维修村内道路合同范本

维修村内道路合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX村民委员会（以下简称“甲方”）；

甲方地址：XX省XX市XX县XX镇XX村；

甲方法定代表人/负责人：XX（以下简称“甲方负责人”）；

甲方联系方式：XX（以下简称“甲方联系方式”）。

甲方为XX村集体组织，依法享有XX村集体土地及基础设施的经营管理权。基于提升村内道路通行条件、保障村民出行安全及促进乡村建设的需要，甲方经村民大会或村集体经济组织决议，决定对村内部分道路进行维修改造。甲方通过公开招标或邀请方式，选择具备相应资质和能力的乙方承担本次维修工程，以改善村民生活环境，提高村集体资产使用效益。

本次维修工程涉及XX村内XX路段，总长约XX米，路面宽度XX米，主要病害包括路面塌陷、坑洼不平、排水系统堵塞等。根据XX县交通部门或相关技术规范要求，需对路面进行基层加固、沥青铺设、排水沟疏浚及附属设施修复。甲方委托乙方按照国家及地方相关标准，完成工程设计与施工，确保维修后的道路满足通行安全、环保耐用及维护便捷的要求。

为明确双方权利义务，规范合作流程，经友好协商，甲方与乙方达成如下协议，以兹共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX道路工程有限责任公司（以下简称“乙方”）；

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号；

乙方法定代表人/负责人：XX（以下简称“乙方负责人”）；

乙方联系方式：XX（以下简称“乙方联系方式”）。

乙方为依法注册成立的建设工程施工企业，具备XX省住房和城乡建设厅核发的道路工程施工叁级及以上资质，拥有丰富的乡村道路维修项目经验。乙方承诺具备完成本合同项下工程所需的设备、技术、人员及资金保障，能够严格按照国家《公路工程施工技术规范》（JTGF40-2004）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）等标准，提供设计、材料采购、施工及后期维护一体化服务。

根据甲方需求及乙方投标文件承诺，乙方将负责以下工作：

（1）开展现场勘察，编制详细的施工方案及预算，经甲方审核确认后执行；

（2）采用符合国家标准的沥青混合料及防水材料，确保路面结构层厚度与强度满足设计要求；

（3）施工期间遵守环保法规，减少粉尘、噪音污染，保护周边植被及村民正常生活；

（4）工程竣工验收后，提供完整的技术档案及质保文件，并承担XX年免费保修责任。

乙方承诺在合同约定的工期内完成全部施工任务，且工程质量达到合格标准。双方将通过书面形式签署《施工组织设计》《材料检测报告》《竣工验收证明》等附件，作为合同的有效组成部分。

3.合同简介：

本合同基于甲乙双方平等自愿的原则签订，旨在明确村内道路维修工程的合作背景及前提条件。甲方作为XX村的集体管理者，为履行公共服务职能，改善民生基础设施，经合法程序决定实施道路维修项目。乙方作为专业的道路工程施工单位，凭借技术优势及行业经验，响应甲方需求，提供全过程服务。

合作前提包括：

（1）甲方已取得相关施工许可或报备手续（如适用）；

（2）乙方承诺使用合法采购的工程材料，并保证质量符合合同约定；

（3）双方权利义务以本合同及附件为准，任何一方不得擅自变更或解除。

本合同签订后，双方将共同组建项目协调小组，由甲方负责协调当地村民关系及用地事宜，乙方负责现场施工管理。工程款支付需以完成工程量及质量检验报告为前提，任何一方违约将承担相应法律责任。通过本次合作，甲方旨在提升村容村貌，乙方则通过承接项目积累乡村建设经验，双方形成互利共赢的局面。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是委托乙方对甲方管辖的XX村内指定道路进行维修改造，以改善道路通行条件，消除安全隐患，提升村容村貌，服务于村民日常出行及乡村经济社会发展。具体范围包括但不限于：

