2026年监理工程师《合同管理》真题及解析更

2026年监理工程师《合同管理》真题及解析更一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列法律事实中，属于行为的是（）。A.地震灾害B.战争爆发C.当事人订立合同D.社会动乱2.关于代理的法律特征，下列说法错误的是（）。A.代理人以被代理人名义进行民事活动B.代理行为必须是具有法律意义的行为C.代理人在代理权限范围内独立表示意思D.代理行为的法律后果由代理人承担3.根据《民法典》，下列合同中，不属于无效合同的是（）。A.恶意串通，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.违反法律、行政法规强制性规定的合同D.因重大误解订立的合同4.某施工合同约定工程竣工于2006年5月1日，施工单位因管理不善导致工期延误，于2006年5月10日才完成全部施工任务。则该施工合同诉讼时效截止于（）。A.2006年5月10日B.2008年5月10日C.2008年5月1日D.2006年11月10日5.根据《民法典》，债权人为促使债务人履行债务，可以与债务人约定（）。A.违约金B.定金C.保证金D.抵押物6.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.5C.7D.97.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.208.关于投标保证金，下列说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人不得挪用投标保证金D.中标人的投标保证金不予退还9.在建设工程施工合同中，发包人的义务是（）。A.办理施工许可证B.提供施工现场C.保修工程D.及时通知发包人检查隐蔽工程10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程停工的，承包人有权要求发包人（）。A.赔偿损失B.延长工期C.支付违约金D.解除合同11.建设工程材料采购合同中，交货日期的确定方式是（）。A.供货方负责送货的，以货发出日期为准B.供货方负责送货的，以承运单位签发日期为准C.采购方自提的，以采购方收货戳记日期为准D.委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准12.根据《建设工程勘察设计合同管理条例》，设计合同的定金为估算设计费的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%13.在建设工程监理合同中，监理人的主要义务是（）。A.选派合格的监理人员B.提供施工场地C.支付监理报酬D.提供工程资料14.关于建设工程总承包合同，下列说法正确的是（）。A.总承包单位可以将全部工程转包给其他单位B.总承包单位可以将部分工程分包给其他单位C.总承包单位经发包人同意，可以将主体结构工程分包D.分包单位不得将工程再分包15.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.不得就扩大的损失要求赔偿B.可以就扩大的损失要求赔偿C.由违约方承担全部损失D.由双方分担扩大的损失16.某工程项目，建设单位与甲公司签订了施工合同，与乙公司签订了监理合同。施工过程中，甲公司未经乙公司同意，擅自变更了工程设计。对此，（）。A.乙公司有权要求甲公司承担违约责任B.建设单位有权要求甲公司承担违约责任C.乙公司有权指示甲公司改正D.建设单位有权要求乙公司承担连带责任17.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师的职权范围通常不包括（）。A.发布指示B.批准工程延期C.确定变更价款D.解除合同18.建设工程风险识别的方法中，初始风险清单通常由（）提供。A.投资人B.业主C.承包商D.咨询单位或专家19.关于建设工程施工合同中的保修期，下列说法正确的是（）。A.保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.保修期从工程交付使用之日起计算C.保修期由发包人和承包人在合同中约定，但不得低于法定最低标准D.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限20.某施工合同履行过程中，因异常恶劣的气候条件导致工期延误。承包人应及时向工程师提交索赔意向通知，索赔意向通知应在索赔事件发生后（）天内提交。A.7B.14C.28D.3021.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.522.在建设工程设计合同中，设计人对设计文件承担的责任是（）。A.直至工程竣工验收合格B.直至工程保修期满C.终身D.3年23.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.2024.评标委员会由招标人依法组建，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/425.