建设工程施工索赔知识复习题库（附答案）

st建设工程施工索赔知识复习题库（附答案）单选题1.承包人擅自变更施工工艺，导致安全事故，由谁承担责任？A、发包人承担主要责任B、承包人承担全部责任C、设计单位承担连带责任D、监理人承担责任参考答案：B2.发包人要求承包人提前竣工，承包人可以索赔。A、工期B、费用C、利润D、精神损失参考答案：B3.承包人在施工过程中，因不可抗力事件导致施工机具损坏，且该机具不属于保险承保范围，承包人对此拥有索赔权吗？A、有B、无C、有，但需扣除折旧D、有，但需扣除保险赔付参考答案：B4.关于索赔报告的构成，下列顺序正确的是？A、总论部分、依据部分、计算部分、证据部分B、总论部分、计算部分、依据部分、证据部分C、依据部分、总论部分、证据部分、计算部分D、计算部分、依据部分、总论部分、证据部分参考答案：A5.施工现场发现文物，承包人应立即停止施工并保护现场，同时应于发现后多少小时内通知发包人和文物管理部门？A、4B、8C、12D、24参考答案：C6.施工现场发现地下文物，导致工期延误和费用增加，该索赔属于？A、不可抗力B、发包人原因C、第三方原因D、承包人原因参考答案：B7.不可抗力事件发生后多少天内，双方应提交最终处理报告？A、14天B、28天C、42天D、56天参考答案：B8.施工现场遭遇特大暴雨，导致人员机械无法进场，工期延误，属于什么原因引起的索赔？A、第三方原因B、发包人原因C、不可抗力D、承包人原因参考答案：C9.对于工期索赔，如果延误是由多个相互独立的因素造成的，通常如何处理？A、只索赔主要责任方B、索赔总工期，不扣除并行工期C、按比例分摊工期延误D、只能索赔延误天数参考答案：B10.安全文明施工措施费用应如何管理？A、发包人不得指定分包商使用B、发包人必须全部支付C、承包人应专款专用，发包人不得扣减D、承包人可挪作他用参考答案：C11.在共同延误的情况下，如果延误是由非承包人原因引起的早期延误，且该延误持续到了后期，则后期延误的责任应由谁承担？A、发包人B、承包人C、第三方D、监理人参考答案：A12.发包人提供的材料规格不符合合同约定，导致承包人需要退货并重新采购，由此产生的费用应由谁承担？A、承包人自行承担B、发包人承担，但扣减相应的工程款C、发包人承担，且承包人可以顺延工期D、供应商和承包人分担参考答案：C13.承包人索赔事件终结后，应在索赔事件发生后多少天内提交竣工结算报告？A、14天B、28天C、42天D、56天参考答案：B14.关于不可抗力导致的费用承担，下列说法中正确的是？A、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由承包人承担B、承包人设备的损坏及停工损失由发包人承担C、停工期间，承包人应工程师要求留在工地必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担D、工程师在清理现场和修复工程中所需的费用由承包人承担参考答案：C15.在国际工程索赔中，德尔菲法主要常用于哪项索赔管理？A、估算索赔金额B、预测未来市场价格C、制定施工方案D、监理人员培训参考答案：B16.关于工期索赔的计算，当延误事件发生在关键线路上时，下列说法正确的是？A、必然导致总工期顺延B、必然导致总工期延误C、只有造成关键线路延长时才顺延D、即使在关键线路上，只要监理人不同意也不顺延参考答案：C17.因发包人原因导致工程暂停，承包人设备闲置，承包人可索赔的费用包括？A、机械折旧费B、机械租赁费C、机械台班费D、机械进出场费参考答案：B18.关于利息索赔，下列说法正确的是？A、仅对发包人迟延支付进度款产生的利息B、仅对发包人迟延支付结算款产生的利息C、对因发包人违约导致的工期延误造成的资金占用的利息D、对因不可抗力导致的利息参考答案：C19.因发包人原因导致合同解除，承包人可以就已完成工程提出？A、工期索赔B、费用索赔C、利润索赔D、精神损失索赔参考答案：B20.施工现场的大型机械窝工，若租赁设备，窝工费通常如何计算？A、按原价计算B、按租赁费计算C、按折旧费计算D、不予计算参考答案：B21.承包人提出索赔，如果监理工程师认为索赔成立，应给予确认，如果认为不成立，应在收到报告后多少天内予以答复？A、7天B、14天C、28天D、42天参考答案：C22.因暴雨导致施工现场临时道路被淹，承包人抢修道路的费用，承包人可以索赔。A、可以，属于不可抗力导致的损失B、可以，属于业主风险C、不可以，属于承包人应承担的风险D、部分可以，若暴雨超过合同约定的标准参考答案：C23.在建设工程施工索赔事件发生后，下列关于索赔时效的说法正确的是？A、承包人在事件发生后的28天内即可向发包人提出索赔意向通知书B、承包人在索赔事件发生后的42天内，向监理人提交详细的索赔报告和证明材料C、承包人在索赔事件发生后3个月内，未向发包人发出索赔意向通知的，索赔权自行消灭D、发包人在收到承包人索赔报告后的56天内未予答复的，视为索赔成立参考答案：B24.下列情况中，承包人有权索赔利润的是？A、发包人未提供施工场地B、工程师指令的错误C、异常恶劣气候D、物价上涨（常规风险）参考答案：B25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人必须在索赔事件发生后多少天内向发包人或监理工程师提交索赔意向通知书？A、14天B、28天C、30天D、45天参考答案：B26.某分项工程原合同价为10万元，因发包人变更导致工程量增加10%，单价保持不变。承包人可索赔的金额为？A、0元B、1万元C、10万元D、11万元参考答案：B27.