2026综合评标专家-江苏-江苏综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解

2026综合评标专家-江苏-江苏综合评标专家(工程造价类)历年参考题库含答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.三分之二2、工程量清单计价模式下，分部分项工程费的计算方法是：A.分部分项工程量乘以综合单价B.分部分项工程量乘以定额基价C.分部分项工程直接费乘以费率D.分部分项工程人工费乘以费率3、投标报价低于工程成本的，评标委员会应当：A.接受该报价并继续评审B.要求投标人作出书面说明并提供证明材料C.直接否决其投标D.报招标人批准后接受该报价4、工程量清单计价格式中，不可竞争费用是指：A.人工费B.材料费C.规费D.利润5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照以下哪种方式作出结论：A.协商一致B.少数服从多数C.招标人代表决定D.评委组长决定6、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的项目编码采用五级编码，其中第四级编码表示：A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程名称顺序码7、投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的：A.百分之一B.百分之二C.百分之三D.百分之五8、在工程量清单计价中，措施项目费的计算方法不包括：A.综合单价法B.参数法C.分包法D.定额单价法9、评标过程中，评标委员会发现某投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应，应当：A.要求投标人补正B.继续评审但注明情况C.否决该投标D.报行政监督部门处理10、根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应当依据鉴定材料作出独立判断，这体现了造价鉴定的：A.客观性原则B.独立性原则C.公正性原则D.科学性原则11、招标控制价的编制依据不包括：A.工程量清单B.企业的定额C.建设工程设计文件D.拟定的招标文件12、在工程价款结算中，进度款的支付比例不得低于期中结算价款的：A.百分之六十B.百分之七十C.百分之八十D.百分之九十13、投标人相互串通投标报价的，中标无效，处以中标项目金额：A.千分之五以上千分之十以下的罚款B.千分之十以上百分之二十以下的罚款C.百分之五以上百分之十以下的罚款D.百分之一以上百分之五以下的罚款14、根据《标准施工招标文件》，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在：A.一至三人B.二至五人C.三至五人D.五人以上15、下列费用中，属于其他项目费的是：A.分部分项工程费B.措施项目费C.暂列金额D.规费16、工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件，应当由：A.造价工程师签字并加盖执业专用章B.技术人员签字并加盖单位公章C.法定代表人签字并加盖执业专用章D.项目负责人签字并加盖单位公章17、投标人少于三个的，招标人应当：A.直接发包B.重新招标C.邀请招标D.谈判采购18、关于工程造价鉴定的下列说法，正确的是：A.鉴定人可以根据需要自行调查取证B.鉴定意见应当由鉴定人签名并加盖鉴定机构印章C.鉴定过程不需要记录D.鉴定人无需回避19、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由负责：A.投标人B.招标人C.造价咨询单位D.设计单位20、根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当：A.承担违约责任B.承担缔约过失责任C.不承担法律责任D.承担侵权责任21、江苏省综合评标专家库中，工程造价类专业专家应当具备哪些条件才能申请入库？A.具有副高级及以上技术职称，从事相关领域工作满八年B.具有中级技术职称，从事相关工作满十年C.具有高级工程师职称且年龄不超过五十周岁D.具有注册会计师资格且从事造价工作满五年22、在江苏省建设工程招投标活动中，投标保证金的最高限额不得超过招标项目估算价的多少？A.百分之一B.百分之二C.百分之三D.百分之五23、某建设工程采用工程量清单计价方式，合同约定人工费占比为百分之十五，施工期间人工费上调百分之十，材料费未发生波动，则调整后的综合单价应如何计算？A.综合单价直接上浮百分之十五B.仅调整人工费部分，综合单价上浮百分之一点五C.综合单价上浮百分之十D.综合单价不变，另行协商补偿24、评标委员会成员人数应为多少人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二？A.三人B.五人C.七人D.九人25、江苏省工程造价咨询企业出具的工程结算审核报告，对同一项目复核时，复核周期一般不少于多长时间？A.三个月B.六个月C.一年D.二年26、某工程项目因设计变更导致工程量增减幅度超过合同约定百分之十，承包人认为应调整合同价款，发包人不同意。此时应如何处理？A.按承包人提出的价款执行B.双方协商确定调整金额C.直接按原合同价款执行不变D.