在建设工程施工合同中，承包人要求发包人支付工程进度款，应提供（）。A.工程量清单B.已完工程量报告C.竣工结算报告D.预付款支付申请26.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有监理单位出具的工程质量评估报告27.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程变更价款的确定，如果合同中有适用变更工程的价格，则（）。A.参照类似价格确定B.由工程师确定C.按合同中的价格D.由双方协商确定28.建设工程材料设备采购合同履行过程中，采购方因故不能按期提货的，应（）。A.提前通知供货方B.支付违约金C.承担货物灭失的风险D.货物由供货方代管29.关于建设工程监理合同的违约责任，下列说法正确的是（）。A.监理人因过失造成工程损失的，应承担全部赔偿责任B.监理人因过失造成工程损失的，应承担赔偿责任，但赔偿额不超过扣除税金后的监理报酬C.监理人不承担违约责任D.监理人只承担行政责任30.某建设工程施工合同约定，工程竣工结算价按承包人投标报价加上设计变更增减价款计算。施工过程中发生设计变更，承包人及时提交了变更工程价款报告，工程师在收到报告后（）天内予以确认。A.7B.14C.28D.3031.根据《民法典》，保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.共同保证D.按份保证32.在建设工程施工合同中，发包人未按约定支付工程进度款，承包人有权（）。A.留置工程B.变卖工程C.停止施工D.解除合同33.招标人应当在确定中标人后（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7B.10C.15D.3034.在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商的特点是（）。A.由业主选定B.由工程师选定C.由承包商选定D.由政府指定35.建设工程设计合同履行过程中，发包人要求变更设计，经批准后，设计人应及时修改设计。由此增加的设计费用应由（）承担。A.发包人B.设计人C.双方协商D.审批部门36.关于建设工程施工合同中的暂列金额，下列说法正确的是（）。A.暂列金额包括在合同价款中B.暂列金额由承包人支配C.暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的工作D.暂列金额在结算时如有余额，归承包人所有37.根据《民法典》，租赁合同中，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。A.3个月B.6个月C.1年D.2年38.在建设工程施工合同中，因承包人原因造成工程质量达不到约定标准的，承包人应（）。A.支付违约金B.修理、返工、改建C.减少工程价款D.解除合同39.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15B.20C.30D.4540.建设工程监理合同的酬金中，正常监理酬金的计算方法不包括（）。A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.固定总价计算法D.按工程造价的百分比计算法41.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商应当在收到开工通知后（）天内向工程师提交详细的施工进度计划。A.7B.14C.21D.2842.建设工程材料采购合同中，对于数量约定不明确的，（）。A.由供货方决定B.由采购方决定C.按有关标准或者行业惯例确定D.视为合同不成立43.根据《民法典》，债权人转让权利的，应当（）。A.通知债务人B.经债务人同意C.通知保证人D.经保证人同意44.在建设工程施工合同中，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知（）进行检查。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.发包人和监理人45.招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金有效期应当与（）一致。A.投标有效期B.合同有效期C.工期D.保修期46.在FIDIC《施工合同条件》中，关于预付款的扣还，通常在（）开始扣还。A.支付第一笔进度款时B.工程量达到一定比例时C.工程竣工时D.工程验收合格时47.建设工程设计合同中，设计人未按时提交设计文件，造成工程延误的，发包人有权（）。A.解除合同B.要求减少设计费C.要求支付违约金D.要求赔偿损失48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的竣工结算报告后（）天内予以核实。A.14B.28C.30D.5649.关于建设工程施工合同中的不可抗力，下列说法正确的是（）。A.不可抗力包括自然事件和社会事件B.承包人承担工程本身的损失C.发包人承担人员伤亡的损失D.工程所需清理、修复费用由承包人承担50.在建设工程施工合同中，发包人供应的材料设备，经承包人检验合格后，发现由于设备本身原因造成工程质量缺陷的，（）。