因地质条件与地质资料不符导致的施工困难，通常被认定为？A、承包人风险B、发包人风险C、不可抗力D、不可预见参考答案：B28.索赔意向通知书提交后，承包人应进行详细的资料收集和现场取证工作，该阶段通常被称为？A、索赔处理阶段B、索赔准备阶段C、索赔确认阶段D、索赔谈判阶段参考答案：B29.承包人因工程变更增加了工作内容，原合同中没有相应的综合单价，应如何确定索赔单价？A、按承包人申报的高价计算B、按监理人决定的价格计算C、按合同中的类似单价推算或由双方协商确定D、按当地市场最高价计算参考答案：C30.下列哪项不属于可索赔的费用项目？A、人工费B、材料费C、规费D、税金参考答案：C31.施工现场临时停水、停电超过约定时间，承包人可向发包人索赔什么？A、工期延误和费用损失B、仅工期延误C、仅费用损失D、不予索赔参考答案：A32.因承包人的原因造成工程质量不符合合同要求的，监理人可要求什么？A、承包人返工，费用由发包人承担B、承包人返工，费用由承包人承担C、承包人返工，费用由双方按比例分担D、发包人自行整改参考答案：B33.工程变更导致工程量清单中某项工程量的增减超过一定比例，需要重新确定综合单价，这属于？A、工期索赔B、费用索赔C、范围变更D、材料索赔参考答案：B34.施工合同约定，工程竣工验收合格后支付结算款。若发包人拖延验收，验收日期以什么为准？A、以承包人提交验收报告日期为准B、以双方最终确认日期为准C、以实际竣工日期为准D、以承包人移交工程日期为准参考答案：C35.合同履行过程中，因工程量清单漏项，且该漏项不属于合同包含的工作范围，承包人可以提出？A、变更索赔B、费用索赔C、工期索赔D、不可预见费用参考答案：B36.下列哪种情况通常被认为属于不可抗力？A、3级地震B、7级台风C、常规的雨季施工D、承包人管理不善导致的塌方参考答案：B37.承包人现场发现地下管线，导致停工，该地下管线应由谁负责查明？A、应由承包人负责查明B、应由发包人负责查明C、应由承包人自负风险D、承包人可不顾及参考答案：B38.下列哪项属于索赔成立的必要条件？A、承包人必须通知了监理人B、承包人必须提交了正式报告C、造成了经济损失或工期延误D、承包人提出了具体的索赔金额参考答案：C39.承包人在施工中使用了未经检验的材料，导致工程受损，责任在于谁？A、材料供应商B、发包人检验不严C、承包人擅自使用D、监理人指令参考答案：C40.发包人迟延支付工程进度款超过多少天，承包人有权停工？A、14天B、28天C、60天D、90天参考答案：B41.根据一般合同原则，因不可抗力导致的工程损坏，通常由谁承担修复费用？A、发包人B、承包人C、双方共同承担D、第三方参考答案：B42.在工程变更中，若合同中没有类似价格，应如何确定？A、按预算定额计算B、按市场价格计算C、按承包人成本加利润计算D、双方协商确定参考答案：D43.因工程变更导致合同价款增减，调整原则是什么？A、按承包人报价结算B、按合同内类似价格或市场价计算C、按实际发生的最大金额计算D、按监理人随意确定参考答案：B44.承包人为了修复因发包人原因导致的工程缺陷，支出了额外的费用，这属于什么类型的索赔？A、工期索赔B、费用索赔C、利润索赔D、不可预见费用索赔参考答案：B45.承包人索赔报告中的索赔理由，应以什么为依据？A、监理人的口头指令B、合同条款及事实依据C、朋友的建议D、施工日志的模糊记录参考答案：B46.下列哪项属于因不可抗力导致的损失？A、风化作用导致混凝土表面受损B、设计错误导致的返工C、战争导致的人员伤亡和设备损失D、延误导致的工期延长参考答案：C47.承包人为了进行索赔，必须保存好现场日记、施工日志和会议纪要，这些被称为什么？A、索赔资料B、索赔证据C、索赔档案D、索赔记录参考答案：B48.承包人在施工过程中发现地下障碍物，导致工期延误和费用增加，承包人应在事件发生后多少天内向监理人提交索赔意向通知书？A、7B、14C、28D、56参考答案：C49.因物价波动导致主要材料价格大幅上涨，承包人按合同约定提出价格调整，这种索赔属于？A、工期索赔B、费用索赔C、合同变更索赔D、利润索赔参考答案：B50.承包人因发包人未按时提供施工图纸而停工，工期延误了5天。承包人在索赔报告中提出工期索赔5天，但监理人批准了3天。这主要是由于？A、停工期间现场清理费用B、超过索赔时效C、5天的延误中有2天不在关键线路上（有总时差）D、工程师故意刁难参考答案：C51.发包人代表或监理人发出的指令错误，给承包人造成损失的，责任在于谁？A、承包人自行承担B、发包人承担C、监理人承担D、发包人代表承担参考答案：B52.索赔意向通知书的主要内容不包括？A、索赔事件的发生B、索赔金额的估算C、索赔事件可能的影响D、人员的撤离计划参考答案：B53.施工中遭遇不可抗力，导致承包人人员的伤亡和财产损失，由谁承担？A、发包人B、承包人C、双方分担D、政府救助参考答案：B54.承包人未按约定时间修复因自身原因造成的工程质量缺陷，发包人委托他人修复，费用由谁承担？A、承包人承担，并可索赔利润B、发包人承担C、第三方承担D、发包人和承包人分担参考答案：A55.因暴雨导致的工期延误，承包人可索赔工期。A、可以B、不可以C、视暴雨频率而定D、只有暴雨等级超过合同约定方可参考答案：B56.某工程原定工期12个月，因发包人变更设计导致停工2个月。合同约定利润率为8%。若不考虑其他费用，单纯计算利润损失，承包人可索赔的利润额约为？A、原合同额的8%B、停工期间直接费用的8%C、原合同额的2%D、停工期间直接费用的2%参考答案：B57.监理工程师对索赔报告的审核主要包括对索赔事件的什么、索赔证据、索赔金额和工期的合理性进行审核？