庆阳路基开挖合同范本

庆阳路基开挖合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：庆阳市公路工程建设有限公司（以下简称“甲方”）；

甲方地址：甘肃省庆阳市西峰区马岭路1号；

甲方法定代表人/负责人：张伟；

甲方联系方式

甲方为一家依法注册成立的有限责任公司，主营业务包括公路工程建设、路基开挖及相关工程项目投资。基于庆阳市交通基础设施建设需求，甲方拟对庆阳市某段公路项目进行路基开挖作业，经市场调研与资质评估，选定乙方作为本次工程的服务提供方。甲方依据项目规划及施工要求，委托乙方按照国家相关技术标准和规范完成路基开挖任务，确保工程质量和进度满足项目整体需求。

在本次合作中，甲方作为项目投资方和工程委托方，负责提供项目所需的设计文件、施工图纸及地质勘察资料，并对乙方的施工活动进行监督与管理。乙方作为路基开挖的专业服务提供方，需具备相应的施工资质和安全生产能力，按照甲方的指示完成开挖作业，并承担施工过程中的安全责任。双方基于平等互利、诚实信用的原则，通过本合同明确各自的权利与义务，确保路基开挖工程顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：庆阳市路桥施工有限责任公司（以下简称“乙方”）；

乙方地址：甘肃省庆阳市宁县长庆路2号；

乙方法定代表人/负责人：李强；

乙方联系方式

乙方为一家具备公路工程施工总承包贰级资质的企业，拥有多年路基开挖及土石方工程的施工经验。公司配备专业的施工设备、技术团队及安全管理体系，能够满足大型公路工程的路基开挖需求。基于甲方项目建设的需要，乙方同意承接甲方委托的路基开挖任务，并承诺在合同约定的期限内完成施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

在合作过程中，乙方作为路基开挖的专业施工方，需严格按照甲方的施工方案和技术要求进行作业，同时承担施工现场的安全管理责任。甲方负责提供施工所需的相关资料及协调外部关系，并对乙方的施工进度和质量进行监督。双方通过本合同明确合作框架，确保路基开挖工程按计划推进，最终实现项目整体目标的达成。

本次合作的背景为甲方规划的庆阳市某段公路建设项目，该工程属于市重点交通基础设施项目，对路基开挖的施工质量、进度及安全均有较高要求。乙方凭借其专业资质、技术优势及丰富的施工经验，成为甲方理想的合作对象。双方基于项目建设的实际需求，通过签订本合同，建立长期稳定的合作关系，共同推动公路工程的高效实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方完成庆阳市某段公路项目路基开挖工程的具体事宜，确保工程按照国家相关技术标准和甲方的要求顺利实施。乙方同意按照甲方提供的施工图纸、技术规范和地质勘察报告，负责该段公路路基的开挖、运输及相关附属工作。合同范围包括但不限于：对指定路段进行土石方开挖，按照设计坡度和断面要求清理路基基底，将开挖出的土石方运至甲方指定地点或符合规定的弃渣场，以及承担施工过程中相关的安全生产责任。本合同旨在通过双方的协作，完成路基开挖任务，为后续的公路建设奠定基础，保障项目整体建设目标的实现。

第二条定义

1.**路基开挖**：指根据设计图纸要求，对指定路段进行土石方挖掘、清理和转运的作业活动。

2.**施工图纸**：由甲方提供，包含路基开挖的具体尺寸、坡度、断面形式及施工要求的图纸文件。

3.**技术规范**：指国家及行业发布的《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）等相关标准，作为施工和验收的依据。

4.**地质勘察报告**：由甲方提供的，关于施工区域土壤、岩石等地质条件的详细资料。

5.**安全生产责任**：指乙方在施工过程中，依法履行安全管理制度，预防事故发生并承担相应责任的义务。

6.**弃渣场**：经甲方或相关政府部门批准，用于堆放开挖土石方的指定场所。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

甲方有权监督乙方的施工活动，确保其符合合同约定及国家技术标准，并有权对施工质量、进度进行检查。甲方应向乙方提供完整的施工图纸、地质勘察报告及施工方案，并保证相关资料的准确性。甲方负责协调施工所需的用地、周边关系及外部审批事项，为乙方施工提供必要的便利条件。甲方应按照合同约定支付工程款项，并承担因自身原因导致的工程变更或延期责任。甲方有权对乙方施工过程中出现的安全事故进行追责，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.乙方的权力和义务

乙方有权要求甲方提供施工所需的全部资料，并有权获得合同约定的工程款项。乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行作业，确保路基开挖的质量符合国家及行业标准，并承担因施工质量问题导致的返工责任。乙方需配备专业的施工设备、技术团队及安全管理人员，建立健全安全生产制度，对施工现场进行全程监控，确保无重大安全事故发生。乙方应合理组织施工，按时完成路基开挖任务，如遇不可抗力或甲方原因导致的延期，可协商调整工期。乙方需将开挖出的土石方按甲方要求运至指定地点或弃渣场，并承担运输及堆放费用，确保符合环保要求。乙方应遵守当地法律法规，办理施工许可等必要手续，并承担因违规操作产生的全部责任。在施工过程中，乙方需配合甲方的检查，提供相关施工记录及验收资料。如因乙方原因导致工期延误或质量不合格，甲方有权要求乙方限期整改或解除合同，并追究违约责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同路基开挖工程总价款为人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元），该价格为含税价格，包含乙方完成本合同约定的全部工作内容所发生的一切费用。