A.由发包人承担重新采购及拆除费用B.由承包人承担修复费用C.由双方协商承担D.由监理单位承担责任二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.下列法律事实中，属于事件的有（）。A.地震B.战争C.签订合同D.行政命令E.罢工52.根据《民法典》，合同履行中的抗辩权包括（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权E.撤销权53.关于合同解除，下列说法正确的有（）。A.协商解除可以发生在合同履行过程中B.约定解除是基于当事人的约定C.法定解除是基于法律规定D.解除合同后，尚未履行的，终止履行E.解除合同后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状54.根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行招标的有（）。A.大型基础设施项目B.公用事业项目C.全部使用国有资金投资的项目D.部分使用国有资金投资，但国有资金占控股地位的项目E.涉及国家安全的项目55.评标委员会应当否决投标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件未按招标文件要求密封C.投标报价低于成本D.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应56.在建设工程施工合同中，发包人的义务包括（）。A.提供施工场地B.提供施工所需的水、电、电讯线路C.办理施工许可证D.支付工程进度款E.组织工程验收57.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更，下列说法正确的有（）。A.发包人提出的变更，应提前14天向承包人发出变更指示B.承包人提出的变更，应提前14天向工程师提交变更建议书C.工程师同意变更后，应向承包人发出变更指示D.变更指示应包括变更的工程量、变更价款等E.承包人收到变更指示后，应按指示组织施工58.建设工程材料采购合同中，验收方法包括（）。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.现场验收59.在建设工程设计合同中，设计人的责任包括（）。A.按时提交设计文件B.对设计文件的质量负责C.配合施工D.解决施工中的设计问题E.参与工程竣工验收60.关于建设工程监理合同，下列说法正确的有（）。A.监理合同是委托合同B.监理人可以是法人或其他组织C.监理人不得转包监理业务D.监理人可以分包部分非主体监理业务E.监理合同的标的是服务61.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度款的支付，下列说法正确的有（）。A.工程师在收到月报表后28天内支付B.支付金额应扣除预付款和保留金C.如果工程师未在规定时间内支付，承包商有权索赔利息D.业主支付工程进度款的前提是工程师签发支付证书E.保留金的扣留比例为每月进度款的5%62.根据《民法典》，保证担保的范围包括（）。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.实现债权的费用E.定金63.建设工程风险识别的结果包括（）。A.风险清单B.风险等级C.风险应对措施D.风险发生的概率E.潜在的损失后果64.在建设工程施工合同中，因发包人原因导致工程延期，承包人可以索赔的费用包括（）。A.工期B.人工费C.机械费D.管理费E.利润65.关于建设工程施工合同中的索赔程序，下列说法正确的有（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人向工程师提交索赔意向通知B.索赔意向通知提交后，承包人应连续提交索赔中间报告C.工程师在收到索赔报告后28天内予以答复D.承包人接受索赔处理结果的，索赔事件即结束E.承包人不接受索赔处理结果的，可以提起仲裁或诉讼66.在FIDIC《施工合同条件》中，关于竣工检验，下列说法正确的有（）。A.承包商应提前21天通知工程师进行竣工检验B.工程师应提前14天通知承包商进行竣工检验C.如果工程师未能按时参加检验，承包商可以单独进行检验D.竣工检验通过后，工程师应签发接收证书E.如果检验未能通过，承包商应进行整改，重新检验67.建设工程设计合同履行过程中，发包人的义务包括（）。A.提供设计依据资料B.支付设计费C.明确设计范围和标准D.组织设计审查E.协调现场工作68.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对建设工程的施工质量负责，施工单位应当（）。A.建立质量责任制B.建立质量管理体系C.做好隐蔽工程验收记录D.严格按图施工E.对建筑材料进行检验69.在建设工程材料设备采购合同中，对于供货方违约责任的承担方式，包括（）。A.支付违约金B.支付赔偿金C.继续履行D.采取补救措施E.解除合同70.关于建设工程施工合同中的争议解决，下列说法正确的有（）。A.争议发生后，双方可以和解B.争议发生后，双方可以调解C.