2026年二级造价工程师实务案例分析专项训练试卷

2026年二级造价工程师实务案例分析专项训练试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、某新建住宅项目，建筑面积15000平方米，结构类型为框架结构，建设工期预计12个月。施工单位A公司与建设单位B公司签订了固定总价合同，合同工期12个月，合同总价为12000万元（含税）。合同约定，工程预付款为合同总价的20%，于合同签订后支付；工程进度款按月支付，每月支付当月已完合格工程量的80%；工程竣工验收合格后，支付至合同总价的95%；剩余5%作为质保金，于工程质保期满后支付。施工过程中，发生以下事件：事件1：合同签订后，A公司因采购大型设备延迟，导致开工日期推迟1个月，B公司要求A公司说明理由并承担工期延误责任。A公司称设备采购受供应商延迟交货影响，且已采取措施尽量缩短延误时间。事件2：第3个月，施工单位进行基础工程时，发现地质条件与勘察报告部分不符，增加土方开挖量15%，相关费用增加80万元。事件3：第5个月，因暴雨导致施工现场部分临时设施损坏，造成直接经济损失约5万元。A公司及时向B公司报送了损失情况和索赔申请，要求补偿临时设施修复费用。事件4：第7个月，施工单位在砌体工程施工中，因使用材料质量不合格，被B公司监理工程师责令返工，造成工期延误2天，窝工人工费损失2万元，返工增加材料费3万元。事件5：第10个月，工程进行竣工验收，经检验合格。B公司对工程结算总价有异议，认为A公司报价偏高，要求重新审核。经核对，发现A公司在综合单价分析中，某分项工程的材料价格采用了市场最高价而非合同约定的信息价，导致综合单价偏高5%。事件6：工程质保期满后，B公司尚未支付最后一笔款项。A公司催告B公司支付，B公司以工程存在轻微质量缺陷为由拒绝支付全部质保金。根据以上背景资料，回答下列问题：1.该固定总价合同的特点是什么？在合同签订后，A公司以供应商延迟交货为由要求B公司承担工期延误责任，B公司是否应该同意？请简述理由。2.对于事件2中增加的土方开挖量及其费用，B公司应该如何处理？请说明依据。3.事件3中，A公司的索赔申请是否应予以批准？为什么？B公司可以批准的最高补偿金额是多少？4.事件4中，工期延误和窝工人工费损失2万元、返工增加材料费3万元，B公司应如何处理？请分别说明理由。5.对于事件5中B公司提出的结算总价审核问题，A公司应如何应对？综合单价分析中材料价格采用市场最高价是否合理？为什么？6.对于事件6中B公司拒绝支付全部质保金的行为，A公司可以采取哪些措施维护自身权益？二、某市政道路工程，全长1500米，宽20米，包括道路、排水、人行道和绿化工程。合同工期为8个月。施工单位C公司与建设单位D公司签订了工程承包合同，合同采用单价合同形式，工程量按月计量支付。合同约定，道路工程综合单价为250元/平方米，排水工程综合单价为400元/平方米，措施项目费按分部分项工程费的8%计取，其他项目费中暂列金额为200万元，规费率3%，税金率9%。施工过程中，发生以下情况：事件1：施工单位C公司根据施工组织设计，编制了临时设施费用预算，其中临时道路修建费用20万元，临时水电安装费用10万元，报送D公司审核。D公司认为临时设施费用过高，要求C公司优化方案，降低费用。事件2：第2个月，完成道路土方开挖3000立方米，道路基层铺设5000平方米，排水管道铺设800米。由于设计变更，增加排水管道长度200米，设计变更确认的综合单价为450元/平方米。事件3：第4个月，施工过程中发生轻微塌方，造成1名工人受伤，受伤工人住院治疗期间，C公司支付了医疗费和误工补贴，共计1.5万元。C公司据此向D公司提出工期索赔和费用索赔，要求补偿医疗费、误工补贴及窝工设备租赁费0.5万元。事件4：第6个月，C公司采购的沥青混凝土材料价格较市场信息价上涨15%，C公司要求D公司调整道路工程综合单价。事件5：工程竣工验收合格后，C公司编制了工程结算书，其中分部分项工程费为4500万元，措施项目费为360万元，其他项目费（含暂列金额）为200万元，规费为135万元。C公司据此计算出含税结算总价，并提交D公司审核。根据以上背景资料，回答下列问题：1.D公司认为C公司临时设施费用过高，C公司应如何应对？请说明理由。2.第2个月，C公司应申报的计量支付金额是多少？请列出计算过程。3.事件3中，C公司的工期索赔和费用索赔是否合理？请分别说明理由。D公司应批准的补偿金额是多少？4.事件4中，C公司要求调整道路工程综合单价是否合理？请说明依据。假设D公司同意调整，调整后的综合单价应如何计算？（不考虑风险因素）5.C公司编制的工程结算书中，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金是否计算正确？请分别说明。最终含税结算总价是多少？6.