A、事实依据B、合同依据C、理由依据D、法律依据参考答案：A58.承包人发现地下文物，根据文物保护法必须进行保护，导致工期延误和人员窝工。这部分费用应由谁承担？A、发包人承担，且可索赔工期B、发包人承担，但不一定索赔工期C、承包人自行承担D、发包人承担，但不能索赔费用参考答案：A59.因不可抗力造成运至施工现场的材料损坏，损失由谁承担？A、发包人B、承包人C、运输商D、双方分担参考答案：B60.现场地质条件与招标文件不符，属于哪方原因？A、承包人违约B、发包人违约C、不可抗力D、第三方原因参考答案：B61.暂列金的使用需经谁批准？A、承包人B、监理人C、发包人D、建设行政主管部门参考答案：B62.下列关于索赔与反索赔的关系，说法正确的是？A、索赔是反索赔的前提B、反索赔是索赔的前提C、索赔与反索赔没有关系D、索赔一定导致反索赔参考答案：A63.下列哪项不属于建设工程施工索赔常见的有形损失？A、机械损坏B、材料损耗C、停工损失D、人员伤亡参考答案：D64.在费用索赔计算中，窝工费通常如何计算？A、按正常人工费计算B、按机械台班费计算C、按人工机械的折旧费或租赁费计算，不包含窝工期间的管理费和利润D、按合同约定全额计算参考答案：C65.施工合同解除后，谁有权就已完成工程请求支付？A、承包人B、发包人C、监理人D、双方共同参考答案：A66.承包人为了赶工导致机械设备闲置，由此产生的费用损失，承包人可以提出？A、工期索赔B、费用索赔C、质量索赔D、安全索赔参考答案：B67.索赔费用计算中，窝工机械闲置费通常按？A、机械台班费计算B、机械折旧费计算C、机械台班费×0.5D、机械台班费×0.3参考答案：C68.关于现场管理费索赔，下列说法正确的是？A、承包人仅能索赔直接工程费用的管理费B、承包人不能索赔因工期延长而产生的管理费C、现场管理费通常按合同价的一定比例计算D、现场管理费仅包括企业管理费参考答案：C69.在工程变更估价中，合同中已有适用于变更工程的价格，按什么计算？A、合同内最高价格B、合同内类似价格C、合同内价格D、市场价格参考答案：C70.索赔事件发生后28天内，向监理工程师提交索赔意向通知书是索赔程序中的关键环节，该期限被称为？A、索赔有效期B、提出索赔的时限C、索赔准备时间D、审核索赔时限参考答案：B71.关于索赔意向通知书，下列说法错误的是？A、应在索赔事件发生后28天内发出B、是索赔程序的开始C、只需表明意向，无需提供证据D、是承包人保留索赔权利的凭证参考答案：C72.索赔意向通知书的作用是？A、确认索赔金额B、防止超过时效C、调解争议D、结算工程款参考答案：B73.因发包人变更设计导致工程暂停施工，承包人可以就期间的人员窝工和机械闲置提出？A、工期索赔B、费用索赔C、既有工期又有费用索赔D、不予索赔参考答案：B74.发包人未按约定提供施工场地，导致无法开工，承包人可以如何主张？A、解除合同B、索赔工期和费用C、要求发包人支付违约金D、要求赔偿利润损失参考答案：B75.承包人在施工过程中遇到地下障碍物，导致施工方案变更，产生了额外的工程量，这属于哪类索赔？A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、加速施工索赔D、不可预见的地质条件索赔参考答案：B76.合同履行过程中，发包人要求承包人提前竣工，承包人同意后，应如何处理？A、必须提供赶工措施费B、不需要任何费用C、需要提供赶工措施费，发包人支付由此增加的费用D、仅需提供赶工措施，费用由承包人自行承担参考答案：C77.承包人向分包商支付索赔款时，下列做法正确的是？A、直接从总包款中扣除B、必须在分包商提交最终索赔证明后支付C、只支付分包商自行处理的索赔部分D、直接转账给分包商，不要求证明参考答案：B78.在处理索赔过程中，如果双方对索赔金额有争议，且无法达成一致，通常的解决程序是什么？A、工程师直接决定B、提交仲裁机构仲裁C、一方撤诉D、协商不成则进行调解参考答案：B79.下列哪项不是索赔的证据？A、施工日志B、往来信函C、未经签证的现场照片D、经验收合格的工程量清单参考答案：C80.承包人采购的材料设备不符合合同约定，发包人检验后要求重新采购，由此产生的损失由谁承担？A、发包人承担B、供货商承担C、承包人承担D、双方协商承担参考答案：C81.索赔报告的内容不包括？A、索赔事件述评B、索赔金额计算C、索赔依据D、事件的照片参考答案：D82.发包人采购的建筑材料到达现场后，承包人应当如何处理？A、立即检验并验收B、等待发包人通知再验收C、先使用，事后验收D、拒绝接收，自行采购参考答案：A83.发包人要求变更工程性质，承包人应如何处理？A、必须接受B、有权拒绝C、在接受前提下可索赔D、必须书面回复参考答案：C84.设计图纸有缺陷，导致施工返工，承包人可索赔什么？A、仅工期B、仅费用C、工期和费用D、利润参考答案：C85.索赔证据必须具有什么、时间性和可靠性？A、合法性B、真实性C、相关性D、准确性参考答案：B86.因不可抗力造成分包人的人员伤亡和财产损失，应由谁承担责任？A、分包人自行承担B、发包人承担C、分包人可向承包人索赔，承包人承担后可向发包人索赔D、承包人承担后不可向发包人索赔参考答案：C87.承包人可以就发包人未按时支付工程进度款提起？A、工期索赔B、费用索赔C、利润索赔D、罚款索赔参考答案：B88.因不可抗力导致工期延误，且该延误是由于非承包人原因造成的，承包人可以提出？A、费用索赔B、工期索赔C、利润索赔D、风险分担参考答案：B89.因发包人未提供施工场地，导致承包人机械设备被扣押，承包人可索赔的费用主要是？A、机械设备折旧费B、机械设备闲置费C、机械设备报废费D、机械设备进出场费参考答案：B90.