2026监理工程师职业资格考试（建设工程合同管理）历年参考题库含答案详解

2026监理工程师职业资格考试（建设工程合同管理）历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、核电厂安全分析中，设计基准事故的类型包括。A.估计频发事件、低频事件、超设计基准事件B.堆芯熔毁、氢气爆炸、安全壳失效C.控制棒弹出、失水事故、蒸汽发生器传热管破裂D.正常停堆、启动异常、功率excursion2、根据《放射性废物安全管理条例》，低中水平放射性固体废物可在处置。A.近地表处置场B.深地质处置库C.海洋倾倒区D.地下深井3、核安全文化评价中，"个人责任"是指个人对自身行为的。A.安全和质量后果负责B.仅对操作程序负责C.仅对上级指令负责D.对他人行为负责4、根据《核材料和核设施实物保护公约》，核设施营运单位应建立实物保护系统，防止核材料被。A.盗窃、非法转移和未经授权的使用B.自然损耗和意外损坏C.正常磨损和老化D.辐射衰变和裂变消耗5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内向监理人递交索赔意向通知书？A.3天B.7天C.14天D.28天6、在建设工程材料设备采购合同中，卖方未按约定时间交货的，应向买方支付违约金。若合同约定违约金为合同价款的5%，则下列说法正确的是？A.违约金过高可请求法院适当减少B.违约金过低不得要求增加C.违约金与实际损失无关D.违约金只能补偿直接损失7、根据《标准施工招标文件》，关于合同履约担保的说法，错误的是？A.履约担保的有效期直至工程竣工验收合格B.承包人应按招标文件规定提交履约担保C.中标后合同生效前承包人应提交履约担保D.履约担保可采用银行保函或担保公司担保形式8、工程预付款的扣回通常从何时开始？A.工程进度款累计支付达到合同价款的30%时B.工程进度款累计支付达到合同价款的50%时C.工程进度款累计支付达到合同价款的80%时D.工程竣工结算时9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因导致工程未能按合同约定日期竣工的，承包人应承担违约责任。关于违约金计算的说法正确的是？A.按日延误赔偿金额×延误天数计算B.按合同总价的一定比例一次性计算C.按实际损失全额赔偿D.由监理人单方面确定10、在FIDIC施工合同条件下，工程师在收到承包商索赔报告后应在多少天内作出回应？A.28天B.42天C.56天D.84天11、建设工程设计合同中，发包人有权单方解除合同的情形是？A.设计人未按约定提交设计文件B.设计人变更设计单位C.设计人死亡D.设计单位破产12、根据《标准材料采购招标文件》，货物检验期间买方发现货物不符合约定的，应在检验期内通知卖方。检验期最长不超过？A.货到后30天B.货到后60天C.货到后90天D.货到后180天13、建设工程监理合同中，监理人因非自身原因导致监理期限延长的，有权要求委托人？A.延长监理期限并增加监理费用B.仅延长监理期限C.仅增加监理费用D.支付违约金14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，隐蔽工程覆盖前承包人应通知谁参加验收？A.发包人代表B.监理人C.设计单位代表D.质量监督机构15、工程变更估价原则中，已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目，应采用？A.该项目的单价B.类似项目单价C.成本加利润D.市场价16、根据《招标投标法实施条例》，投标有效期从何时起算？A.招标文件开始发出之日B.投标人提交投标文件截止之日C.开标之日D.中标通知书发出之日17、在建设工程质量保证金制度中，保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的？A.1%B.2%C.3%D.5%18、根据《标准勘察招标文件》，勘察费用采用固定总价合同的，变更引起的费用调整原则是？A.按实际发生费用调整B.按合同约定调整C.不予调整D.双方协商调整19、建设工程施工合同争议评审程序中，评审组应在收到争议报告后多少天内作出决定？A.14天B.28天C.42天D.56天20、根据《标准设备采购招标文件》，设备验收不合格的，卖方应在约定期限内更换或修复。该期限通常不超过？A.15天B.30天C.45天D.60天21、建设工程合同解除后，关于已完工程价款结算的说法正确的是？A.只结算合格工程价款B.合格与不合格工程均不结算C.不合格工程经修复合格后可结算D.双方协商确定22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可暂停施工。发包人应支付？A.逾期利息及停工损失B.仅违约金C.仅停工损失D.赔偿金23、在FIDIC合同条件下，业主方可提出索赔的情形包括？A.承包人延误竣工B.发包人未按时提供现场C.工程师错误指示D.不可抗力24、根据《标准设计招标文件》，设计文件审查通过后，发包人要求变更设计标准的，应？A.与原设计单位协商并支付额外费用B.单方变更C.重新招标D.由监理人决定25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后几日内向监理人递交索赔意向通知书？A.3日B.7日C.14日D.28日26、某建设工程采用固定总价合同，合同履行期间遭遇通货膨胀导致材料价格上涨40%，承包商请求调整合同价款。依据合同法律原理，下列处理正确的是？A.承包商有权要求全部补偿材料差价B.发包人应补偿50%的材料差价C.承包商自行承担价格波动风险D.双方协商分摊上涨损失27、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到承包商提交的详细索赔报告后，应在多少天内作出回应或要求进一步资料？A.28天B.42天C.56天D.84天28、下列关于建设工程合同解除的说法，正确的是？A.发包人未按约定支付工程款，承包人可直接解除合同B.承包人将工程转包，发包人可以解除合同C.工程质量合格但工期延误，发包人可以解除合同D.不可抗力导致合同无法履行，双方均不得解除合同29、某项目合同约定争议评审组DRB方式解决争议，评审组成员应由几人组成？A.1人或3人B.2人或4人C.3人或5人D.5人或7人30、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，分包工程发生质量缺陷时，关于责任承担的说法正确的是？A.由分包人直接向发包人承担责任B.由承包人和分包人向发包人承担连带责任C.由承包人向发包人承担责任，分包人对承包人承担责任D.由监理人先行承担责任31、某工程施工合同价为800万元，预付款比例为20%，主要材料及构件费用占合同价的60%，则预付款起扣点为多少万元？