由财政部门裁决27、江苏省综合评标专家在评标过程中发现投标文件存在重大遗漏，正确的处理方式是？A.自行补充完善该部分内容B.立即宣布该投标无效C.提请评标委员会集体审议处理D.要求投标人现场澄清并自行判断28、工程价款结算争议中，当事人申请工程造价鉴定的，鉴定机构应当在多长时间内完成鉴定？A.三十日B.六十日C.九十日D.一百二十日29、某招标项目在开标后发现一名投标人的报价明显低于其他投标人，评标委员会应如何处理？A.直接否决其投标B.要求其提供书面说明及相关证明材料C.允许其修正报价后继续评审D.由招标人直接决定是否接受30、江苏省建设工程造价管理机构发布的工程造价信息中，材料价格信息的采集周期一般为多久？A.每周B.每月C.每季度D.每年31、某工程项目采用总价合同，在施工过程中发现地质条件与勘察报告严重不符，承包人要求调整合同价款。下列说法正确的是？A.总价合同不调价，风险由承包人承担B.地质条件属于不可预见因素，可按合同约定调整C.承包人应先施工再申请调价D.由监理单方决定调整金额32、在江苏省招投标公共服务平台上，招标文件发售时间最短不得少于多少个工作日？A.三个工作日B.五个工作日C.七个工作日D.十个工作日33、某建设项目竣工结算审核中发现施工单位虚报工程量，经核实虚报金额占总结算金额的百分之八，对此应如何处理？A.扣除虚报部分并处以相应罚款B.仅扣除虚报部分不作处罚C.全部重新审计并追究刑事责任D.由施工单位自行承担损失不予扣减34、江苏省综合评标专家库实行年度审核制度，专家每年参加继续教育培训的学时要求不低于多少学时？A.二十学时B.三十学时C.四十学时D.五十学时35、某工程采用固定单价合同，施工过程中因政策调整导致材料价格上涨百分之二十，承包人要求调整单价。合同约定价格波动超过百分之五可调整。则应如何处理？A.全部涨幅由承包人承担B.超过百分之五的部分予以调整C.全部涨幅由发包人承担D.双方各承担百分之十36、工程招标文件的澄清或修改应在投标截止时间至少多少日前发出？A.十日B.十五日C.二十日D.三十日37、江苏省工程造价咨询企业和注册造价工程师在开展业务时，应当遵循什么原则？A.利润最大化原则B.独立、客观、公正原则C.委托人利益优先原则D.效率优先原则38、某工程项目的招标控制价编制完成后，公布时间不得晚于何时？A.投标截止日五日前B.投标截止日十日前C.开标当日D.投标截止日前三日39、在工程索赔案件中，承包人提交索赔意向通知书的时间要求是？A.知道索赔事件发生后七天内B.知道索赔事件发生后十四天内C.知道索赔事件发生后二十八天内D.竣工结算时一并提出40、江苏省某大型公共建筑项目采用综合评估法评标，技术标评分权重不得低于总分值的多少？A.百分之三十B.百分之四十C.百分之五十D.百分之六十41、根据《江苏省综合评标专家管理办法》，综合评标专家的继续教育每年应当不少于多少学时？A.12学时B.24学时C.36学时D.48学时42、工程造价类综合评标专家在评审过程中，发现招标文件存在重大缺陷时，应当如何处理？A.直接继续评审B.向招标人提出书面质疑C.中止评审并向行政监督部门报告D.自行修改招标文件43、根据《招标投标法实施条例》，评标委员会成员对评标结果有异议的，应当在什么时间提出？A.评标结束前B.中标结果公示前C.合同签订前D.档案归档前44、江苏省综合评标专家库实行什么管理制度？A.终身制B.动态管理、进出有序C.一次入库永久有效D.按专业固定分配45、工程造价类专家在评审工程量清单时，发现工程量计算误差超过多少应予以纠正？A.1%B.3%C.5%D.10%46、根据《江苏省建设工程造价管理办法》，编制工程量清单应当依据什么文件？A.项目可行性研究报告B.初步设计文件和工程量计算规则C.施工合同D.竣工结算资料47、综合评标专家在评审过程中，发现投标人之间存在串通投标嫌疑时，应当如何处理？A.直接向公安机关报案B.中止评审并报告行政监督部门C.自行调查取证D.通知其他投标人48、江苏省综合评标专家申请入库应当具备什么基本条件？A.大学本科以上学历B.从事相关领域工作满八年并具有高级职称C.通过专家评审培训D.具有三年以上评标经验49、根据《政府采购法》，评标专家对政府采购评审结果有异议的，可以在多少工作日内提出书面质疑？A.3个工作日B.5个工作日C.7个工作日D.10个工作日50、工程造价类专家在评审投标报价时，发现报价明显低于成本价的，应当如何处理？A.直接否决投标B.要求投标人作出书面说明并提供证明材料C.按最低评标价法处理D.上报主管部门51、根据《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在多少以上的必须进行招标？A.100万元B.200万元C.400万元D.1000万元52、综合评标专家在评审过程中，发现评标委员会成员之间存在利益冲突时，应当如何处理？A.直接回避B.向招标人报告并申请回避C.继续参与评审D.建议更换评标委员会成员53、根据《招标投标法》，评标委员会完成评标后应当向谁提交书面评标报告？A.招标人B.行政监督部门C.建设主管部门D.公共资源交易中心54、江苏省综合评标专家继续教育培训应当由什么机构组织？A.招标人自行组织B.省级行政监督部门或行业协会C.公共资源交易中心D.评标专家所在工作单位55、工程造价类专家在评审标底时，发现标底编制存在重大错误的，应当如何处理？A.直接采用标底B.要求招标人重新编制C.按修正后的标底评审D.上报主管部门56、根据《江苏省综合评标专家库管理办法》，专家入库有效期为多少年？