关于索赔证据的及时性，下列说法正确的是？A、索赔证据可以在工程竣工后整理提交B、索赔证据必须在实际发生的当时收集和整理C、索赔证据的整理可以滞后于事件发生几天D、索赔证据不重要，只要最后有结论即可参考答案：B91.承包人因业主原因中断施工10天，又恢复了施工，这10天的窝工费用可以提出？A、工期索赔B、费用索赔C、利润索赔D、隐蔽工程索赔参考答案：B92.承包人在索赔事件终了后的28天内，向监理工程师提交正式的索赔报告，该期限是？A、提出索赔的时限B、索赔有效期C、提出索赔的最终时限D、索赔处理时效参考答案：B93.承包人提出索赔意向通知书后，未能在规定时间内提交正式报告，但发包人已经知晓事件发生，此时？A、索赔失效B、索赔有效C、可以部分索赔D、必须重新申报参考答案：A94.因承包人自身管理不善导致施工质量不合格，返工费用由谁承担？A、发包人B、承包人C、监理工程师D、第三方参考答案：B95.下列哪种索赔事件，属于发包人违约导致的索赔？A、异常恶劣气候导致停工B、不可抗力事件C、发包人未按合同约定支付工程款D、施工组织不当导致效率降低参考答案：C96.在处理索赔争议时，什么是最有效的解决方式？A、提交仲裁B、提起诉讼C、协商与调解D、拒绝支付参考答案：C97.关于索赔证据，下列哪项不属于必须具备的基本条件？A、真实性B、关联性C、及时性D、编号随意性参考答案：D98.某工程合同金额为8000万元，根据《招标投标法实施条例》，该工程依法必须进行招标。招标人应当在什么前确定中标人？A、招标文件中规定的投标有效期B、发出中标通知书后15日C、提交投标文件截止之日起30日D、签订合同前15日参考答案：A99.因发包人未按合同约定提供施工场地、进场道路等条件，导致工期延误，承包人可以提出什么类型的索赔？A、费用索赔B、工期索赔C、利润索赔D、价格调整索赔参考答案：B100.在施工索赔处理中，如果监理工程师未在规定时间内对索赔报告予以答复，则视为？A、索赔报告无效B、索赔报告被确认C、索赔报告被拒绝D、索赔报告需要重新提交参考答案：B101.发包人指派的工程师在施工过程中发出错误的指令，导致承包人返工，承包人可以提出？A、工期索赔B、费用索赔C、工期和费用索赔D、利润索赔参考答案：C102.发包人分包工程时，下列哪项说法正确？A、可以将主体结构分包给分包人B、可以将全部工程分包C、未经发包人同意，承包人不得分包D、承包人可以自由分包参考答案：C103.在索赔计算中，窝工费通常按照什么标准计算？A、人工工日单价B、人工费+现场管理费C、人工工日单价×窝工天数D、人工费+利润+税金参考答案：C104.施工合同中约定，当材料价格上涨超过5%时，材料价格风险由发包人承担。合同签订时钢材价格为3000元/吨，施工过程中涨至3200元/吨。承包人可索赔的材料调差款为？A、0元B、100元/吨C、200元/吨D、1000元参考答案：B105.承包人未能在索赔事件发生后规定的期限内提出索赔意向通知书的，通常被视为？A、承包人放弃索赔权利B、索赔成立C、监理工程师默许D、事件不成立参考答案：A106.在工期延误索赔中，如果承发包双方对工期顺延天数有争议，监理人应当在收到报告后多少天内提出处理意见？A、7B、14C、28D、42参考答案：A107.下列哪项证据不能作为索赔的有效依据？A、监理工程师的指令单B、施工日志C、未经确认的口头指令记录D、公证处的记录参考答案：C108.在工程索赔中，如果索赔事件持续进行，下列说法正确的是？A、必须在事件结束后立即提出索赔B、必须在事件发生过程中分阶段提出索赔意向C、只能在事件结束后一次性提出D、事件结束后无法提出索赔参考答案：B109.合同履行期间，因市场价格波动超出合同范围，通常如何处理？A、承包人无权索赔B、发包人承担全部风险C、由当事人双方在合同中约定风险幅度D、监理人决定参考答案：C110.不可抗力事件发生后，承包人应立即采取合理措施减少损失，并及时通知监理工程师，该措施被称为？A、事后补救B、不可预见措施C、事前预防D、事后处理参考答案：A111.承包人因发包人原因导致的工期延误，在索赔计算工期时，下列哪种方法最准确？A、网络计划分析法B、比例分析法C、诉讼法D、经验法参考答案：A112.针对同一索赔事件，如果承包人在规定的期限内未提交意向通知书，但又在28天后提交了正式报告，通常情况下监理工程师将如何处理？A、部分受理B、全部受理C、不予受理D、重新审核参考答案：C113.关于工期延误索赔中共同延误的处理原则，下列说法正确的是？A、任何延误都由承包人承担责任B、优先处理承包人原因造成的延误C、先看非承包人原因的延误，再看承包人原因的延误D、必须同时具备双方原因才算共同延误参考答案：C114.因不可抗力导致工程已完工但未验收，发包人强行使用的，由此产生的质量问题由谁负责？A、承包人负责B、发包人负责C、双方共同负责D、设计单位负责参考答案：B115.施工现场发现文物，承包人暂停施工并采取保护措施，这属于什么？A、工程变更B、不可抗力C、不可预见的障碍D、第三方干扰参考答案：C116.工程未经验收，发包人擅自使用的，质量缺陷责任由谁承担？A、承包人负责B、发包人负责C、双方共同负责D、设计单位负责参考答案：B117.某合同约定，当发生不可抗力事件导致工期延误时，工期可以顺延。如果施工方在事件发生后14天内未向监理方提交书面索赔意向通知，则工期顺延的权利将如何？A、自动失效B、自动顺延C、待商议确定D、部分顺延参考答案：A118.在工程价款结算中，发现发包人已支付的工程款超过应付金额，承包人应当如何处理？