A.266.67B.320C.480D.533.3332、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期从何时起算？A.工程竣工验收合格之日B.工程实际交付之日C.缺陷责任期届满之日D.工程竣工结算完成之日33、下列关于履约担保的说法，错误的是？A.履约担保的金额一般为合同价的10%B.履约担保可以采用银行保函形式C.履约担保在工程竣工后自动失效D.履约担保的有效期应覆盖合同履行全过程34、某工程在施工过程中发生设计变更，导致工程量增加15%，根据合同约定超过10%的部分可调整综合单价。已知原综合单价为500元/m³，新增工程量200m³，调价系数为0.9，则新增工程款应为多少元？A.100000B.90000C.85000D.7500035、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本》，投标保证金的有效期应？A.与投标有效期相同B.长于投标有效期30天C.短于投标有效期15天D.自开标之日起算60天36、某建设工程采用单价合同，合同约定的工程量清单中某分项工程预计工程量为1000m³，综合单价为200元/m³。实际施工中该分项工程量变为1200m³，则该项工程款应为多少元？A.200000B.240000C.220000D.18000037、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后多少天内，将进度应付款支付给承包人？A.7天B.14天C.28天D.56天38、下列关于建设工程合同优先受偿权的说法，正确的是？A.承包人优先受偿权优于抵押权和其他债权B.承包人优先受偿权自工程竣工之日起算C.承包人可以将优先受偿权转让给第三方D.优先受偿权的范围包括利润和违约金39、某工程合同约定采用工程量清单计价，合同签订后由于国家税收政策调整导致成本增加，承包人请求调整合同价款。对此，下列说法正确的是？A.属于承包人应承担的风险，不予调整B.属于情势变更，应予调整C.属于商业风险，由双方协商D.属于政府行为，由发包人全额承担40、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包合同价款与总包合同相应部分价款的关系是？A.分包合同价款必须低于总包合同相应价款B.两者无必然联系，分别约定C.分包合同价款应高于总包合同相应价款D.分包合同价款由总包人单方确定41、某工程项目总投资2亿元，根据相关规定，该项目施工合同备案的时限要求是？A.合同签订后7日内B.合同签订后14日内C.合同签订后28日内D.合同签订后30日内42、根据FIDIC合同条件，如果工程师未在收到索赔报告后42天内作出回应，则视为？A.工程师认可索赔成立B.工程师驳回索赔C.索赔进入争议裁决程序D.索赔自动失效43、某建设工程施工合同约定质保金为结算总价的3%，工程结算总价为500万元，则质保金应为多少万元？A.10B.15C.20D.2544、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后，发包人要求赶工的，赶工费用应由谁承担？A.承包人B.发包人C.承包人和发包人各承担一半D.监理人指定方承担45、甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定工程总价款为5000万元，工期为18个月。合同履行3个月后，因设计变更导致工程量增加，新增费用约300万元。此时甲公司应当如何调整合同价款？A.直接按新增费用单方面增加合同价款B.与乙公司协商后签订书面补充协议C.报建设行政主管部门批准后执行D.按原合同价款不变继续履行46、某建设工程项目采用EPC总承包模式，总承包单位将非主体钢结构工程分包给具有相应资质的丙公司。下列说法正确的是：A.EPC总承包模式下不允许任何分包B.主体结构必须由总承包单位自行完成C.分包无需建设单位同意D.丙公司可将分包工程再次分包47、某施工单位于2025年3月1日发出投标书，招标人于3月10日收到。3月15日开标，3月20日发出中标通知书。施工单位于3月25日收到中标通知书。双方于4月10日签订书面合同。该建设工程合同成立的时间是：A.2025年3月1日B.2025年3月15日C.2025年3月25日D.2025年4月10日48、某建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程停工三个月。承包人在停工期间按照工程师要求实施了照管、清理和保卫工程，产生费用15万元。关于该费用承担，下列说法正确的是：A.由承包人自行承担B.由发包人承担C.由承包人和发包人各承担一半D.由保险公司承担49、某建设单位与施工单位签订施工合同，约定合同价款为4000万元，质量标准为优良。施工过程中，施工单位因技术原因未能达到优良标准，但验收合格。关于违约责任，下列说法正确的是：A.施工单位不承担违约责任，因为工程验收合格B.施工单位应承担违约责任，因其未达到合同约定的质量标准C.建设单位应支付部分优良工程奖励金D.双方应重新协商质量标准50、某工程采用固定总价合同，合同价款为2000万元。施工期间钢材价格波动幅度超过合同约定的风险范围。根据合同通用条款，对于超出风险范围的价差，处理方式是：A.全部由承包人承担B.全部由发包人承担C.按合同约定调整合同价款D.双方协商解决，无统一规定51、甲施工单位与乙材料供应商签订材料采购合同，约定乙向甲供应混凝土5000立方米，单价400元/立方米。合同签订后，乙告知甲由于原材料涨价，无法按合同约定价格供货，要求提高单价至500元/立方米。甲不同意，乙遂拒绝供货。甲遂向法院提起诉讼。关于本案，下列说法正确的是：A.乙构成预期违约，甲可以解除合同并要求乙承担违约责任B.乙行使的是不安抗辩权C.合同尚未开始履行，乙不承担责任D.甲应当先协商，协商不成才能起诉52、某建设工程项目，建设单位委托监理单位进行全过程监理。监理合同中约定监理服务酬金为300万元，监理期限为24个月。若建设单位提前终止监理合同，已执行监理工作时间占全部监理工作时间的60%，则建设单位应向监理单位支付补偿费：A.180万元B.200万元C.250万元D.300万元53、某施工合同约定工程预付款为合同价款的20%，合同价款为3000万元。起扣点为合同价款的60%。工程进展到第8个月时，累计完成工程量价款为1800万元，本月完成工程量价款为200万元。则本月应扣回的预付款为：A.20万元B.40万元C.60万元D.80万元54、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到承包商提交的索赔报告及相关证明文件后，应在多少天内做出答复或要求承包商进一步补充索赔理由和证据？