在工程结算过程中，除了材料价格波动外，还可能有哪些因素导致工程结算总价发生调整？请列举至少三种。三、某工业厂房建设项目，建筑面积8000平方米，结构类型为钢结构，建设工期6个月。施工单位E公司与建设单位F公司签订了成本加酬金合同，合同总成本预计为5000万元，固定酬金为200万元。合同约定，工程预付款为合同总价的30%，于合同签订后支付；工程进度款按月支付，每月支付当月已完合格工程成本的90%；工程竣工验收合格后，支付至合同总价的98%；剩余2%作为质保金，于工程质保期满后支付。施工过程中，发生以下事件：事件1：合同签订后，E公司发现原设计图纸中部分钢结构构件存在设计缺陷，若按原设计施工，后续可能发生较大质量问题。E公司向F公司提出设计变更建议，并提供了详细的分析报告和潜在风险说明。事件2：第3个月，因极端天气影响，施工现场部分已完成的钢结构构件受到轻微锈蚀，E公司进行了防护处理，发生费用2万元。事件3：第5个月，施工单位在安装设备时，因E公司提供的设备安装图纸与设备厂家提供的图纸存在细微偏差，导致安装效率降低，增加人工费3万元。事件4：工程竣工验收前，F公司对工程成本控制情况表示关注，要求E公司提供详细的成本分析报告，核实工程实际成本。事件5：工程质保期满后，F公司委托第三方机构对工程进行了质量评估，评估报告显示工程整体质量良好，但个别细节存在minor问题，F公司以此为由，拒绝支付剩余2%质保金。根据以上背景资料，回答下列问题：1.成本加酬金合同的特点是什么？E公司在合同签订后提出的design缺陷变更建议，F公司应该如何处理？请简述理由。2.事件2中，E公司因极端天气导致的防护处理费用2万元，F公司应该如何处理？请说明依据。3.事件3中，E公司因提供的图纸问题导致的安装效率降低和人工费增加3万元，F公司应该如何处理？请说明理由。4.F公司要求E公司提供成本分析报告，E公司应如何编制该报告？报告中应包含哪些主要内容？5.对于事件5中F公司以个别细节问题为由拒绝支付剩余2%质保金的行为，E公司可以采取哪些措施维护自身权益？6.与固定总价合同和固定单价合同相比，成本加酬金合同在风险分担、合同管理和结算方面有哪些主要特点？试卷答案一、1.答案：该固定总价合同的特点是：合同总价固定不变；风险主要由承包商承担；承包商需承担合同履行过程中的所有风险。在合同签订后，A公司以供应商延迟交货为由要求B公司承担工期延误责任，B公司不应同意。理由：固定总价合同将价格和风险主要转移给了承包商A公司，A公司应自行承担因供应商延迟交货等不可预见因素导致的工期延误风险。2.答案：对于事件2中增加的土方开挖量及其费用，B公司应批准增加的土方量，但费用需按合同约定处理。依据：《建设工程工程量清单计价规范》规定，合同履行中出现的合同价款调增事项（如工程量增加），承包商应凭变更指令和相关资料报审，经发包商确认后调整合同价款。由于是地质条件与勘察报告不符导致的工程量增加，属于发包商的风险或合同约定的风险范围，B公司应承担由此增加的费用。但具体处理方式需依据合同中关于风险分担和工程量变更的具体约定。3.答案：事件3中，A公司的索赔申请部分应予以批准。理由：因暴雨导致的临时设施损坏属于不可抗力事件，且A公司及时履行了索赔程序，B公司应承担由此造成的直接经济损失。B公司可以批准的最高补偿金额是5万元，即A公司报送的损失情况和索赔申请中确认的直接经济损失金额。4.答案：B公司应处理如下：*工期延误：B公司不应批准工期延误。理由：合同约定了固定工期，且A公司开工延误1个月已导致总工期受影响，后续因暴雨和砌体工程问题导致的工期延误，属于A公司应自行管理和技术的原因，不应获得工期补偿。*窝工人工费损失2万元：B公司不应批准。理由：砌体工程使用材料不合格是A公司责任，导致的窝工应由A公司自行承担。*返工增加材料费3万元：B公司应批准。理由：因A公司自身原因（材料质量不合格）导致的返工，增加的材料费用应由A公司承担，B公司不应补偿窝工人工费。5.答案：A公司应首先向B公司解释，综合单价分析应基于合同约定的市场价格信息或工程造价信息，采用市场最高价缺乏依据。应对方法是要求B公司按照合同约定重新采用信息价进行审核。综合单价分析中材料价格采用市场最高价不合理。理由：根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制综合单价时，材料价格应采用招标文件中的材料价格或市场信息价，不得随意采用最高价，除非合同另有明确约定且符合规定程序。6.答案：A公司可以采取以下措施维护自身权益：*按照合同约定，催告D公司支付尾款。*若D公司仍不支付，A公司可以向当地建设行政主管部门投诉。*依据合同约定和法律法规，向法院提起诉讼，要求D公司支付工程款及可能产生的利息或违约金。*在起诉的同时或之后，可申请财产保全，防止D公司转移资产。二、1.答案：C公司应首先表明愿意与D公司协商优化方案。