1.对XX村内XX路段（起止点：XX至XX）的路面进行修复，包括清除破损沥青、重新铺设不低于XX厘米厚度的AC-XX型沥青混凝土，确保路面平整度符合CJJ1-2008规范要求；

2.完成道路两侧排水沟的清淤与加固，采用浆砌片石或混凝土结构，保证排水坡度符合设计标准，防止雨季积水；

3.修复或增设必要的交通标识、安全警示标志及夜间照明设施（如合同附件所示），确保符合《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）；

4.对道路边石、人行道板等附属设施进行破损修复或更换，材料选用不低于XX标号的混凝土或花岗岩；

5.施工期间产生的渣土、废料需按环保要求清运至指定地点处置，并恢复施工区域周边原状。

合同范围以本合同附件《工程量清单》《设计图纸》及双方确认的施工方案为准。

第二条定义

1.“合同”：指本维修村内道路合同及其全部附件，包括但不限于《施工组织设计》《材料检测报告》等；

2.“工程”：指本合同约定的村内道路维修改造全部工作内容；

3.“工程量清单”：指附件一中详细列明的各项工程项目的数量及单价；

4.“设计图纸”：指附件二中经甲方审核确认的施工图纸及技术要求；

5.“竣工验收”：指工程完成后，由甲方组织相关单位依据国家规范及合同约定进行的最终检验确认；

6.“保修期”：指竣工验收合格之日起XX年的免费维修保养期限；

7.“不可抗力”：指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权监督乙方按照合同约定及设计图纸施工，对工程质量、进度及安全进行全过程管理，并可委托第三方进行抽检；

（2）甲方应在合同签订后XX日内向乙方提供施工所需的地下管线资料、周边环境说明及必要的场地通行许可，相关费用由甲方承担；

（3）甲方应按照合同附件《工程量清单》及进度计划，按时审核乙方的工程量申报，并按约定支付工程款；甲方逾期支付超过XX日，乙方有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金；

（4）甲方有权要求乙方在施工中遵守当地风俗习惯，减少对村民正常生活的干扰，并协调解决施工扰民纠纷；

（5）工程竣工验收合格后，甲方应在XX日内组织财务部门完成工程结算审计，并支付至合同总价款的XX%（质保金除外）；

（6）甲方应配合乙方办理施工期间可能需要的临时用地、用水、用电等手续，但费用由乙方承担；

（7）保修期内，甲方负责及时通知乙方出现的质量问题，乙方应在收到通知后XX日内派员处理，费用由乙方承担。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按合同约定提供施工条件及支付工程款，甲方未履行义务时，乙方有权依据合同约定解除合同；

（2）乙方应组建以负责人XX为组长的项目团队，配备满足工程需要的专业技术人员及设备，并建立安全生产责任制，每日提交施工日志及进度报告；

（3）乙方必须严格按照国家规范及设计要求施工，使用具有出厂合格证及检测报告的工程材料，重要材料需经甲方代表及监理单位共同检验后方可使用；如因材料问题导致返工，责任及损失由乙方承担；

（4）乙方应主动接受甲方及相关部门的监督检查，对提出的整改意见应在XX日内完成整改，并承担由此产生的费用；若出现重大质量缺陷，乙方需无条件返工修复，且工期不予顺延；

（5）乙方需自行承担施工期间的人工、材料、机械、保险等全部成本，并确保项目资金专款专用；因乙方原因造成的资金链断裂导致工程停工，乙方需赔偿甲方合同总价款XX%的违约金；

（6）乙方应在工程完工后XX日内提交完整的竣工资料一套，包括但不限于《竣工验收申请表》《隐蔽工程记录》《材料检测报告》《财务审计报告》等，甲方验收合格后XX日内办理移交手续；

（7）保修期内，乙方对工程出现的非外力破坏性质量缺陷承担免费维修责任，维修期间产生的交通管制、村民安抚等费用由乙方承担，但甲方应提供必要协助；

（8）乙方应遵守环保法规，施工结束后清理现场，恢复植被，确保达到“工完场清”标准，否则甲方有权要求乙方限时整改并处以合同总价款XX%的罚款。

第四条价格与支付条件

本合同项下工程总价款为人民币XX元整（大写：XX元整），含设计、材料、施工、运输、安装、调试、税费及质保期服务等全部费用，最终以审计结果为结算依据。价格已包含乙方为完成本合同项下全部义务所需的一切成本、费用、利润及税金。