A.28天B.42天C.56天D.84天55、某建设工程施工合同中约定，争议解决方式为仲裁委员会仲裁。后因合同履行发生争议，双方对仲裁协议效力产生争议。关于仲裁协议效力的认定，下列说法正确的是：A.由人民法院认定B.由仲裁委员会认定C.由上级建设行政主管部门认定D.仲裁委员会或人民法院均可认定56、某工程承包合同约定，因不可抗力事件导致工期延误的，承包人可顺延工期。施工过程中遭遇百年一遇的特大暴雨，导致现场停工5天，造成承包人人员窝工损失8万元、机械闲置损失6万元。关于损失承担，下列说法正确的是：A.停工5天，承包人可顺延工期，窝工和机械闲置损失由承包人自行承担B.停工5天，承包人可顺延工期，损失由发包人和承包人各承担一半C.承包人不能顺延工期，但可索赔费用14万元D.承包人不能顺延工期，损失自行承担57、甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，合同约定乙单位履约保证金为合同价款的5%。合同签订后，乙单位按要求提交了履约保函。施工过程中，乙单位严重违约导致合同解除。下列关于履约担保的说法正确的是：A.履约保函由乙单位自行保管，纠纷时提交B.甲单位可随时向银行提取保函金额C.乙单位严重违约时，甲单位可按保函规定向银行索赔D.履约保函与履约保证金不能同时使用58、某建设工程项目采用单价合同，工程量清单中某分项工程的工程量为1000立方米，综合单价为200元/立方米。施工过程中，实际完成工程量为1200立方米，且工程量增加未超出合同约定的风险范围。则该分项工程的结算价款为：A.20万元B.22万元C.24万元D.26万元59、某施工合同约定，工程进度款按月支付。承包人每月25日向监理人提交进度付款申请单，监理人在收到申请单后7天内完成审查并报送发包人。发包人应在监理人收到进度付款申请单后14天内，将审批通过的进度款支付给承包人。若发包人逾期未支付，应按同期贷款市场报价利率支付利息。以上约定符合相关规定的是：A.符合规定B.不符合规定，发包人支付期限应为28天C.不符合规定，利息应按年利率6%计算D.不符合规定，监理人审查期限应为14天60、根据《标准施工招标文件》合同条款，下列关于质量保修责任的说法正确的是：A.保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.保修期从工程完工之日起计算C.保修期从工程交付使用之日起计算D.保修期从合同约定的日期起计算61、某工程项目施工合同价格为5000万元，开工前发包人向承包人支付了25%的工程预付款。已知主要材料及构件费用占合同价款的60%，预付款的起扣点为：A.2000万元B.2500万元C.3000万元D.3500万元62、甲公司与乙公司签订建设工程设计合同，合同约定设计费为200万元，甲公司向乙公司支付定金40万元。后乙公司违约，致使合同不能履行。关于定金罚则的适用，下列说法正确的是：A.乙公司返还40万元即可B.乙公司返还80万元C.乙公司返还60万元D.定金条款无效，应按违约责任处理63、某工程合同履行过程中，承包人因发包人未按时支付工程款而停工。停工期间，承包人已完工程面临暴雨冲刷，承包人及时采取了防护措施，支出防护费用3万元。后来工程因暴雨受损，修复费用10万元。关于上述费用承担，下列说法正确的是：A.防护费用3万元和修复费用10万元均由承包人承担B.防护费用3万元由发包人承担，修复费用10万元由承包人承担C.防护费用3万元由承包人承担，修复费用10万元由发包人承担D.防护费用3万元和修复费用10万元均由发包人承担64、某建设工程施工合同约定，争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼方式解决。若双方未能通过协商和调解解决争议，关于争议解决方式的选择，下列说法正确的是：A.当事人可以选择仲裁或诉讼任一方式B.必须先仲裁，对仲裁裁决不服才能诉讼C.仲裁和诉讼只能选择其一，二者不能并用D.当事人可同时进行仲裁和诉讼65、根据《标准施工招标文件》，下列文件中属于合同组成部分的是。A.投标书及其附录B.招标文件答疑文件C.投标邀请书D.招标公告66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4267、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后的天内完成核查。A.7B.14C.28D.5668、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于措施项目费的是。A.安全文明施工费B.规费C.税金D.暂列金额69、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般从工程之日起计算。A.开工B.实际竣工C.竣工验收合格D.移交70、根据《标准施工招标文件》，合同履行过程中出现多种合同文件解释顺序不一致时，优先解释顺序为。A.通用合同条款-专用合同条款-已标价工程量清单B.合同协议书-专用合同条款-通用合同条款C.专用合同条款-合同协议书-通用合同条款D.合同协议书-中标通知书-专用合同条款71、根据《建设工程工程量清单计价规范》，计日工由承包人按合同约定的工作内容提交计价报告，发包人应在收到后天内核实。A.3B.5C.7D.1472、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在签发进度付款证书后天内完成支付。A.7B.14C.28D.5673、根据《标准施工招标文件》，预付款担保的金额为预付款金额的。A.30%～50%B.50%～70%C.70%～90%D.同等金额74、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人应采取赶工措施，由此增加的费用和延误的工期由承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同75、根据《标准施工招标文件》，质量保证金一般为合同价款的。A.3%B.5%C.10%D.20%76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，分包工程经竣工验收合格后，分包工程的缺陷责任由负责。A.分包人B.承包人C.发包人和分包人共同D.承包人和分包人连带77、根据《建设工程工程量清单计价规范》，因非承包人原因导致工程量偏差超过时，可调整综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%78、根据《标准施工招标文件》，履约担保的有效期自之日起至发包人签发了工程接收证书之日止。A.合同签订B.承包人收到中标通知书C.工程开工D.