A.2年B.3年C.5年D.终身有效57、综合评标专家在评审过程中，发现投标文件存在实质性不响应招标文件要求的，应当如何处理？A.要求投标人澄清B.否决其投标C.要求投标人修改投标文件D.上报行政监督部门58、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会成员人数应当为多少人以上单数？A.3人B.5人C.7人D.9人59、江苏省工程造价类专家在评审分部分项工程量清单时，主要依据什么规范？A.《建设工程工程量清单计价规范》B.《建筑工程施工质量验收统一标准》C.《工程建设标准强制性条文》D.《建设工程造价咨询规范》60、综合评标专家在评审过程中，发现评标委员会组建存在问题的，应当如何处理？A.直接向公安机关报案B.中止评审并报告行政监督部门C.继续参与评审D.自行组织重新评标61、根据《江苏省招标投标管理条例》，综合评标专家应当履行什么义务？A.保守秘密义务B.为招标人提供咨询义务C.为投标人提供指导义务D.协助行政机关调查义务62、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，分部分项工程费的计算依据不包括下列哪一项？A.分部分项工程项目的工程量B.项目特征描述C.投标人的报价策略D.综合单价63、根据江苏省现行建设工程计价依据，施工机械使用费中不包括下列哪一项费用？A.大修理费B.安拆费及场外运费C.驾驶人员的人工费D.燃料动力费64、在工程造价鉴定过程中，鉴定人应当回避的情形是下列哪一种？A.鉴定人与鉴定事项有利害关系B.鉴定人具备相应的专业资质C.鉴定机构具有司法鉴定许可证D.鉴定意见已出具初稿65、根据《招标投标法实施条例》，招标人采用邀请招标方式的，应当向多少个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书？A.2个B.3个C.5个D.7个66、某建设工程合同约定采用单价合同方式，结算时发现清单中某项工程量与图纸计算量存在较大差异。根据工程量清单计价规范，该差异的处理原则是：A.以清单工程量为准，不予调整B.以图纸工程量为准，据实调整C.由承包人承担全部差异风险D.由发包人承担全部差异风险67、根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设单位应当在收到竣工结算报告及完整资料后，对500万元至2000万元工程进行审查的时限为：A.15天B.20天C.30天D.45天68、根据江苏省建设工程工程量清单计价定额，措施项目中安全文明施工费的计费基数通常为：A.人工费+机械费B.分部分项工程费C.人工费D.分部分项工程费+可以计量的措施项目费69、工程变更引起分部分项工程项目发生变化时，关于综合单价的调整原则，下列说法正确的是：A.任何变更均按原合同综合单价执行B.变化幅度在15%以内的工程量变化不调价C.已有适用综合单价的，采用已有单价D.变更仅因承包人原因导致的可调整单价70、根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员不得少于多少人？A.12人B.16人C.20人D.25人71、某施工合同约定工期为180天，因发包人原因造成工期延误30天，承包商索赔费用应包含：A.仅工期延长，不赔费用B.工期延长及窝工损失C.工期延长、窝工损失及利润D.工期延长、窝工损失、利润及违约金72、根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额应由谁掌握使用？A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位73、根据《江苏省建设工程费用定额》，规费中社会保险费的计费基数为：A.分部分项工程费B.人工费C.人工费+机械费D.直接费74、工程竣工结算审核中发现施工单位虚报工程量，对于多报部分的工程款应如何处理？A.按审减额的50%扣减B.按审减额全额扣减C.仅核减工程量，保留原总价D.由双方协商确定扣减比例75、根据《标准施工招标文件》，工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的：A.3%B.5%C.8%D.10%76、某项目采用工程量清单招标，最高投标限价的编制依据不包括：A.招标工程量清单B.建设工程设计文件C.施工现场情况D.投标人的企业定额77、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限中屋面防水工程为：A.2年B.3年C.5年D.设计文件规定的合理使用年限78、根据《建设工程造价鉴定规范》，当事人在鉴定过程中对专门性问题有异议并申请鉴定人出庭的，鉴定人出庭的费用由谁承担？A.鉴定人所在单位B.申请方当事人C.败诉方当事人D.建设单位与施工单位各半承担79、根据《工程造价术语标准》，所谓"工程变更"不包括下列哪种情形：A.设计变更B.施工条件变更C.工期顺延D.追加或删减某些工作80、某建设单位与施工单位签订施工合同时约定，工期每提前一天奖励5000元，每延误一天罚款5000元。工程实际工期比合同工期延误了10天，承包商认为延误系发包人原因所致，该情况下应如何处理？A.按延误天数扣除50000元B.先扣除罚款，承包商另行索赔C.不扣款也不奖励D.