2.付款方式：甲方采用分期支付方式支付工程款。

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币壹佰伍拾万元整（￥1,500,000.00元），作为履约保证金；

（2）路基开挖工程完成总量达到50%且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00元）；

（3）路基开挖工程全部完成且经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的15%，即人民币柒拾伍万元整（￥750,000.00元）；

（4）剩余5%作为工程质量保证金，即人民币贰拾伍万元整（￥250,000.00元），于工程最终验收合格后12个月内支付。

3.支付时间：各期款项应在约定的支付节点经甲方确认后15个工作日内支付至乙方指定银行账户。乙方需提供等额发票作为收款凭证。甲方逾期支付，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。

4.乙方应承担因价格波动、政策调整等产生的额外成本，除非此类波动或调整直接由甲方原因引起。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至路基开挖工程全部完成并通过甲方验收之日止，预计总工期为180日历天。

2.工期起算时间：自乙方收到甲方提供的全部施工图纸、地质勘察报告及开工通知书的次日起计算。

3.关键时间节点：

（1）乙方需在收到开工通知书后10日内完成施工准备，包括设备进场、人员组织及安全措施部署；

（2）路基开挖工程量达到50%的节点应于合同签订后120日内实现，具体以甲方书面确认为准；

（3）全部工程竣工验收应在合同签订后180日内完成，乙方需提前7日提交验收申请报告及自检资料。

4.如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延，但最长不超过30日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失；

（2）若甲方提供的施工资料错误或迟延，导致乙方返工或工期延误，甲方应承担全部返工费用，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，包括设备闲置费、人员窝工费等；

（3）甲方未按约定提供施工场地或协调外部关系，导致乙方无法正常施工，每延误一日，甲方应按合同总价款的千分之一向乙方支付违约金，且乙方有权解除合同并要求赔偿。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按合同约定的工期完成路基开挖任务，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的5%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，包括工期延误对项目整体进度的影响；

（2）路基开挖质量不符合国家或行业标准，经甲方检验不合格的，乙方应无条件返工至合格标准，返工费用由乙方承担，且甲方有权按不合格部分价值的二倍向乙方收取质量保证金罚金。若因质量问题导致甲方或其他第三方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任；

（3）乙方在施工过程中发生重大安全事故，或因违规操作造成环境污染、文物破坏等，应立即停止施工并承担全部责任，包括治理费用、罚款及对第三方造成的损害赔偿。甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失，包括甲方已支付的工程款。

3.赔偿责任：

（1）任何一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合同履行费用、预期利益损失、诉讼费、仲裁费等；

（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，协商处理后续事宜。

4.违约金的扣除：甲方按合同约定扣除的违约金、质量保证金罚金等，应优先用于弥补其因乙方违约造成的损失。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用）、火灾、爆炸等自然灾害或社会事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或部分无法履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后14日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。

3.不可抗力影响期间，双方应暂停履行受其影响的合同义务，并采取措施减少损失。不可抗力消除后，应立即恢复履行合同，已造成的损失由双方根据实际情况协商分担。

4.若不可抗力导致合同全部或部分无法履行，双方应在不可抗力消除后30日内协商解除合同或调整合同内容。若双方无法达成一致，合同可终止履行，双方互不承担违约责任，但已产生的直接费用（如设备租赁费、人员遣散费）由各自承担。

5.因不可抗力造成的合同解除或履行受阻，甲方应退还乙方已支付的未履行部分工程款，乙方应返还甲方提供的施工资料及设备，双方无需承担违约责任。

第八条争议解决

1.本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地（庆阳市西峰区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议部分不受诉讼影响。

3.诉讼费用（包括诉讼费、保全费、律师费等）由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。

4.若一方在收到对方诉讼通知后30日内未提起反诉或提出答辩，视为自动放弃诉讼权利，另一方可直接向法院申请强制执行。

5.双方同意，在诉讼期间，应遵守法院的裁定和判决，若一方拒不履行，另一方有权申请法院强制执行，并要求支付相应执行费用。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮箱（甲方邮箱：[甲方邮箱地址]，乙方邮箱：[乙方邮箱地址]）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。以专人送达方式发出的，签收之日起视为送达；以挂号信或快递方式发出的，寄出后3日视为送达；以电子邮件方式发出的，发送成功当日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议内容与原合同冲突，以补充协议为准。任何一方不得单方面变更合同内容。

3.保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户名单等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为合同终止后2年。

4.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.合同解除：除本合同另有约定外，发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：

（1）一方严重违反本合同，经守约方书面催告后30日内仍未纠正的；

（2）乙方无正当理由逾期完工超过60日，或经甲方催告后仍无法按期完成的；

（3）乙方出现破产、清算等导致合同目的无法实现的情形。

6.不可分割性：本合同各条款为相互独立且不可分割的整体。若任何条款被认定无效或不可执行，不影响其他条款的效力，双方应协商替换为内容最接近的合法条款。

7.不可转让性：未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

第十条附则

1.附件：本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括但不限于：

（1）《施工图纸》（文件编号：[文件编号]）；

（2）《地质