A、不予理睬B、退还多付款项C、向发包人支付D、要求重新计算参考答案：B119.根据建设工程施工合同（示范文本），发包人未能按合同约定支付工程预付款，承包人可如何做？A、立即停工B、发出通知，要求支付，逾期未付可停工C、先发函警告，限期支付，期满未付方可停工D、继续施工，待结算时一并主张参考答案：C120.因图纸设计错误导致的返工，属于哪类索赔？A、发包人责任B、承包人责任C、不可抗力D、第三方原因参考答案：A121.因暴雨导致工地临时道路被毁，承包人花费5万元修复，且因此停工2天。这笔费用属于哪类索赔？A、工程延期索赔B、费用索赔C、利润索赔D、不可抗力索赔参考答案：B122.承包人由于自身管理不善造成的人员伤亡，应由谁承担？A、由发包人承担保险赔付后的不足部分B、由承包人自行承担C、由社会救助承担D、由承包人和发包人按比例分担参考答案：B多选题1.工程师（或监理人）审核索赔报告时，主要关注哪些内容？A、索赔事件的真实性B、索赔依据的合法性C、索赔计算方法的正确性D、索赔金额的合理性参考答案：ABCD2.建设工程保险（如建筑工程一切险）可以覆盖的索赔范围包括？A、自然灾害B、意外事故C、施工人员的工伤D、第三者责任参考答案：ABD3.建设工程物资涨价风险通常由谁承担，在以下哪些情形下承包人可以索赔？A、合同中未约定材料价格风险范围B、合同约定材料风险在±5%以内，但钢材涨幅超过10%C、合同约定材料价格风险在±5%以内，但钢材涨幅为6%D、发包人未按合同约定时间提供材料导致的价格上涨参考答案：ABD4.关于现场条件变更（如地下障碍物）的索赔，下列说法正确的有？A、发包人承担发现障碍物的风险和费用B、发包人需承担由此增加的费用C、发包人需承担由此导致的工期延误D、承包人需承担由此增加的费用参考答案：ABC5.关于共同延误的处理，下列说法正确的有？A、如果初始延误是客观原因，后续延误是承包人原因，则承包人不能索赔工期和费用B、如果初始延误是承包人原因，后续延误是客观原因，则可对工期和费用进行索赔C、如果初始延误是客观原因，后续延误也是客观原因，则可对工期和费用进行索赔D、如果初始延误是承包人原因，后续延误也是承包人原因，则只索赔工期参考答案：AC6.在物价波动引起的价格调整中，通常可以调整的材料费包括？A、人工费B、主要材料C、辅助材料D、周转材料参考答案：ABC7.关于不可预见的地下管线，承包人进行移除作业的费用，由谁承担？A、承包人B、管线产权人C、发包人D、设计单位参考答案：ABC8.因施工机械故障导致的费用损失，承包人可以索赔的情况有？A、承包人自行维修，费用可以索赔B、委托第三方维修，费用可以索赔C、承包人未及时维修导致损失扩大，扩大部分的费用不可索赔D、因发包人提前使用导致的机械损坏，费用可以索赔参考答案：ABCD9.关于工期顺延的申报，下列说法正确的有？A、必须在事件发生后28天内申报B、可以与最终索赔报告合并申报C、必须在事件结束后的28天内申报D、不能与最终索赔报告合并申报参考答案：ABC10.根据《标准施工招标文件》，关于索赔意向通知书，以下说法正确的是？A、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内B、向监理人提交索赔意向通知书C、索赔意向通知书应详细说明索赔事件的事实D、索赔意向通知书提交后，索赔事件处理期间可以暂不收集证据参考答案：AB11.承包人应对自己在现场工作人员的安全负责，以下哪些情况造成的伤害，承包人不能向发包人索赔？A、发包人提供的施工条件存在安全隐患B、发包人指令违规作业C、承包人管理不当D、承包人未采取安全防护措施参考答案：BCD12.下列关于施工索赔程序的说法中，正确的有？A、承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人提交详细的索赔报告B、监理人在收到最终索赔报告后的28天内审核完毕C、监理人在收到索赔报告后，应在42天内给予答复D、发包人应在收到最终索赔报告后的56天内给予答复参考答案：ABD13.关于索赔证据的要求，以下哪几项属于有效的索赔证据？A、施工日志中关于天气恶劣导致停工的记录B、施工单位自行编制的工程量清单C、监理工程师签发的工程暂停令D、工程照片、视频资料参考答案：ACD14.关于索赔报告的编写，下列要求正确的有？A、内容应清晰、完整、有逻辑B、计算依据应充分C、仅描述事实，无需详细理由D、分项列出各项索赔金额参考答案：ABD15.现场停水、停电导致的施工中断，承包人可以索赔？A、工期B、机械停滞费C、人工窝工费D、场地清理费参考答案：ABC16.承包人申请费用索赔时，应提交的材料通常包括？A、索赔意向通知书B、索赔报告及支持性证明文件C、竣工结算文件D、中期付款申请单参考答案：ABD17.在现场管理费索赔的计算中，通常采用的方法有？A、日标法B、百分比法C、总费用法D、分项法参考答案：ABC18.施工过程中发现文物，承包人应采取哪些措施，哪些可以索赔？A、立即停止施工B、保护现场C、报告有关部门D、因此产生的费用和工期延误可索赔参考答案：ABCD19.下列哪些情况通常被视为不可抗力事件？A、风暴、地震B、战争、敌对行动C、政府禁令D、承包商自身的机械故障参考答案：ABC20.工程变更（设计变更）引起的索赔，通常包括哪些费用？A、新增工程的费用B、原有工程增加工作量的费用C、变更设计的咨询费D、施工单位管理费的增加参考答案：AB21.在建设工程施工索赔中，构成一项有效的索赔必须具备哪些基本条件？A、合同依据B、事实依据C、法律依据D、时间依据参考答案：ABCD22.承包人发现设计图纸有误，导致工程返工，可以索赔？