承包商的索赔与工期延误处罚可同时主张81、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于计日工的计价方式，下列说法正确的是：A.按承包人的投标报价计取B.按合同约定的计日工单价计取C.按当地信息价计取D.由发承包双方另行协商确定82、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。这体现了招标投标的什么原则？A.公平原则B.公正原则C.公开原则D.诚实信用原则83、在建设工程工程量清单计价规范中，分部分项工程费的计算公式正确的是？A.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×综合单价)B.分部分项工程费=∑(分部分项工程量×定额基价)C.分部分项工程费=直接费+间接费D.分部分项工程费=人工费+材料费84、评标委员会由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的？A.三分之一B.二分之一C.三分之二D.四分之三85、关于工程造价的构成，下列费用中属于措施项目费的是？A.住房公积金B.文明施工费C.工程排污费D.社会保障费86、在招投标活动中，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由什么组织按照招标文件规定的标准和方法审查处理？A.招标人B.评标委员会C.建设行政主管部门D.招标代理机构87、工程量清单计价模式下，其他项目费的暂列金额主要用于？A.支付合同签订时无法确定价格的材料费用B.支付施工中可能发生的工程变更C.支付竣工验收后的质量保证金D.支付竣工结算时的调差费用88、根据《建设工程造价咨询规范》，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应当由谁签署并加盖工程造价咨询企业公章？A.造价工程师B.法定代表人C.技术负责人D.项目负责人89、招标文件的澄清或者修改可能在下列哪个时间发出？A.投标截止时间十五日前B.投标截止时间十日前C.开标前三个工作日D.中标通知书发出后90、竣工结算审核时，对于工程量偏差超过多少的部分，应调整综合单价？A.5%B.10%C.15%D.20%91、工程预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的？A.5%B.10%C.15%D.20%92、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于以他人名义投标的是？A.使用通过受让或者租借的方式获取的资格、资质证书投标的B.不同投标人的投标文件由同一单位编制C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人93、工程造价信息包括价格信息和指数信息两类，下列属于价格指数信息的是？A.人工工资单价B.材料设备市场价格C.工程造价指数D.施工机械台班单价94、在工程变更价款调整中，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用？A.已有的价格B.类似项目的价格C.成本加利润的价格D.重新组价的价格95、根据《标准施工招标文件》，下列文件中属于施工组织设计组成部分的是？A.项目经理配备B.施工总进度计划C.投标函D.投标保证金96、建设工程造价管理的内容包括工程造价合理确定和？A.工程造价有效控制B.工程造价全面核算C.工程造价动态管理D.工程造价精确计算97、关于投标保证金的说法，正确的是？A.投标保证金不得超过项目估算价的2%B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应与投标有效期一致D.投标保证金应以现金形式提交98、下列费用中，应当计入建筑安装工程材料费的是？A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费99、工程索赔事件中，承包商可索赔施工机械使用费的情形是？A.完成额外工作增加的机械使用费B.工效降低导致的机械使用费增加C.非承包商责任导致工程延期增加的机械租赁费D.非承包商责任导致机械停工的窝工费100、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中应列入分部分项工程项目清单的是？A.预制混凝土桩B.安全文明施工费C.夜间施工增加费D.二次搬运费

参考答案及解析1.【参考答案】D【解析】《招标投标法》第三十七条明确规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。这是为了保证评标工作的专业性和公正性。2.【参考答案】A【解析】工程量清单计价的核心公式为分部分项工程费等于分部分项工程量乘以综合单价。综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。这是清单计价与定额计价的重要区别。3.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第五十一条规定，投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标。但在实际操作中，应先要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，经评标委员会认定确实低于成本的，方可否决。