履约担保提交79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力事件发生后，发包人应承担的风险不包括。A.工程本身的损害B.承包人施工设备的损坏C.运至施工现场的材料损坏D.工程清理修复费用80、根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的。A.总价B.单价C.金额D.费用81、根据《标准施工招标文件》，发包人应向其支付利润的情况是。A.发包人要求提前竣工B.发包人原因导致暂停施工C.异常恶劣的气候条件导致工期延误D.不可抗力事件导致工期延误82、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，保修期自工程之日起计算。A.实际竣工B.竣工验收合格C.交付使用D.工程移交83、根据《标准施工招标文件》，合同工期自起计算。A.合同签订B.监理人发出的开工通知载明的开工日期C.工程实际开工D.承包人进场84、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程预付款的扣回方式一般有两种：等额扣还法和。A.差额扣还法B.起扣点扣还法C.比例扣还法D.分次扣还法85、某建设单位与施工单位签订施工合同时，约定合同价格为固定总价。在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，施工单位提出调整合同价格的索赔请求。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此类情形下合同价格的调整原则是：A.固定总价合同不得调整，施工单位自行承担增加工程量的成本B.设计变更属于建设单位原因，应按合同约定调整合同价格C.固定总价合同一律不调整，除非合同另有约定D.施工单位应与设计单位协商确定变更价款86、某工程采用单价合同，合同约定综合单价为500元/立方米。施工过程中，由于建设单位原因导致工程量清单缺项，新增分部分项工程量为1000立方米，该部分工作在施工合同中没有适用或类似的综合单价。根据《建设工程工程量清单计价规范》，新增项目的综合单价应由谁提出？A.由施工单位提出，经建设单位确认后执行B.由建设单位提出，经施工单位确认后执行C.由监理工程师提出，经双方确认后执行D.由造价咨询机构提出，经确认后执行87、某施工合同约定合同工期为200天，实际施工过程中，由于连续暴雨导致工期延误30天，施工单位提出工期索赔。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此类情况下的工期索赔处理方式是：A.暴雨属于不可抗力，工期顺延，费用不予补偿B.暴雨属于异常恶劣的气候条件，工期和费用均应补偿C.施工单位应自行采取措施赶工，工期不予顺延D.由建设单位和施工单位协商确定是否顺延工期88、某工程合同价款为1000万元，合同约定预付款为合同价款的20%，主要材料及构件费用占合同价款的60%。根据《建设工程价款结算暂行办法》，该工程的预付款起扣点为多少万元？A.666.67万元B.500万元C.333.33万元D.800万元89、某建设单位将工程发包给施工单位，合同约定工期为18个月。在施工过程中，建设单位未按约定提供施工场地，导致施工单位停工等待2个月。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工单位可提出的索赔内容包括：A.仅可索赔工期，不可索赔费用B.仅可索赔费用，不可索赔工期C.既可索赔工期，又可索赔费用D.需经监理工程师批准后方可索赔90、某工程采用总价合同，合同价款为800万元。施工过程中，施工单位发现图纸中存在错误，及时向监理单位报告。监理单位确认后，设计要求进行变更，变更导致工程量增加50万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此类变更价款的调整原则是：A.总价合同不得调整，增加费用由施工单位承担B.图纸错误属于建设单位责任，应调整合同价款C.由施工单位和建设单位协商确定是否调整D.由监理单位决定变更价款91、某施工合同约定，发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及完整资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。若发包人在28天内未提出异议，则应视为：A.发包人认可竣工结算报告B.承包人需重新提交结算资料C.双方协商解决结算争议D.按合同约定的争议方式处理92、某工程合同价款为1200万元，合同约定保留金比例为5%，保留金的限额为合同价款的5%。工程竣工后，累计完成工程款为1100万元，此时保留金应扣回的金额为多少万元？A.55万元B.60万元C.10万元D.0万元93、某建设单位与施工单位签订施工合同后，施工单位向建设单位提交了履约保函，保函金额为合同价款的10%。根据《标准施工招标文件》，履约保函的有效期应为：A.从合同签订之日起至工程竣工之日止B.从发包人收到履约保函之日起至颁发工程接收证书之日止C.从承包人提交履约保函之日起至缺陷责任期满之日止D.从发包人支付预付款之日起至工程竣工之日止94、某工程施工过程中，承包人发现地下水位异常升高，导致基坑排水费用增加。经勘察，该区域地下水文资料与发包人提供的资料不符。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此类情况下的费用索赔应由谁承担？A.由承包人承担，因为承包人有义务提前了解现场情况B.由发包人承担，因为提供的地质资料不准确C.由承包人和发包人共同承担D.由监理单位承担95、某工程合同价为2000万元，合同约定违约金为合同价款的5%。施工过程中，由于承包人原因导致工程延期竣工10天，造成发包人损失80万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应支付的违约金为多少万元？A.100万元B.80万元C.200万元D.以实际损失为准96、某建设单位将工程发包，施工单位中标后进场施工。合同约定工程质量标准为合格。工程竣工后，经检测，部分分项工程质量不符合合同约定标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此类质量问题的处理方式应为：A.施工单位无偿返修，返修费用由施工单位承担B.施工单位返修，费用由建设单位承担C.由监理工程师判定责任方承担费用D.由质量鉴定机构鉴定后确定责任方97、某工程施工合同约定，发包人应在收到承包人进度款申请报告后14天内核实并支付进度款。若发包人逾期不支付，承包人有权暂停施工。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此类暂停施工的费用和工期责任应由谁承担？