A、工期B、费用（包括窝工费）C、利润D、设备闲置费参考答案：ABD23.分包人向总包人提出索赔时，应提交哪些文件？A、索赔报告B、索赔明细表C、原始证据复印件D、竣工验收报告参考答案：ABC24.在施工索赔中，作为索赔计算基础的基准日期是指？A、承包人提交中标通知书之日B、承包人提交第一份进度款申请之日C、承包人签约日期前的第28天D、承包人提交投标截止日期前的第28天参考答案：CD25.下列关于暂停施工的索赔，说法正确的有？A、发包人原因要求暂停施工，承包人有权索赔工期B、发包人原因要求暂停施工，承包人有权索赔费用C、承包人原因要求暂停施工，承包人有权索赔工期D、承包人原因要求暂停施工，承包人有权索赔费用参考答案：AB26.因不可抗力造成工程损害，下列哪些损失由承包人承担？A、运至施工现场的建筑材料损坏B、施工机械损坏C、工程本身的损害D、发包人的人员伤亡参考答案：ABCD27.关于不可预见的不利物质条件的索赔，通常依据？A、FIDIC合同条款B、中国建设工程施工合同（示范文本）C、当地法律法规D、市场价格波动规律参考答案：AB28.因地下水异常导致基础超挖，承包人可索赔？A、工期B、现场管理费C、材料费（回填料）D、机械设备使用费参考答案：ABCD29.施工单位在索赔事件发生后，为保持索赔有效性，必须采取的行动包括？A、在规定时限内发出索赔意向通知书B、及时收集并整理证据资料C、提交详细的索赔报告D、与发包人进行协商达成一致参考答案：ABC30.发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以采取的措施包括？A、发出催款通知B、停止施工C、解除合同D、要求支付逾期付款利息参考答案：ABD31.下列属于工程变更范围的是？A、取消合同中任何一项工作B、改变合同中任何一项工作的质量要求C、为完成工程需要追加的额外工作D、删减工作内容但降低费用参考答案：ABC32.施工过程中，承包人可以向发包人提出费用索赔的情形包括哪些？A、发包人要求加速施工导致的费用增加B、工程变更导致工程量增加C、施工现场发现地下文物，承包人停工处理产生的费用D、发包人提前向承包人提供了不符合合同约定的施工图纸，导致返工参考答案：ABCD33.当事人在处理施工索赔争议时，可以采用哪些解决方式？A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：ABCD34.当事人一方违约导致合同解除，另一方可以索赔哪些权利？A、已完成工程价款B、预付款（如有）C、遵守合同约定的违约金D、解除合同的权利参考答案：ABC35.因发包人原因造成工程剥离、返工，关于检验费用，下列说法正确的有？A、返工费用由承包人承担B、返工费用由发包人承担C、剥离费用由承包人承担D、剥离费用由发包人承担参考答案：BD36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人在收到承包人提交的现场签证计价文件后，需要在约定的期限内进行审核。若未在约定期限内提出异议，该签证应被视为有效的结算依据。以下处理方式符合合同约定的是？A、发包人应在收到签证后14天内对签证内容进行审核并提出异议，否则视为认可B、发包人可在审核前要求承包人减少签证数量，以减轻审核压力C、发包人超过合同约定的审核期限未提出书面异议的，视为对现场签证价值的认可D、发包人可单方面决定延期审核参考答案：AC37.发包人代表在工地检查时发现质量缺陷，承包人应如何处理？A、拒绝返工，等待正式通知B、记录现场情况C、承担返工、修补费用D、赔偿工期延误损失参考答案：BCD38.关于发包人延误，承包人可以索赔的内容包括？A、工期B、利润C、现场管理费D、利息参考答案：ACD39.在工期延误的索赔中，承包人可以要求工期顺延的情况有哪些？A、异常恶劣的气候条件B、发包人未按合同约定提供施工场地C、发包人提供的工程资料不准确导致工程返工D、不可抗力事件导致的延误参考答案：ABCD40.在建设工程施工索赔中，关于不可抗力事件导致的后果及责任承担，以下说法正确的是？A、承包人施工设备的损坏由承包人承担B、工程本身的损害由发包人承担C、因工程清理修复费用由发包人承担D、延误的工期相应顺延参考答案：ABCD41.施工现场发现地下文物时，承包人应采取的正确措施有？A、立即停止施工B、保护现场C、及时向监理人报告D、报送文物部门处理参考答案：ABC42.承包人在索赔谈判中，若达成一致，应签署什么文件？A、索赔确认书B、补充协议C、会议纪要D、监理月报参考答案：ABC43.涉及不可预见地质条件（如地下溶洞）的索赔，下列说法正确的有？A、属于发包人风险B、承包人可索赔工期C、承包人可索赔费用D、承包人可索赔利润参考答案：ABC44.关于共同延误的处理，下列说法正确的有？A、如果初始延误是发包人原因，则承包人可得到工期和费用补偿B、如果初始延误是不可抗力，则承包人只能得到工期顺延C、如果初始延误是承包人原因，则承包人只能自行承担损失D、共同延误是指两种或两种以上原因同时起作用造成的延误参考答案：ABCD45.因承包人的原因造成工程质量不符合约定的，发包人有权要求承包人进行？A、返工B、改正C、赔偿损失D、解除合同参考答案：ABC46.建设工程施工合同中，承包人索赔成立的条件通常包括哪些？A、承包人具有索赔权利B、非承包人原因导致的费用增加C、承包人按照合同规定的程序和时间提出了索赔意向通知书D、造成的损失或损害在合同约定的赔偿范围之内参考答案：BCD47.承包人针对发包人迟延支付工程进度款，可以提出哪些索赔主张？A、继续施工B、停止施工C、利息索赔D、工期索赔参考答案：BC48.