4.【参考答案】C【解析】根据相关规定，规费和税金为不可竞争费用，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。投标人在编制投标报价时，规费和税金应按规定的费率计取，不得随意调整。5.【参考答案】B【解析】《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意。6.【参考答案】D【解析】工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，一至九位为统一编码，其中一、二位为专业工程代码，三、四位为附录分类顺序码，五、六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。7.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的百分之二。但最高不得超过八十万元人民币。这一规定旨在平衡保障招标人权益和减轻投标人负担两个方面。8.【参考答案】C【解析】措施项目费的计算方法主要有综合单价法和参数法两种。综合单价法适用于可以计算工程量的措施项目；参数法适用于以计算基数乘以费率的方法计取的措施项目。分包法不是措施项目费的计算方法。9.【参考答案】C【解析】根据《招标投标法实施条例》第五十一条，投标文件不符合招标文件实质性要求的，评标委员会应当否决其投标。实质性要求和条件包括工期、质量、技术标准、合同主要条款等内容，未响应的投标文件不得进入下一轮评审。10.【参考答案】B【解析】造价鉴定的独立性原则要求鉴定机构和鉴定人在鉴定活动中应当保持独立，不受外界干扰，依据鉴定材料独立作出专业判断。客观性强调以事实为依据，公正性强调不偏袒任何一方，科学性强调采用科学方法。11.【参考答案】B【解析】招标控制价的编制依据包括：建设工程工程量清单计价规范、拟定的招标文件及工程量清单、与建设项目相关的标准、规范、技术资料、工程造价管理机构发布的工程造价信息等。企业定额是投标人编制投标报价的依据，不能作为招标控制价的编制依据。12.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程进度款结算与支付应当符合下列规定：累计实际完成的工程量应不低于合同工程量的百分之九十；进度款支付比例不得低于期中结算价款的百分之八十，也不得高于百分之九十。13.【参考答案】A【解析】《招标投标法》第五十三条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。14.【参考答案】A【解析】《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以确定一名中标人。推荐中标候选人的人数应当在一至三人之间。15.【参考答案】C【解析】其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购。16.【参考答案】A【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件，应当由造价工程师签字并加盖执业专用章。这是确保工程造价成果文件合法性和有效性的基本要求。17.【参考答案】B【解析】《招标投标法》第二十八条规定，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。这是为了保证招标的竞争性，确保招标人能够获得合理的投标报价和优质的服务。重新招标后投标人仍少于三个的，可以按照相关规定采用其他方式采购。18.【参考答案】B【解析】根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定意见应当由鉴定人签名并加盖鉴定机构印章。鉴定人不得自行调查取证，应当依据当事人提供的证据材料进行鉴定。鉴定过程应当详细记录，鉴定人存在法定回避情形的应当回避。19.【参考答案】B【解析】《建设工程工程量清单计价规范》规定，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。投标人依据工程量清单进行投标报价，对工程量清单不负有核实的义务，但其报价应当基于招标人提供的工程量清单。20.【参考答案】A【解析】《招标投标法》第四十五条规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标通知书发出后合同关系成立，改变中标结果属于违约行为。21.【参考答案】A【解析】根据江苏省综合评标专家库管理办法，工程造价类专业专家应具备副高级及以上技术职称，从事相关专业工作满八年，熟悉招投标法律法规，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责，年龄在七十周岁以下，身体健康，能够承担评标工作。22.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及江苏省相关规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的百分之二。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金可以采用现金、银行保函、担保机构担保书等形式缴纳。23.【参考答案】B【解析】根据工程量清单计价规范，当合同约定风险幅度内不调整时，人工费上涨超过合同约定幅度的，可按合同约定调整。