，导致基准计划需要调整时，承包商应及时提出调整方案，分析其对项目工期的影响，并提交监理单位审核。调整后的计划需经业主代表和承包商代表确认后方可执行。第三条进度控制会议3.1双方同意建立项目进度控制会议制度。会议由监理单位发起组织，或由业主代表、承包商代表协商确定。3.2进度控制会议原则上每月召开一次。在项目关键阶段或出现重大进度偏差时，可召开临时进度协调会议。3.3每次会议应形成会议纪要，由会议主持单位整理，与会各方代表签字确认。会议纪要应包括会议讨论事项、决议内容、责任分工及下一步行动计划。3.4业主代表、承包商代表及监理单位的主要负责人应为进度控制会议的常规参会人员。第四条进度报告4.1承包商应按照以下要求提交进度报告：(1)月度进度报告：每月____日前提交上一个月的项目进展情况报告，包括已完成工程量、形象进度、资源投入、存在的问题、下月计划等。(2)专项进度报告：在关键节点前后、发生重大变更或索赔事件后，根据要求提交专项进度报告。(3)其他报告：根据监理单位或业主代表的要求，及时提交临时进度报告。4.2进度报告应采用本协议附件一规定的格式，内容应真实、准确、完整，数据应与项目实际进展相符。4.3承包商提交的进度报告应首先报送监理单位。监理单位应在收到报告后____日内完成审核，并签署意见后报送业主代表。业主代表应在收到监理单位审核后的____日内签署意见。4.4各方应妥善保存进度报告及相关记录。第五条进度款支付与进度关系5.1主合同约定的进度款支付节点与项目关键节点应保持合理对应关系。承包商完成合同约定的关键节点并经监理单位检查确认合格后，方可申请该节点对应的进度款支付。5.2业主应按照主合同约定及时审核进度款支付申请，并在审核通过后按约定时间支付进度款。业主未能按时支付进度款，经承包商书面催告后____日内仍未支付的，承包商有权向业主发出通知，要求业主采取加快进度的措施或承担由此造成的工期延误和费用增加。若业主仍不采取行动，承包商有权根据主合同约定暂停施工。第六条变更对进度的影响及处理6.1任何导致项目工程量增减、工期影响的设计变更、工程指令或业主要求，均应按照主合同约定的变更程序执行。6.2承包商在收到变更指令后，应尽快进行影响分析，评估变更对项目进度的影响，并书面通知监理单位。6.3监理单位应组织对变更进度影响进行分析评估，并提交监理报告。必要时，应组织业主代表和承包商代表共同确认。6.4因业主原因造成的变更导致项目工期延误的，承包商应在发出通知后____日内向监理单位提交书面工期索赔申请，并提供充分证据。索赔申请及证据应按主合同约定提交业主代表审核确认。经确认的工期索赔应计入后续进度款支付或按主合同约定处理。6.5因承包商原因造成的工程偏差或错误需要返工或修改，由此导致的工期延误由承包商自行承担，并应尽快调整后续计划，减少工期影响。第七条进度延误的责任与后果7.1承包商应严格按照基准计划组织施工，确保项目按期完成。因承包商管理不善、资源投入不足、施工组织不合理等原因导致项目实际进度显著落后于基准计划，且未能及时采取有效纠正措施时，视为进度延误。7.2若发生进度延误，承包商应立即分析原因，制定并提交赶工措施计划，报送监理单位审核，并经业主代表确认。承包商需承担采取赶工措施所产生的额外费用。7.3若承包商未能按照经确认的赶工措施计划有效纠正进度偏差，或发生主合同约定的承包商应承担误期损害赔偿金(LiquidatedDamages)的情况，承包商应按主合同约定支付误期损害赔偿金。赔偿金的计算方式和支付期限按主合同约定执行。7.4因业主原因（包括业主未能按时提供施工条件、支付进度款、发出必要指令等）、不可抗力或主合同约定的业主应承担风险事件导致项目进度延误的，承包商应在影响发生后的____日内书面通知监理单位，并提供相关证明文件。经监理单位审核确认后，承包商可免于承担由此造成的工期延误责任，并有权要求顺延工期。业主应承担因自身原因导致的工期延误及相关后果。第八条进度控制工具与记录8.1各方应在项目履行过程中，充分利用现代项目管理软件或其他适宜工具进行进度计划的编制、跟踪和更新。8.2所有与进度控制相关的会议纪要、进度报告、监理通知、变更文件、索赔文件、往来函件、影像记录等均应作为项目档案妥善保存，作为最终结算和责任认定的依据。第九条通知与确认9.1本协议项下的所有通知、请求、同意或其他通讯应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或邮箱。9.2发出通知的一方应保留发送记录。以电子邮件方式发送的，发出时即视为送达；以传真方式发送的，发送成功后即视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后____日即视为送达。9.3任何一方对另一方发出的书面通知或要求，应在收到后____日内予以书面确认或回复。逾期未确认或回复，不视为对该事项的同意或反对。第十条协议的生效、变更与终止10.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。10.2本协议的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3本协议作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的变更、解除或终止，不影响主合同的效力，除非本协议或主合同另有约定。10.4本协议在主合同履行完毕且所有款项结清后终止。第十一条争议解决11.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权按照主合同约定的争议解决方式（即仲裁或诉讼）解决。第十二条其他12.1本协议未尽事宜，遵照主合同约定执行。主合同没有约定或约定不明的，双方可协商补充，或参照国家及行业相关法律法规执行。12.2本协议由双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。12.3本协议一式____份，业主方执____份，承包商方执____份，监理单位执____份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（业主方）：单位名称：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期：______年____月____日乙方（承包商