下列属于现场管理费索赔计算依据的有？A、索赔的直接费用B、合同中约定的现场管理费费率C、实际发生的现场管理费支出D、索赔的总工期参考答案：ABD49.在工期索赔中，关于共同延误的判断，以下情况符合一般处理原则的是？A、若初始延误是发包人原因，后续延误是不可抗力，则工期顺延至发包人原因造成的延误结束B、若初始延误是不可抗力，后续延误是承包人原因，则工期不应顺延C、若初始延误是承包人原因，后续延误是发包人原因，则工期顺延至承包人原因造成的延误结束D、若初始延误是承包人原因，后续延误是不可抗力，则工期不应顺延参考答案：ABD50.发包人供应的材料设备出现质量问题，下列处理方式正确的有？A、承包人应先验收使用B、拒绝使用C、由发包人更换或修理D、费用由承包人承担参考答案：BC51.下列事件发生后，承包人可能提出费用索赔的有？A、地下障碍物B、工程师改变某些部位的施工顺序C、施工现场发现文物D、发包人未按时支付预付款参考答案：ABCD52.关于施工机械使用费的索赔，计算依据可能包括哪些费用项目？A、台班费B、设备折旧费C、进出场费D、人工降效费参考答案：ABCD53.劳务分包人向总承包人索赔时，需要提供的材料有？A、工资单据B、税票C、进度报表D、索赔意向书参考答案：ABCD54.关于工期索赔的计算方法，下列说法正确的有？A、网络分析法B、比例分析法C、横道图分析法D、评分法参考答案：ABC55.属于可以构成不可抗力事件的有？A、地震B、暴风雨C、战争D、政府征收土地参考答案：ABC56.关于工程变更的估价原则，下列说法正确的有？A、已标价工程量清单中有适用于变更工作内容的，采用该单价B、已标价工程量清单中没有适用于但有关类似工作的，可参照类似工作的单价调整单价C、工程量清单中没有适用或类似工作内容的，可采用成本加利润的方式确定D、工程量清单中没有适用或类似工作内容的，必须采用总价包干参考答案：ABC57.承包人行使暂停施工权利的前提条件包括？A、建设资金未落实B、监理人未下达暂停指令，承包人自行停工C、经发包人同意D、发生不可抗力参考答案：ACD58.承包人在索赔报告中，为了提高索赔成功的概率，通常应包含哪些条款或依据？A、引用合同中的具体条款作为法律依据B、详细列出计算过程和计算公式C、陈述事件发生的背景及对工程造成的影响D、仅描述承包人的损失，完全忽略发包人的过错参考答案：ABC59.工程变更确定后，工程师应提出变更价格，变更价格应包括？A、合同中已有适用于变更工作的价格B、合同中只有类似于变更工作的价格C、合同中没有适用或类似价格时的价格D、发包人任意确定的增加费用参考答案：ABC60.施工期间发生了地震，关于索赔，下列说法正确的有？A、若在合同约定范围内，承包人可索赔工期B、若在合同约定范围内，承包人可索赔费用C、若超出合同约定范围，承包人可能无法获得补偿D、承包人应采取措施减轻地震损失参考答案：ABC61.施工单位进行索赔时，必须遵守合同约定的时限规定，通常包括？A、索赔意向通知提交的时间B、索赔报告提交的时间C、中期支付申请提交的时间D、最终结算报告提交的时间参考答案：AB62.发包人代表发布的口头指令，承包人如何索赔？A、立即执行B、要求书面确认C、事后补充索赔报告时作为证据D、不予执行参考答案：ABC63.发包人委托的勘察单位提供的地质资料与实际情况不符，导致地基处理费用增加，承包人可以索赔。A、工期B、费用C、利润D、精神损失参考答案：AB64.在工期延误索赔的计算方法中，常用的方法包括哪些？A、网络分析法B、比例分析法C、直接分析法D、总费用法参考答案：ABC65.下列关于工程延误索赔中关键线路的说法，正确的有？A、关键线路上的工作延误会导致总工期延长B、非关键线路上的工作延误不会影响工期C、非关键线路上的工作延误可能影响工期，取决于时差D、关键线路是相对的，会随工程进展变化参考答案：ACD66.在材料价格波动引起的索赔中，索赔计算通常参照？A、工程造价信息B、招标文件C、施工合同约定的价格调整公式D、当地市场实际价格参考答案：ABC67.承包人将部分工程分包给具有相应资质的分包人，下列关于分包商管理责任的说法正确的有？A、总包商对分包商的工程质量承担全部责任B、总包商对分包商的安全生产承担管理责任C、分包商可以再分包D、分包商应服从总包商的管理参考答案：ABD68.关于隐蔽工程验收不合格的处理，涉及索赔的情形有？A、发包人复检合格，费用由承包人承担B、发包人复检不合格，需拆除重做，费用由承包人承担C、发包人复检不合格，需拆除重做，费用由发包人承担D、复检不合格导致工期延误，承包人可索赔工期参考答案：ABD69.因发包人原因导致工程暂停施工，关于工期和费用的处理，下列说法正确的有？A、承包人可要求工期顺延B、承包人可要求费用补偿C、承包人可要求利润补偿D、承包人可要求设备闲置费补偿参考答案：ABD70.下列费用中，通常可以包含在不可抗力事件导致的损失赔偿中的有？A、工程本身的损害B、停工期间承包人的人员费C、承包人自有机械的损坏D、第三方人员的伤亡参考答案：ABD71.承包人在索赔事件发生后，应提交哪些资料以证明索赔事实？A、索赔意向通知书B、索赔报告（包括事实依据、理由、计算过程）C、施工日志D、现场照片或录像参考答案：ABCD72.施工单位提出工期索赔时，必须具备的条件是？A、非承包人原因造成B、损害结果已经发生C、造成的延误在关键线路上D、在合同规定的索赔时效内提出参考答案：ACD73.因发包人原因导致的工程暂停，承包人可以索赔哪些费用？A、现场管理费B、利润C、利息D、总部管理费参考答案：ABCD74.因不可抗力导致合同解除，关于结算的说法正确的有？