支付方式采用分阶段验收支付：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元；

（2）基础工程验收合格后XX日内，甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；

（3）路面铺设及附属设施完工后XX日内，经甲方初步验收合格，甲方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元；

（4）竣工验收合格并完成结算审计后XX日内，甲方支付至合同总价款扣除质保金后的XX%，即人民币XX元；

（5）质保期满且无质量问题后XX日内，甲方支付剩余质保金XX%，即人民币XX元。

乙方应在收到每笔款项前XX日内向甲方提供等额发票，甲方逾期支付超过XX日，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价款的XX%。所有支付均通过银行转账完成，乙方需提供收款账户信息。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至保修期满之日止，其中工程实际履行期限为XX个月。

关键时间节点安排如下：

（1）合同生效后XX日内，乙方完成现场勘察及施工方案编制，并提交甲方审核；

（2）方案审核通过后XX日内，乙方进场开始施工准备工作，包括临时设施搭建及材料采购；

（3）主体工程应于XX年XX月XX日开工，XX年XX月XX日完工，总工期XX天，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经协商可顺延XX天以内；

（4）XX月XX日前完成首次中期验收，XX月XX日前完成最终竣工验收；

（5）竣工验收合格后XX日内，乙方完成工程资料移交，甲方完成结算审计；

（6）质保期自竣工验收合格之日起XX年，乙方应在收到甲方维修通知后XX小时内响应，XX日内到达现场处理。

任何一方违反上述时间约定，应承担相应违约责任，但甲方因协调问题导致合理延期除外。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按应付未付金额的XX%向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需承担合同总价款XX%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失；

（2）甲方未按时提供施工场地、地下管线资料或其他必要条件，导致乙方无法按期开工或施工受阻，工期相应顺延，且甲方应承担乙方窝工损失，每日按合同总价款的XX%补偿；

（3）因甲方原因导致的设计变更或工程量增加，新增费用由甲方承担，并需在变更确认后XX日内支付相应款项；

（4）甲方未配合办理相关许可手续，导致乙方承担责任或处罚，由甲方承担全部责任及赔偿。

2.乙方违约责任：

（1）工程质量违约：

-工程竣工验收后出现返工或重大质量问题，经检测确认系乙方责任，乙方应在收到通知后XX日内无条件返工，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延；

-出现返工超过XX次或质量问题导致村民投诉超过XX次，甲方有权扣除合同总价款XX%的保证金，并要求乙方承担第三方检测及整改费用；

-乙方采用不合格材料或偷工减料，甲方有权要求乙方拆除并重新施工，费用由乙方承担，同时甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（2）工期违约：

-乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，违约金总额不超过合同总价款的XX%，逾期超过XX日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金；

-因乙方原因导致工期延误，甲方有权取消其后续项目投标资格，并保留追究实际损失的权利。

（3）安全生产违约：

-施工期间发生重大安全事故，乙方承担全部责任并赔偿受害者损失，同时甲方有权解除合同，已支付款项不予退还，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金；

-乙方未落实安全措施导致发生一般事故，乙方承担全部赔偿责任，并扣减合同总价款XX%的履约保证金。

（4）其他违约：

-乙方擅自将工程转包或分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金；

-乙方未按时提交竣工资料或发票，每逾期一日，应按未提交金额的XX%向甲方支付滞纳金，逾期超过XX日，甲方有权解除合同；

-保修期内出现维修不及时或质量问题未解决，甲方有权自行委托第三方维修，费用由乙方承担，并从质保金中直接扣除。

3.违约金与赔偿：

（1）本合同约定的违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应赔偿对方全部直接损失，包括但不限于误工费、设备租赁费、第三方索赔费用等；