争议发生后，双方可以要求有关主管部门调解D.争议发生后，双方可以提请仲裁E.争议发生后，双方可以向人民法院起诉71.根据《民法典》，下列财产可以抵押的有（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器设备C.抵押人依法有权处分的国有土地使用权D.土地所有权E.集体土地使用权72.在FIDIC《施工合同条件》中，关于分包商，下列说法正确的有（）。A.承包商应将分包商的情况通知工程师B.分包合同由承包商与分包商签订C.承包商对分包商的工程向业主承担责任D.工程师可以直接向分包商发布指示E.分包商应直接向业主提交履约保函73.建设工程监理合同履行过程中，监理人的权利包括（）。A.选择工程总承包单位B.选择工程分包单位C.对工程设计提出建议D.审批工程施工组织设计E.签发工程付款凭证74.根据《招标投标法实施条例》，投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件未规定除外E.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价75.在建设工程施工合同中，关于工程保修，下列说法正确的有（）。A.保修期从竣工验收合格之日起计算B.保修范围包括地基基础工程、主体结构工程等C.保修费用由质量缺陷的责任方承担D.承包人在保修期内应负责维修E.发包人可以委托其他人维修76.关于建设工程施工合同中的安全施工，下列说法正确的有（）。A.发包人应对现场安全负责B.承包人应对现场安全负责C.承包人应编制安全施工措施D.承包人应遵守安全生产操作规程E.发生安全事故，承包人应立即报告有关部门77.在FIDIC《施工合同条件》中，关于争端裁决委员会（DAB），下列说法正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB成员由业主和承包商共同任命C.DAB的决定具有终局性D.DAB的决定对双方有约束力E.如果一方对DAB决定不满，可以在规定时间内通知不满意78.建设工程设计合同中，设计人交付设计文件后，发包人未按约定支付设计费，设计人有权（）。A.停止设计B.要求支付违约金C.留置设计文件D.解除合同E.赔偿损失79.根据《民法典》，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外（）。A.法律上或者事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.履行费用过高D.债权人在合理期限内未要求履行E.当事人明确表示不履行80.在建设工程施工合同中，关于竣工验收，下列说法正确的有（）。A.承包人完成全部工作后，应提交竣工验收申请报告B.发包人收到申请报告后28天内组织验收C.验收合格后，发包人应签发工程接收证书D.验收不合格，承包人应整改，重新申请验收E.发包人无正当理由不组织验收，视为验收合格三、答案及解析1.【答案】C【解析】本题考查法律事实的分类。法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系产生、变更、消灭的活动。事件是指不以当事人意志为转移而产生的法律事实，包括自然事件（如地震、台风）和社会事件（如战争、罢工、政令等）。选项A、B、D属于事件，选项C属于行为。2.【答案】D【解析】本题考查代理的法律特征。代理具有以下特征：(1)代理人以被代理人名义进行民事活动；(2)代理行为必须是具有法律意义的行为；(3)代理人在代理权限范围内独立表示意思；(4)代理行为的法律后果由被代理人承担。选项D错误，后果应由被代理人承担。3.【答案】D【解析】本题考查无效合同的类型。根据《民法典》，无效合同包括：(1)一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。选项D属于可撤销合同。4.【答案】B【解析】本题考查诉讼时效。普通诉讼时效期间为3年。诉讼时效从知道或应当知道权利被侵害时起算。本题中，工程竣工日（2006年5月10日）是发包人应当知道承包人违约（工期延误）的日期，故诉讼时效从2006年5月10日起算，截止于2008年5月10日。5.【答案】B【解析】本题考查合同的担保。定金是指合同当事人一方为了担保合同的履行，在合同订立前或履行前预先给付对方当事人一定数额的金钱的担保方式。选项A违约金是责任承担方式，选项C保证金通常用于投标或履约担保，选项D抵押物是抵押担保的标的。6.【答案】A【解析】本题考查邀请招标的规定。根据《招标投标法》，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。7.【答案】D【解析】本题考查招标文件的发售时间。根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。8.【答案】C【解析】本题考查投标保证金。选项A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（旧规定），根据最新法规，通常在招标文件中约定，比例有所调整，但一般不超过2%是常见考点。