A.由承包人承担费用和工期损失B.由发包人承担费用，工期顺延C.由承包人和发包人各承担一半D.由监理单位承担责任98、某工程采用可调总价合同，合同价为1000万元。施工过程中，由于人工费上涨导致成本增加80万元，材料费上涨导致成本增加50万元。根据合同约定，人工费可调，材料费不可调。则合同价款应调整为多少万元？A.1130万元B.1080万元C.1050万元D.1000万元99、某施工合同约定，承包人应向发包人提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约保证金形式。根据《标准施工招标文件》，履约保证金的金额不得超过合同价款的：A.5%B.10%C.15%D.20%100、某工程竣工验收合格后，发包人应按合同约定支付工程结算价款。若发包人逾期不支付，承包人可主张的权利包括：A.只能主张利息，不能主张违约金B.可以主张利息和违约金，但总额不得超过实际损失C.可以主张利息和违约金，违约金可适当调整D.只能主张违约金，不能主张利息

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】设计基准事故按频率分为估计频发事件、低频事件和超设计基准事件三个等级，不同级别对应不同的安全分析要求和设防标准。2.【参考答案】A【解析】低中水平放射性固体废物通常在近地表处置场进行处置，高水平放射性废物才需要深地质处置，这是放射性废物分級处置的基本原则。3.【参考答案】A【解析】核安全文化中的个人责任强调每个人应对自身行为的安全和质量后果负责，这是核安全文化的基本要素之一。4.【参考答案】A【解析】核设施实物保护系统的核心目标是防止核材料被盗窃、非法转移和未经授权的使用，这是核不扩散和核安保的重要内容。5.【参考答案】D【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，逾期视为放弃索赔权利。该期限是合同管理的重要时效节点，旨在督促当事人及时行使权利。6.【参考答案】A【解析】根据《民法典》合同编规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，可以适当减少。违约金具有补偿性为主、惩罚性为辅的性质，应与实际损失相适应。7.【参考答案】C【解析】履约担保应在合同签订前提交，而非合同生效后。根据《标准施工招标文件》规定，中标人应在签订合同前按招标文件要求提交履约担保，合同才正式生效。履约担保有效期至工程竣工验收合格之日，形式包括银行保函、担保公司保函等。8.【参考答案】B【解析】工程预付款扣回一般从工程进度款累计支付达到合同价款的一定比例时开始，通常为50%左右。具体扣回方式可在合同中约定，如等比率扣回或按完成工程量比例扣回。预付款扣回机制旨在平衡发包人资金占用与承包人现金流需求。9.【参考答案】A【解析】工期延误违约金通常按合同约定的每日延误赔偿金额乘以实际延误天数计算。《建设工程施工合同（示范文本）》专用条款中一般会约定每日延误赔偿金的具体数额或计算方法。违约金总额一般不超过合同总价的一定比例，以合理控制风险。10.【参考答案】B【解析】根据FIDIC施工合同条件（红皮书）第20.1款规定，工程师应在收到承包商提交的索赔报告后42天内作出回应，或要求承包商提供进一步证据。该期限是国际工程合同管理中的重要程序性规定，逾期未答复可能视为认可索赔。11.【参考答案】A【解析】根据《建设工程设计合同（示范文本）》，发包人可单方解除合同的情形包括：设计人未按约定提交设计文件且逾期超过一定期限。设计单位破产或变更主体属于合同转让范畴，需经发包人同意；设计人死亡属于个人原因，不适用法人解除合同情形。12.【参考答案】C【解析】《标准材料采购招标文件》规定，检验期最长不超过货到后90天。买方应在检验期内将货物不符情况通知卖方，逾期视为货物符合约定。检验期制度旨在平衡买卖双方利益，既保障买方检验权利，又避免卖方责任无限期延长。13.【参考答案】A【解析】根据《建设工程监理合同（示范文本）》，因非监理人原因导致监理服务期限延长的，监理人有权要求延长监理期限并增加相应监理费用。这体现了合同权利义务对等原则，监理人不应承担非自身原因造成的损失。14.【参考答案】B【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，隐蔽工程覆盖前承包人应通知监理人参加验收。监理人验收合格后方可覆盖。这是工程质量控制的重要程序，确保隐蔽工程在覆盖前得到检查，避免后续质量纠纷。发包人代表、设计单位等不直接参与此验收程序。15.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》变更估价原则，已标价工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价。这体现了合同价格优先原则，维护合同价格的稳定性。只有当没有适用单价时，才参考类似单价或协商确定新单价。16.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第二十五条规定，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。这是为了统一投标有效期的计算起点，避免歧义。投标有效期是投标人受其投标文件约束的期限，也是招标人完成评标、定标的必要时间保障。17.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。这一规定旨在平衡发包人与承包人利益，既保障发包人质量维权资金，又避免过度占用承包人流动资金。缺陷责任期满后承包人可申请返还保证金。18.【参考答案】B【解析】固定总价合同下，勘察费用一般不因工作量变化而调整。但变更引起的费用调整应按合同约定执行。合同约定是变更估价的基本原则，体现合同严肃性和可预见性。若合同无约定，则按《标准勘察招标文件》通用条款处理。19.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》争议评审条款，评审组应在收到争议报告后42天内作出决定。该期限是程序性规定，确保争议得到及时处理。当事人接受评审决定的，应自觉履行；不接受的可进入仲裁或诉讼程序。20.【参考答案】B【解析】《标准设备采购招标文件》规定，设备验收不合格时，卖方应在30天内更换或修复。这一期限兼顾了买方及时获得合格设备的需求和卖方合理处置的时间需要。逾期未处理的，买方可选择退货或自行处理并要求卖方承担费用。21.【参考答案】A【解析】合同解除后，已完工程价款结算以合格工程为准。不合格工程原则上不予结算，除非经修复后验收合格。这体现了质量优先原则，保障工程安全和使用功能。合同解除不影响结算条款的效力，双方应按约定进行清算。22.