（2）合同解除时，双方应结清所有款项，甲方需在解除后XX日内支付至结算审计金额的XX%，剩余款项待保修期满无争议后支付；

（3）因不可抗力导致合同解除，双方互不承担违约责任，已支付款项按比例退还，乙方已投入成本由甲方按实补偿。

4.紧急情况处理：

-发生违约行为时，守约方应在违约行为发生后XX日内向违约方发出书面催告函，要求其在XX日内纠正；若逾期未纠正，守约方可采取进一步措施，包括但不限于暂停支付、解除合同等。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变更等。不可抗力事件应导致合同标的物或履行条件发生根本性改变。

2.证明与通知：发生不可抗力事件时，受影响方应在事件发生后XX日内，向另一方提供由有权机构出具的事件证明文件（如政府部门公告、灾害评估报告等），并书面说明不可抗力对其履行合同的影响程度及预计持续时间。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行时，受影响方不承担违约责任，但应及时采取合理措施减少损失，并应就不可抗力影响的范围及持续时间与另一方协商，根据事件影响程度调整合同履行期限或解除合同。

4.持续影响：若不可抗力影响持续超过XX日，双方均有权单方面解除合同，已发生费用按实际完成工程量比例结算，多支付款项应予以退还。解除合同后，双方应就工程残值、材料处置等事项协商处理，协商不成的，提交争议解决机构裁决。

5.不可免责范围：因不可抗力导致乙方需采取特殊措施（如加固设备、转移物资）产生的额外费用，由乙方承担；若不可抗力导致甲方责任（如临时道路封闭造成的损失），由甲方承担相应补偿。

6.不可抗力结束：不可抗力事件消除后，受影响方应及时恢复合同履行，已解除的合同可经双方协商后重新签订补充协议，或根据剩余工程量重新确定履行方案。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商方式解决，协商应本着公平合理、注重实际的原则，由双方授权代表就争议事项进行沟通，力争在XX日内达成书面和解协议。

2.调解：若协商未果，双方可共同委托XX村集体经济组织或XX县乡村建设协会作为调解单位，由调解单位组织调解委员会在XX日内提出调解方案。调解协议经双方签字后具有约束力，如一方反悔，可向争议解决机构申请裁决。

3.仲裁：协商、调解不成的，争议应提交XX省XX市建设工程仲裁委员会进行仲裁。仲裁适用《中华人民共和国仲裁法》，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有法律约束力。仲裁机构有权指定专家证人参与技术鉴定，鉴定费用由提出请求方承担，但最终由责任方承担。

4.诉讼：仲裁不适用或双方明确选择诉讼的，争议应向XX县人民法院提起诉讼，诉讼适用《中华人民共和国民法典》及相关司法解释。原告应在本合同签订地或工程所在地提起诉讼，法院有权追加相关责任主体为共同被告。

5.证据规则：无论采取何种争议解决方式，双方均应提供真实、完整的证据材料支持自身主张，包括但不限于合同文件、往来函件、会议纪要、工程照片、检测报告等。仲裁或诉讼期间，未经对方同意，任何一方不得泄露对方商业秘密或泄露过程中知悉的敏感信息。

6.专属管辖：本合同项下所有争议均适用本条款约定，任何一方在本合同履行期间或争议解决过程中就同一事项向其他法院或仲裁机构提出诉讼或仲裁的，均构成违约，对方有权要求其承担违约责任，并要求法院驳回该诉讼或仲裁申请。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、挂号信）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知另一方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过挂号信发送的，寄出后XX日视为送达；当面递交的，交付时视为送达。

2.合同变更：对合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方能生效。口头约定或非正式协议不产生合同约束力。变更内容与本合同抵触的，以书面变更协议为准。

3.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户名单等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均应以中华人民共和国法律作为裁判依据。

5.不可分割性：本合同各条款为相互依存的整体，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若部分条款被认定为无效，不影响其他条款的继续履行。

6.转让限制：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或