选项B正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选项C正确，招标人不得挪用投标保证金。选项D错误，中标人的投标保证金，在签订合同后应予退还（或转为履约保证金的一部分）。9.【答案】B【解析】本题考查发包人的义务。选项A办理施工许可证是发包人义务，但B提供施工现场是核心义务之一。选项C保修工程是承包人义务。选项D及时通知发包人检查隐蔽工程是承包人义务。10.【答案】B【解析】本题考查工期顺延的条件。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程停工的，承包人有权要求发包人延长工期并（或）赔偿损失。选项B是最直接的索赔权利。11.【答案】D【解析】本题考查材料采购合同交货日期的确定。选项A错误，供货方负责送货的，以采购方收货戳记日期为准。选项B错误。选项C错误，采购方自提的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。选项D正确，委托运输部门运输的，以发运产品时承运单位签发的日期为准。12.【答案】B【解析】本题考查设计合同定金。根据《建设工程勘察设计合同管理条例》，设计合同的定金为估算设计费的20%。13.【答案】A【解析】本题考查监理人的义务。监理人的主要义务包括：选派合格的监理人员、提交监理报告、完成监理工作等。选项B、D是发包人义务，选项C是发包人义务。14.【答案】B【解析】本题考查工程总承包合同。选项A错误，总承包单位不得将全部工程转包。选项B正确，总承包单位可以将部分工程（非主体、非关键性工作）分包给其他单位。选项C错误，主体结构工程不得分包。选项D错误，分包单位可以将工程再分包（除劳务作业外）。15.【答案】A【解析】本题考查防止损失扩大的义务。根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。16.【答案】B【解析】本题考查擅自变更设计的责任。甲公司（承包人）未经乙公司（监理人）同意，擅自变更工程设计，属于违约行为，应向发包人（建设单位）承担违约责任。17.【答案】D【解析】本题考查FIDIC合同中工程师的职权。工程师有权发布指示、批准工程延期、确定变更价款等。解除合同通常需要双方协商或根据法律/合同条款执行，不是工程师的单方职权。18.【答案】D【解析】本题考查风险识别。初始风险清单通常由咨询单位或专家提供，作为风险识别的起点。19.【答案】D【解析】本题考查保修期。选项A错误，保修期从工程竣工验收合格之日起计算（正确，但D更优）。选项C正确。选项D正确，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。本题是多选性质，但单选题中D是最具代表性的法定最低标准之一。注意：根据《建设工程质量管理条例》，A也是正确的描述，但D是强制性规定。若题目为单选，优先选D。若A为“保修期从交付之日起算”则错。A说“从竣工验收合格之日起算”是正确的。C也是正确的。但D是法定最低标准的体现。此题若为单选，可能存在争议，通常D是重点。实际上A、C、D都是正确的描述。单选题中，D通常作为“法定最低标准”的考点。20.【答案】C【解析】本题考查索赔程序。承包人应在索赔事件发生后28天内，向工程师提交索赔意向通知。21.【答案】D【解析】本题考查提存。根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。22.【答案】C【解析】本题考查设计人责任。设计人对设计文件承担的责任是终身责任。23.【答案】C【解析】本题考查招标文件的澄清与修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。24.【答案】C【解析】本题考查评标委员会组成。评标委员会由招标人依法组建，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。25.【答案】B【解析】本题考查工程进度款支付。承包人要求发包人支付工程进度款，应提供已完工程量报告。26.【答案】D【解析】本题考查竣工验收条件。选项D不是法定条件，法定条件包括：完成设计和合同约定的内容；完整的技术档案和施工管理资料；主要材料、设备的进场试验报告；勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件；施工单位签署的工程保修书。27.【答案】C【解析】本题考查FIDIC变更价款确定。如果合同中有适用变更工程的价格，则按合同中的价格。28.【答案】B【解析】本题考查采购方违约。采购方因故不能按期提货的，应提前通知供货方，并承担逾期提货的违约责任（支付违约金）。29.【答案】B【解析】本题考查监理合同违约责任。根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当赔偿委托人的损失，但赔偿金额通常不超过扣除税金后的监理报酬总额。30.【答案】B【解析】本题考查变更价款确认。承包人提交变更工程价款报告后，工程师应在收到报告后14天内予以确认。31.【答案】B【解析】本题考查保证方式。根据《民法典》，保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。