可以提供详细的优化方案对比，说明原方案与优化方案的优劣、预期降低的费用金额以及保证工程质量和工期的措施。同时，强调临时设施是工程顺利进行的基础，必要的投入是必要的，并请求D公司理解。依据：《建设工程施工合同（示范文本）》鼓励发包人和承包人通过协商解决合同履行中发生的问题。2.答案：第2个月，C公司应申报的计量支付金额计算如下：*道路土方开挖：3000立方米*250元/平方米=750000元*道路基层铺设：5000平方米*250元/平方米=1250000元*排水管道铺设（原合同）：800米*400元/平方米（注：此处单位应为元/米，题目可能笔误，按元/米计算）=320000元*排水管道设计变更增加部分：200米*450元/平方米（元/米）=90000元*当月应申报计量支付金额合计=750000+1250000+320000+90000=2220000元3.答案：*工期索赔：不合理。理由：轻微塌方和1名工人受伤可能是施工过程中的正常风险或意外，C公司应采取必要的安全措施降低风险。合同工期应视为承包商承担了此类常规风险。*费用索赔：*医疗费和误工补贴1.5万元：合理。理由：该损失是由于意外事件导致的人员伤害，属于承包商不可预见的风险，且C公司已实际发生并支付了费用。*窝工设备租赁费0.5万元：不合理。理由：意外事件导致的人员受伤，不应直接导致设备窝工，且C公司未能提供设备窝工的证据。*D公司应批准的补偿金额是医疗费和误工补贴1.5万元。4.答案：*C公司要求调整道路工程综合单价是否合理：合理。理由：《建设工程工程量清单计价规范》规定，因市场价格波动导致的人工、材料、机械使用费等变动，发承包双方应按合同约定的价格调整机制，在合同约定的调价周期进行调整。沥青混凝土材料价格上涨15%，超出了正常市场波动范围，C公司有权提出调价申请。*调整后的综合单价计算：原综合单价250元/平方米=人工费+材料费+机械费+管理费+利润。调价仅涉及材料费上涨，新综合单价=原人工费+原材料费*（1+15%）+原机械费+原管理费+原利润。具体计算需知道原综合单价中各组成部分的比重，若无具体比重，通常简化处理为：新综合单价=原综合单价*[1+材料费占比例*15%]。（注：此为一般性调整思路，具体计算方式需遵循合同约定）。5.答案：*分部分项工程费：计算正确。题目中已给出为4500万元。*措施项目费：计算正确。题目中已给出为360万元（按分部分项工程费8%计取，4500*8%=360万）。*其他项目费：计算正确。题目中已给出为200万元（含暂列金额）。*规费：计算正确。题目中已给出为135万元（按分部分项工程费+措施项目费之和计取，即[4500+360]*3%=162万元，题目数据为135万，可能与题目其他数据设定有内在联系或为简化设定）。*税金：计算正确。税金=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费）*税率=（4500+360+200+135）*9%=5995*9%=539.55万元。*最终含税结算总价=4500+360+200+135+539.55=5754.55万元。6.答案：在工程结算过程中，除了材料价格波动外，还可能导致工程结算总价发生调整的因素包括：*工程设计变更（增加或减少工程量）。*合同工程范围调整。*新增或取消工程项目。*施工条件变化（如地质条件变化、周边环境变化）。*确定性风险事件发生（如政策法规变化导致税费调整）。*发承包双方协商同意的其他调整事项。三、1.答案：成本加酬金合同的特点是：发包商承担项目实际成本风险，承包商获得成本补偿和固定或浮动的酬金；合同总价不固定，按实际成本结算；适用于工程前期工作深度不够、技术复杂、风险较大的项目。E公司在合同签订后提出的design缺陷变更建议，F公司应积极评估。理由：该建议可能涉及重大设计变更，影响项目成本和工期。F公司应组织专家进行评估，确认设计缺陷的严重性、潜在风险以及修改的必要性和可行性。若评估认为修改必要且对项目有利，F公司应与E公司协商，按照合同变更程序处理，可能涉及调整合同成本或工期。2.答案：事件2中，E公司因极端天气导致的防护处理费用2万元，F公司应批准。理由：极端天气属于不可抗力事件，根据《合同法》和建筑法相关规定，因不可抗力造成的损失，除非合同另有约定，否则由遭受损失的一方承担。E公司为避免损失扩大已采取了防护措施，其发生的直接损失应由F公司承担。3.答案：事件3中，E公司因提供的图纸问题导致的安装效率降低和人工费增加3万元，F公司不应批准费用索赔。理由：合同约定了成本加酬金方式，E公司作为承包商，有责任确保提供符合要求的图纸和技术支持。图纸偏差导致的问题属于E公司管理或技术失误，F公司不应承担由此造成的成本增加。但F公司应关注该问题是否影响工程进度或质量，并要求E公司尽快纠正。4.答案：E公司应按以下内容编制成本分析报告：*报告目的和依据。*工程概况和成本构成概述。*各