【参考答案】A【解析】发包人未按约支付工程款时，承包人有权暂停施工，发包人应支付逾期利息及停工损失。这包括资金占用利息和因停工造成的实际损失。该规定保护承包人合法权益，同时督促发包人履行付款义务，维护正常施工秩序。23.【参考答案】A【解析】FIDIC合同条件下，业主方可就承包人延误竣工提出索赔，包括误期损害赔偿。发包人未提供现场、工程师错误指示属于发包人责任，承包人可索赔；不可抗力按风险分担原则处理，双方各自承担损失。这是合同风险分配的基本规则。24.【参考答案】A【解析】设计文件审查通过后，发包人要求变更设计标准属于重大变更，应与原设计单位协商并支付额外费用。这体现了知识产权保护和专业服务价值。单方变更可能影响设计质量和安全，重新招标或监理人决定均不符合合同管理原则。25.【参考答案】D【解析】示范文本规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。逾期未提交的，丧失索赔权利。该期限为诉讼时效性质，旨在督促权利人及时行使权利，保障工程结算效率。26.【参考答案】C【解析】固定总价合同的特点是合同价款在约定风险范围内不作调整。材料价格波动属于承包商应承担的商业风险范畴，除非合同另有约定或出现情势变更情形。本案中40%涨幅虽高，但未达到情势变更的认定标准，故承包商应自行承担。27.【参考答案】B【解析】FIDIC红皮书规定，工程师在收到承包商提交的详细索赔报告后42天内，应回应要求进一步提交的详细资料，或批准索赔或说明部分不予批准的理由。这是国际工程合同管理中的重要时限规定，体现了对索赔处理的时效性要求。28.【参考答案】B【解析】承包人擅自转包工程属于严重违约行为，发包人有权依法解除合同。A项错误在于承包人需先催告，发包人在合理期限内仍未支付的方可解除；C项错误在于工期延误一般不构成法定解除条件；D项错误在于不可抗力致使合同目的不能实现时，当事人可以解除合同。29.【参考答案】A【解析】争议评审组（DRB）通常由1名或3名成员组成。1名成员适用于争议较为简单的项目，3名成员适用于复杂项目。评审组成员由合同双方共同选定，具有独立性和公正性，其评审意见对双方具有约束力或参考意义，具体取决于合同约定。30.【参考答案】C【解析】合同相对性原则决定了分包人与发包人之间不存在合同关系。承包人作为总包方应对发包人承担全部合同责任，分包人就其分包工程向承包人负责。发包人不能直接要求分包人承担责任，但承包人在承担责任后可向分包人追偿。31.【参考答案】D【解析】预付款起扣点计算公式为：T=P-M/N，其中P为合同价800万元，M为预付款160万元（800×20%），N为主要材料占比60%。代入得：T=800-160/0.6=800-266.67=533.33万元。当累计完成工程价值达到533.33万元时开始扣回预付款。32.【参考答案】B【解析】缺陷责任期自工程实际交付之日起计算，而非竣工验收合格之日。实际交付日通常以工程移交证书上载明的日期为准。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。在此期间内出现的缺陷由承包人负责修复。33.【参考答案】C【解析】履约担保并非在工程竣工后自动失效，而是需到合同约定的期满或发包人出具履约担保解除文件时才失效。通常履约担保有效期延伸至缺陷责任期满后一定期限，以确保承包人全面履行合同义务。A、B、D项表述均正确。34.【参考答案】B【解析】合同约定超过10%部分可调价，原工程量为100%时允许增加10%即10%部分不调价，超出部分按比例调价。200m³中前18.18m³（相当于10%）按原价500元计算，剩余181.82m³按调价后450元计算。但题目明确新增200m³且超过10%部分调价，故200m³中仅10%以内部分不调，超过部分调为450元。实际计算应为：200×10%×500+200×90%×450=10000+81000=91000，但选项最接近为90000，说明全部200m³按调价系数计算，即200×500×0.9=90000元。35.【参考答案】A【解析】投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。这是为了确保在整个投标有效期内，投标保证金都处于有效状态，防止投标人在投标有效期内撤回投标文件。如果投标保证金有效期短于投标有效期，则超出部分将失去担保效力。36.【参考答案】B【解析】单价合同的特点是按实际完成的工程量乘以合同单价结算。本案中实际完成工程量1200m³，综合单价200元/m³，工程款=1200×200=240000元。单价合同对发包人和承包人均较为公平，工程量风险由发包人承担，单价风险由承包人承担。37.【参考答案】C【解析】标准设计施工总承包合同条款规定，监理人收到承包人进度付款申请单后应在14天内完成核查并报送发包人，发包人最迟应在监理人收到申请单后28天内完成支付。该时限规定保障了承包人的资金周转需求，是工程款支付管理的重要制度安排。38.【参考答案】A【解析】根据《民法典》规定，承包人建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算，而非竣工之日。该权利不得转让，且优先受偿范围限于承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括利润和违约金。39.【参考答案】A【解析】税收政策调整属于承包人应在投标报价时预见的商业风险范畴。工程量清单计价模式下，承包人应自行考虑税率变化等因素对报价的影响。除非合同另有约定，否则此类政策变化不构成调价理由。情势变更需达到订立合同时无法预见的程度。40.【参考答案】B【解析】专业分包合同价款与总包合同相应部分价款无必然联系，两者分别由不同合同关系中的当事人协商确定。分包人只与总包人存在合同关系，不与发包人直接发生合同关系。分包合同价款的确定应基于分包工程的实际内容和市场行情。41.【参考答案】A【解析】根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同，合同签订后7日内应向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。该时限要求确保了合同管理的规范性。42.【参考答案】A【解析】FIDIC合同条件规定，工程师在收到索赔报告后42天内未予回应也未要求补充资料的，视为认可该项索赔。这一规定体现了对工程师及时处理索赔的义务要求，防止因工程师拖延而导致承包人索赔权利受损，保障了承包人的合法权益。43.【参考答案】B【解析】质保金=结算总价×质保金比例=500×3%=15万元。根据相关规定，质保金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。质保金在缺陷责任期满后退还，用于保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷的修复责任。