人工费占比百分之十五，上调百分之十，则综合单价上浮幅度为百分之十五乘以百分之十等于百分之一点五，仅调整人工费差额部分。24.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。大型复杂项目专家人数可适当增加。25.【参考答案】B【解析】根据江苏省工程造价咨询企业管理相关规定，工程造价咨询企业对同一工程项目的结算审核成果，自出具正式报告之日起六个月内原则上不予复核。确需复核的，应由委托方提出书面申请并说明理由，经协商一致后方可进行。26.【参考答案】B【解析】根据建设工程工程量清单计价规范，因设计变更导致工程量偏差超过合同约定幅度时，发承包双方应按照合同约定的调整方法协商确定合同价款调整金额。协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。27.【参考答案】C【解析】评标专家不得单独对投标文件作出认定，发现重大问题应提请评标委员会集体审议。对于投标文件中的重大遗漏，评标委员会应依据招标文件和相关法律法规集体讨论决定，必要时可要求投标人作出澄清说明，但不得超出投标文件范围。28.【参考答案】C【解析】根据《建设工程造价鉴定规范》及江苏省相关规定，工程造价鉴定一般应当在受理后九十日内完成鉴定。案情复杂或工程量较大的项目，经委托方同意可适当延长，但延长期限一般不超过九十日。鉴定机构应及时提交鉴定意见书。29.【参考答案】B【解析】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，当投标报价明显低于其他投标人报价时，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定其以低于成本报价竞标并否决其投标。30.【参考答案】B【解析】根据江苏省建设工程造价管理规定，工程造价管理机构应定期发布工程造价信息，材料价格信息原则上每月采集、发布一次。遇市场价格剧烈波动时，可增加发布频次。工程造价信息是编制招标控制价、结算审核的重要参考依据。31.【参考答案】B【解析】总价合同并非绝对不调价，当出现不可预见的地质条件变化等情形时，应按合同约定进行调整。发包人提供的地质勘察资料与实际不符属于发包人应承担的风险范围。承包人应及时通知发包人并保留证据，按合同约定的变更程序处理。32.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及江苏省相关规定，招标文件的发售期不得少于五个工作日。招标文件售价应按照弥补制作成本的原则确定，不得以营利为目的。潜在投标人可在法定发售期内获取招标文件。33.【参考答案】A【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》及相关规定，竣工结算审核中发现虚报工程量的，应扣除虚报部分工程款。情节严重或虚报比例超过一定标准的，可按合同约定或地方规定处以罚款，并记入企业信用档案。涉及违法犯罪的移交司法机关处理。34.【参考答案】B【解析】根据江苏省综合评标专家库管理办法，评标专家应积极参加继续教育，每年参加培训的时间累计不少于三十学时。培训内容包括法律法规、评标实务、职业道德等方面。未按规定完成培训学时的专家，可能影响其专家资格延续。35.【参考答案】B【解析】固定单价合同中约定了价格调整机制的，应按合同约定执行。当材料价格上涨超过合同约定的风险幅度（本题为百分之五）时，超过部分应予调整。调整幅度为实际涨幅减去风险幅度，即百分之二十减去百分之五等于百分之十五的部分进行调整。36.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法》第二十三条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。37.【参考答案】B【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》及注册造价工程师职业道德规范，工程造价咨询企业和注册造价工程师开展业务应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则。不得同时承接同一项目的招标控制价编制和投标报价编制业务。38.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮。招标控制价公布的时限要求是不晚于投标截止日前十五日公布。投标人认为招标控制价未按要求编制的，可在开标前向招投标监督机构投诉。39.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后二十八天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。逾期未提交的，丧失索赔权利。索赔意向通知书是索赔程序的起始环节。40.【参考答案】C【解析】根据江苏省房屋建筑和市政基础设施工程评标办法相关规定，采用综合评估法评标的，技术部分评分权重一般不低于分值总体的百分之五十，商务部分评分权重不高于百分之五十。具体权重由招标人在招标文件中明确，但应符合省级相关管理规定。41.【参考答案】B【解析】综合评标专家每年应当参加不少于24学时的继续教育，内容包括法律法规、专业知识、职业道德等方面，确保持续提升专业能力。42.