A、已完成工程价款支付B、不再支付C、已运至施工现场的材料设备价款支付D、没收履约保函参考答案：AC75.在施工过程中，由于市政管网改造导致道路封闭，影响材料运输，承包人可索赔？A、运输费增加B、工期延误C、场内二次搬运费D、机械台班费参考答案：ABC76.关于不可抗力后果的责任承担，说法正确的有？A、运至施工场地的待安装设备损坏，由承包人承担B、承包人的人员伤亡由承包人承担C、工程本身的损害由发包人承担D、第三方人员的伤亡由发包人承担参考答案：BC77.承包人采购的建筑材料因发包人指定供应商的原因导致质量不合格，如何索赔？A、向指定供应商索赔B、向发包人索赔经济损失C、要求发包人承担工期延误责任D、要求发包人承担违约责任参考答案：ABCD78.在工程分包合同中，关于索赔的描述正确的有？A、总承包人对发包人索赔，可将分包商作为共同索赔人B、分包商向总承包人索赔，需通过总承包人向发包人转递C、总承包人可对分包商的索赔进行审批D、分包商可直接向发包人索赔参考答案：ABC79.发包人要求提前竣工，承包人若提出赶工费索赔，应满足的条件有？A、发包人提出的要求符合合同约定B、承包人具备相应的资源能力C、承包人投入了赶工措施D、提前竣工后发包人确实受益参考答案：ABC80.承包人在索赔事件发生后，采取减损措施所支出的费用，可以索赔吗？A、可以B、不可以C、视情况而定D、必须在合同范围内参考答案：ABC81.承包人索赔报告中，证据部分通常包括？A、合同文件B、索赔意向书C、往来函件D、监理签证参考答案：ABCD82.承包人进行现场签证时，应包含哪些关键内容？A、签证事由、内容B、签证工程量C、计价依据D、承包人认为应该获得的款项总额参考答案：ABCD判断题1.因不可抗力事件导致的人员伤亡和财产损失，由承包人承担。A、正确B、错误参考答案：B2.建设工程施工索赔是双向的，既有承包人向发包人的索赔，也有发包人向承包人的索赔。A、正确B、错误参考答案：A3.发包人因自身原因临时占用了承包人的施工道路，承包人可以索赔占用期间的通道租金。A、正确B、错误参考答案：A4.索赔证据必须具有真实性、及时性、全面性和关联性，其中关联性是指索赔证据与待证事实之间有客观联系。A、正确B、错误参考答案：A5.发包人代表在现场做出的任何口头指令，承包人均应立即执行。A、正确B、错误参考答案：B6.工程变更导致新增工程量超过了原工程量清单的10%，承包人有权提出单价调整。A、正确B、错误参考答案：A7.施工单位提出工期索赔时，必须证明延误是由建设单位或不可抗力因素造成的，且该延误造成了关键线路的延长。A、正确B、错误参考答案：A8.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向通知书。A、正确B、错误参考答案：A9.异常恶劣的气候条件属于发包人可以索赔的范畴。A、正确B、错误参考答案：B10.承包人编制的索赔报告必须经过监理人审核批准后，索赔才具有法律效力。A、正确B、错误参考答案：B11.如果索赔事件的影响仅持续了几天，且未对整个工程的施工进度造成实质性影响，施工单位不需要提交索赔意向通知书。A、正确B、错误参考答案：B12.索赔证据必须具有法律效力，且必须是与索赔事件直接相关的原始书面证明。A、正确B、错误参考答案：A13.对于共同延误，关键线路发生转移时，延误部分由发包人和承包人共同承担费用。A、正确B、错误参考答案：B14.承包人由于自身管理不善导致的停工，可以依据合同条款向发包人索赔停工损失。A、正确B、错误参考答案：B15.承包人在施工过程中发现了古墓、文物等地下障碍物，导致工期延误和现场停工，发包人应当支付赶工费用。A、正确B、错误参考答案：A16.建设工程施工索赔是双向的，既包括承包人向发包人的索赔，也包括发包人向承包人的索赔。A、正确B、错误参考答案：A17.因发包人原因造成工程部分停工，且停工时间超过28天，承包人有权提出解除合同。A、正确B、错误参考答案：A18.在索赔处理中，监理人提出的变更签证单可以直接作为索赔的结算依据。A、正确B、错误参考答案：A19.发包人对于承包人提出的索赔通知，必须无条件接受。A、正确B、错误参考答案：B20.发包人提前使用未竣工验收的工程，导致工程损坏，发包人应自行承担责任。A、正确B、错误参考答案：A21.监理工程师对索赔报告的审核，是对索赔事实的最终认定。A、正确B、错误参考答案：B22.索赔意向通知书提交后，在正式索赔报告提交前，承包人无需再向监理人提供任何证明材料。A、正确B、错误参考答案：B23.施工现场文明施工措施费在合同中没有约定时，可以直接根据投标报价进行计算。A、正确B、错误参考答案：B24.因暴雨导致工地现场道路中断，承包人可以就设备的租赁费和工人的工资提出索赔。A、正确B、错误参考答案：A25.在工程延期事件发生后，承包人未按合同规定提交详细的索赔报告和有关资料，监理人只给予口头答复，工程延误不会造成工期顺延。A、正确B、错误参考答案：B26.承包人未在约定的期限内提出索赔意向通知书，将丧失索赔的权利。A、正确B、错误参考答案：A27.承包人要求工期顺延，只需在索赔报告中提及，无需提供具体的计算过程。A、正确B、错误参考答案：B28.承包人在施工过程中发现设计图纸有误，并及时通知了监理人，由此产生的返工费用和工期延误，承包人可以提出索赔。A、正确B、错误参考答案：A29.因不可抗力导致的工期延误，发包人可以要求承包人延长工期，但一般不给予费用补偿。A、正确B、错误参考答案：A30.综合单价合同中，发生工程变更导致合同价款调整时，如果合同中没有适用或类似的综合单价，应由承包人提出综合单价，经