44.【参考答案】B【解析】不可抗力导致的工期延误，承包人可主张工期顺延。若发包人要求赶工以弥补延误工期，则赶工费用应由发包人承担。这是因为赶工要求属于发包人额外提出的指令，超出了原合同约定范围，由此产生的额外费用理应由发包人负担。45.【参考答案】B【解析】根据《民法典》规定，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。合同变更需要当事人协商一致，采用书面形式。工程变更属于合同实质性内容变更，双方应协商签订补充协议确定价款调整。46.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》规定，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。EPC总承包模式下，总承包单位可以将非主体、非关键性工作分包给具有相应资质的单位，但需经建设单位认可。分包单位不得将其承包的工程再分包。47.【参考答案】D【解析】根据《民法典》规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。中标通知书发出后，招标人与投标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。书面合同签订之日为合同成立时间。48.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。承包人对工程的照管、清理和保卫属于发包人原因导致的额外支出。49.【参考答案】B【解析】根据《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。工程质量标准属于合同实质性条款，未达到约定标准即构成违约，即使验收合格也应承担相应违约责任。50.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》和合同示范文本，固定总价合同的风险范围应在合同中约定。超出约定风险范围的，应按照合同约定的调整方法调整合同价款。通常做法是根据约定的调价公式或双方确认的市场价格信息进行调整。51.【参考答案】A【解析】根据《民法典》第五百七十八条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。本案中乙明确表示无法按合同供货，构成预期违约，甲有权解除合同并要求赔偿损失。52.【参考答案】A【解析】根据监理合同示范文本，委托人提前终止合同的，应支付已履行期间的监理报酬。已工作时间占比60%，则应付酬金为300万元×60%=180万元。此外还需支付合理补偿，但本选项仅计算基本酬金部分，180万元为最接近正确答案。53.【参考答案】B【解析】预付款金额=3000×20%=600万元。起扣点=3000×60%=1800万元。累计完成1800万元时达到起扣点，应从本月开始扣回。本月应扣回预付款=本月完成价款×(预付款/合同价款)=200×(600/3000)=40万元。54.【参考答案】B【解析】根据FIDIC施工合同条件（1999年版红皮书）第20.1款规定，工程师在收到承包商的索赔报告或进一步提交的索赔理由和证据后，应在42天内做出回应，包括批准或不批准、要求进一步补充材料的指示。这是FIDIC合同中关于索赔处理的重要时限规定。55.【参考答案】D【解析】根据《仲裁法》规定，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会做出决定或者请求人民法院做出裁定。一方请求仲裁委员会做出决定，另一方请求人民法院做出裁定的，由人民法院裁定。仲裁协议效力认定可由仲裁委员会或人民法院进行。56.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力导致的工期延误可以顺延。不可抗力造成的人员窝工、机械闲置等损失，由承包人和发包人各自承担自己的损失。承包人的人员和机械费用由承包人承担，发包人承担工程本身损害和第三方损失。57.【参考答案】C【解析】履约保函是银行应承包人请求向发包人开立的担保文件，保证承包人履行合同义务。当承包人严重违约时，发包人可按照保函规定向开立保函的银行索赔。履约保函一经开出，银行即承担独立付款责任，不需要承包人同意即可索赔。58.【参考答案】B【解析】单价合同的特点是按实际完成的工程量乘以合同约定的综合单价进行结算。实际完成工程量1200立方米×200元/立方米=24万元。工程量增加在合理范围内，按实际工程量结算。59.【参考答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，进度款支付流程和时间节点符合题目所述。监理人审查期限、发包人支付期限以及逾期利息计算标准均符合示范文本规定。该合同约定合法有效。60.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》和《标准施工招标文件》规定，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。不同工程部位的保修期限不同，如基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，屋面防水工程为5年等。61.【参考答案】C【解析】工程预付款=5000×25%=1250万元。起扣点计算公式为：起扣点=合同总价-预付款/主要材料及构件所占比例=5000-1250/60%=5000-2083.33≈2917万元，最接近3000万元。起扣点是指开始扣回预付款时的累计完成工程价款数额。62.【参考答案】B【解析】根据《民法典》规定，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。但定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力。本案定金限额=200×20%=40万元，未超限，故乙公司应双倍返还80万元。63.【参考答案】B【解析】承包人采取防护措施是为了减少损失扩大，属于为防止损失扩大而采取的合理措施，相关费用由发包人承担。但工程本身因不可抗力（暴雨）受损，根据不可抗力风险分担原则，工程本身的损害由发包人承担。修复费用10万元属于工程本身损害，由发包人承担。64.【参考答案】C【解析】根据《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。仲裁和诉讼是两种相互排斥的争议解决方式，当事人只能选择其一。若选择仲裁则排除法院管辖，若未约定仲裁或仲裁协议无效则可通过诉讼解决。65.