【参考答案】C【解析】评审过程中发现招标文件存在重大缺陷可能影响公正评标的，专家应当中止评审并及时向行政监督部门报告，由相关部门依法处理。43.【参考答案】A【解析】评标委员会成员对评标结果有异议的，应当在评标结束前以书面形式提出并说明理由，未提出的视为同意评标结果。44.【参考答案】B【解析】综合评标专家库实行动态管理制度，定期考核、进出有序，对不符合条件的专家及时清退，确保评标队伍的专业性和公正性。45.【参考答案】C【解析】工程量清单计算误差超过5%的，评标委员会应当要求招标人澄清或纠正，确保工程计价数据的准确性和完整性。46.【参考答案】B【解析】工程量清单编制应当依据初步设计文件和工程量计算规则，确保清单项目的完整性和准确性，为后续计价提供基础。47.【参考答案】B【解析】发现串通投标嫌疑的，专家应当中止评审并及时报告行政监督部门，由相关部门依法调查处理，确保评标活动的公正性。48.【参考答案】B【解析】申请入库专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平，具备丰富的实践经验和专业能力。49.【参考答案】B【解析】评标专家对政府采购评审结果有异议的，应当在5个工作日内提出书面质疑，说明具体理由和依据，确保评审活动的规范性。50.【参考答案】B【解析】报价明显低于成本价的，评标委员会应当要求投标人作出书面说明并提供证明材料，无法证明合理性的按无效标处理。51.【参考答案】C【解析】施工单项合同估算价在400万元以上的，必须依法进行招标，确保工程建设的公开、公平、公正原则得到落实。52.【参考答案】B【解析】发现利益冲突的，专家应当及时向招标人报告并申请回避，确保评标活动的公正性和专业性，避免利益输送。53.【参考答案】A【解析】评标委员会完成评标后应当向招标人提交书面评标报告，并推荐中标候选人或根据授权直接确定中标人。54.【参考答案】B【解析】继续教育培训应当由省级行政监督部门或行业协会统一组织，确保培训内容的专业性和规范性。55.【参考答案】B【解析】标底编制存在重大错误的，评标委员会应当要求招标人重新编制，确保评标活动的公正性和专业性。56.【参考答案】B【解析】专家入库有效期为3年，期满前应当参加继续教育和考核，合格后方可延续入库，确保专家队伍的专业水平。57.【参考答案】B【解析】投标文件存在实质性不响应招标文件要求的，评标委员会应当否决其投标，确保评标活动的公正性和专业性。58.【参考答案】B【解析】评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。59.【参考答案】A【解析】分部分项工程量清单评审应当依据《建设工程工程量清单计价规范》，确保清单项目的完整性和准确性。60.【参考答案】B【解析】发现评标委员会组建存在问题的，专家应当中止评审并及时报告行政监督部门，由相关部门依法处理。61.【参考答案】A【解析】综合评标专家应当履行保守秘密义务，不得泄露应当保密的情况和资料，确保评标活动的公正性和专业性。62.【参考答案】C【解析】分部分项工程费=∑分部分项工程量×综合单价。综合单价的确定需依据项目特征描述、企业定额或参照相关定额，以及市场价格信息。投标人的报价策略属于投标决策层面的商业行为，不影响工程费的法定计算依据，故本题选C。63.【参考答案】B【解析】施工机械使用费包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费及税费等。安拆费及场外运费仅针对能分体安装且进出场可单独计费的机械，大部分机械此项费用已包含在台班单价中，不属于普遍性费用组成，故本题选B。64.【参考答案】A【解析】根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，鉴定人应与鉴定事项无利害关系，否则应当自行回避或依当事人申请回避。B、C、D三项均为鉴定人履职的必要条件或工作进展，不构成回避理由，故本题选A。65.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第八条明确规定，邀请招标应当向3个以上符合资质的特定法人或其他组织发出投标邀请书，以保证充分竞争。少于3个将影响竞争性，不符合法定要求，故本题选B。66.【参考答案】B【解析】单价合同的特点是单价相对固定，工程量按实结算。当清单工程量与图纸工程量存在差异时，应以实际完成并经确认的工程量为准进行调整，体现工程量按实结算的原则，故本题选B。67.【参考答案】C【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程竣工结算审查时限为：500万元以下20天，500万元至2000万元30天，2000万元至5000万元45天，5000万元以上60天。本题工程金额为500万至2000万区间，故审查时限为30天，选C。68.【参考答案】D【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用，其计费基数一般为分部分项工程费与可以计量的措施项目费之和。不同省份具体规定略有差异，江苏省采用此计费基数计算安全文明施工费基本费用，故本题选D。69.【参考答案】C【解析】工程变更综合单价调整遵循：已有适用于变更工程的综合单价按已有单价执行；有类似综合单价的参照类似单价；无适用也无类似的由承包人提出、发包人确认。A过于绝对，B、D不符合规范原则，故本题选C。70.