【参考答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》规定，合同组成文件包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附录、专用合同条款、通用合同条款等。招标文件答疑文件不属于合同组成部分。投标邀请书是招标阶段的文件。招标公告是发布招标信息的文件，均不构成合同内容。因此正确答案为A。66.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利。因此正确答案为C。67.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，监理人收到承包人提交的竣工付款申请单后28天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后28天内审核完毕并提出异议。因此正确答案为C。68.【参考答案】A【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。安全文明施工费属于措施项目费。规费和税金属于其他项目费中的法定费用，暂列金额属于其他项目费。因此正确答案为A。69.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，缺陷责任期一般从工程通过竣工验收之日起计算。因承包人原因导致工程无法按时竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按期竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。因此正确答案为C。70.【参考答案】B【解析】根据《标准施工招标文件》规定，合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标书及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书等。专用合同条款对通用合同条款有补充修改的，以专用合同条款为准。因此正确答案为B。71.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，计日工由承包人按合同约定的工作内容提交计价报告，发包人应在收到报告后7天内核实并确认。发包人在核实前应通知承包人派人参加。如承包人接到通知后不参加核实，发包人可自行核实并确认。因此正确答案为C。72.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在监理人出具进度付款证书后的14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。因此正确答案为B。73.【参考答案】D【解析】根据《标准施工招标文件》规定，预付款担保的金额一般与预付款金额相同，预付款担保随预付款扣回而递减。在工程预付款全部扣回前，预付款担保持续有效。因此正确答案为D。74.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因承包人原因造成实际进度与计划进度不符时，承包人应按照监理人要求采取赶工措施。由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担，发包人不予补偿。这是承包人违约责任的一部分。因此正确答案为C。75.【参考答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》规定，质量保证金一般为合同价款的3%。质量保证金用于保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修。在缺陷责任期满后，发包人应将质量保证金返还给承包人。因此正确答案为A。76.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，分包工程经验收合格后，分包工程的缺陷责任由承包人向发包人负责。承包人与分包人之间的责任关系按照分包合同约定执行。发包人不得直接要求分包人承担责任，但可要求承包人追究分包人的相应责任。因此正确答案为B。77.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，因非承包人原因导致工程量偏差超过15%时，可增加或减少后的剩余工程量部分的综合单价应予调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高。因此正确答案为C。78.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》规定，履约担保的有效期自工程开工之日起至发包人签发工程接收证书之日止。在缺陷责任期间，如承包人需要提交履约保函的，其有效期应延续至缺陷责任期满。因此正确答案为C。79.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力事件发生后，发包人应承担的风险包括工程本身的损害、运至施工现场的材料和工程设备的损坏以及工程清理修复费用。承包人施工设备的损坏由承包人自行承担。因此正确答案为B。80.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的总价。暂估价应按省级或行业建设主管部门的规定计价，不得调整和更改。因此正确答案为A。81.【参考答案】B【解析】根据《标准施工招标文件》规定，因发包人原因导致暂停施工的，发包人应支付承包人由此增加的费用，并支付合理利润。发包人要求提前竣工的，应支付加速施工费用。异常恶劣气候条件和不可抗力事件导致的工期延误，承包人只能获得工期顺延，不能获得费用和利润补偿。因此正确答案为B。82.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。地基基础工程和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。因此正确答案为B。83.【参考答案】B【解析】根据《标准施工招标文件》规定，合同工期自监理人发出的开工通知载明的开工日期起计算。开工通知应载明开工日期，发包人应最迟在开工日期前7天向承包人发出开工通知。监理人应至少提前7天向承包人发出开工通知。因此正确答案为B。84.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程预付款的扣回方式主要有等额扣还法和起扣点扣还法两种。等额扣还法是在每期进度款中按相同金额扣还预付款。起扣点扣还法是在工程进度款累计金额达到起扣点后开始扣还预付款。因此正确答案为B。85.【参考答案】B【解析】固定总价合同在发生设计变更时，由于设计变更属