【参考答案】C【解析】《工程造价咨询企业管理办法》规定，甲级工程造价咨询企业应具备多项条件，其中包括专职专业人员不少于20人，其中注册造价工程师不少于12人；乙级不少于12人，注册造价工程师不少于6人。故本题选C。71.【参考答案】B【解析】因发包人原因导致工期延误，承包商有权索赔工期和费用，费用一般包括窝工损失、现场管理费等直接损失。利润索赔通常仅在工程范围变更等情形下支持，单纯延误窝工一般不支持利润，故本题选B。72.【参考答案】C【解析】暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，由建设单位掌握使用，故本题选C。73.【参考答案】B【解析】江苏省建设工程费用定额规定，社会保险费属于规费项目，其计费基数为人工费，按照规定的费率计取。规费不得作为竞争性费用，必须按国家和省规定标准计取，故本题选B。74.【参考答案】B【解析】工程竣工结算审核应以实际完成的合格工程量为准。施工单位虚报工程量属于不实申报，审核时应按审减额全额扣减多报部分的工程款，同时可依据合同约定追究相应违约责任，故本题选B。75.【参考答案】B【解析】根据《标准施工招标文件》及财政部、建设部相关规定，工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。但需注意部分历史规定为5%，现行规定已下调至3%。若按旧规题库标准答案为5%，则选B，具体以最新规范为准。76.【参考答案】D【解析】最高投标限价由招标人编制，依据包括国家或省级建设主管部门颁发的计价依据、招标工程量清单、建设工程设计文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。投标人的企业定额属于投标人内部资料，招标人无法获取，不作为最高投标限价编制依据，故本题选D。77.【参考答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，建设工程最低保修期限：基础设施工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；供热与供冷系统为2个采暖期或供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年，故本题选C。78.【参考答案】C【解析】根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017规定，鉴定人出庭作证的费用由败诉方当事人承担，部分胜诉部分败诉的由法院根据具体情况决定分担比例。申请方先行垫付但最终由败诉方承担，故本题选C。79.【参考答案】C【解析】工程变更是指施工合同履行过程中由发包人、承包人、设计单位等提出的对原合同工程内容的修改，包括设计变更、施工条件变更、追加或删减某些工作等。工期顺延属于变更后果的处理结果，本身不是变更内容，故本题选C。80.【参考答案】B【解析】合同约定的工期延误罚款属于违约责任条款，承包商有权依据事实和合同向发包人提出索赔。实际处理中，先按约定扣除延误罚款，再由承包商通过索赔程序主张发包人原因导致的损失，二者性质不同可同时主张，故本题选B。81.【参考答案】B【解析】计日工是指在施工过程中完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同约定的计日工单价计价。计日工单价已在投标报价中列出，结算时按现场签证确认的实际数量乘以计日工单价计算，故本题选B。82.【参考答案】A【解析】公平原则是指招标投标活动应当公平对待所有投标人，不得因地区、部门等因素设置歧视性条件。题干中强调"不受地区或者部门的限制"，正是体现了对不同地域投标人的平等对待，属于公平原则的范畴。公正原则强调程序公正；公开原则强调信息公开透明；诚实信用原则强调诚实守信。本题正确答案为A。83.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费等于各分部分项工程量乘以相应的综合单价后求和。综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，并考虑风险因素。选项B使用的是定额基价而非综合单价；选项C、D的表述不完整。因此正确答案为A。84.【参考答案】C【解析】根据《中华人民共和国招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。这一规定旨在确保评标工作的专业性和公正性。选项A、B、D的比例均不符合法律规定。正确答案为C。85.【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。文明施工费属于措施项目费的重要组成部分。住房公积金和工程排污费属于规费项目；社会保障费也属于规费。措施项目费还包括安全施工费、临时设施费、二次搬运费等。正确答案为B。86.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第五十六条规定，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查处理。这确保了评标过程的连续性和专业性。正确答案为B。87.【参考答案】B【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项A描述的是暂估价；选项C、D不属于暂列金额的用途。正确答案为B。88.【参考答案】A【解析】根据《