（注：旧《担保法》规定为连带责任保证，但《民法典》改为一般保证。这是2021年后的重要变化）。32.【答案】C【解析】本题考查发包人违约。发包人未按约定支付工程进度款，承包人有权停止施工（催告后在合理期限内仍未支付）。33.【答案】C【解析】本题考查招标投标报告。招标人应当在确定中标人后15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。34.【答案】A【解析】本题考查指定分包商。在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商是由业主（或工程师）选定，但与承包商签订合同。35.【答案】A【解析】本题考查设计变更费用。因发包人原因变更设计，增加的设计费用由发包人承担。36.【答案】A【解析】本题考查暂列金额。暂列金额包括在合同价款中，用于工程变更、索赔、现场签证等。选项B错误，暂列金额由发包人（或工程师）支配。选项C错误，暂列金额用于可能发生但暂时不能确定价格的工作。选项D错误，如有余额，归发包人所有。37.【答案】B【解析】本题考查租赁合同形式。租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式。38.【答案】B【解析】本题考查承包人质量责任。因承包人原因造成工程质量达不到约定标准的，承包人应承担违约责任，通常要求修理、返工、改建。39.【答案】C【解析】本题考查合同订立时间。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。40.【答案】B【解析】本题考查监理酬金计算。正常监理酬金的计算方法包括：按时计算法、固定总价计算法、按工程造价的百分比计算法。工资加一定比例的其他费用计算法通常不是标准监理合同的通用计算方式。41.【答案】D【解析】本题考查FIDIC施工进度计划。承包商应当在收到开工通知后28天内向工程师提交详细的施工进度计划。42.【答案】C【解析】本题考查数量约定不明。根据《民法典》，数量约定不明确的，按有关标准或者行业惯例确定。43.【答案】A【解析】本题考查债权转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。44.【答案】D【解析】本题考查隐蔽工程检查。隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人和监理人进行检查。45.【答案】A【解析】本题考查投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。46.【答案】A【解析】本题考查FIDIC预付款扣还。通常在支付第一笔进度款时开始扣还（按月扣回）。47.【答案】C【解析】本题考查设计人违约。设计人未按时提交设计文件，造成工程延误的，发包人有权要求支付违约金。48.【答案】B【解析】本题考查竣工结算核实。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的竣工结算报告后28天内予以核实。49.【答案】A【解析】本题考查不可抗力。不可抗力包括不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然事件和社会事件。选项B错误，工程本身的损失由发包人承担。选项C错误，人员伤亡由其所属单位分别承担。选项D错误，清理、修复费用由发包人承担。50.【答案】A【解析】本题考查发包人供应材料设备责任。发包人供应的材料设备存在质量缺陷，由发包人承担重新采购及拆除费用，并顺延工期。51.【答案】ABE【解析】本题考查事件。事件包括自然事件（地震）和社会事件（战争、罢工）。签订合同是行为，行政命令是行为。52.【答案】ABC【解析】本题考查抗辩权。合同履行中的抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权。53.【答案】ABCDE【解析】本题考查合同解除。合同解除可分为协商解除、约定解除和法定解除。解除合同后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。54.【答案】ABCD【解析】本题考查必须招标的项目。根据《招标投标法》，大型基础设施、公用事业项目；全部或部分使用国有资金投资的项目；使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。选项E涉及国家安全的项目，经批准可以不招标。55.【答案】ACDE【解析】本题考查否决投标的情形。选项B错误，投标文件未按招标文件要求密封，通常在开标现场检查，不作为评标委员会否决投标的直接理由（除非招标文件特别规定），密封检查通常由监标人或工作人员在开标时进行，不符合密封要求的应当拒收（不予开封）。但在评标环节，密封问题通常不作为否决项。重点看A、C、D、E。56.【答案】ABCDE【解析】本题考查发包人义务。选项均为发包人的主要义务。57.【答案】BCE【解析】本题考查工程变更。选项A错误，发包人提出的变更，应提前14天向承包人发出变更意向书（非指示）。选项D错误，变更指示通常不直接包括变更价款，价款需协商确认。选项B、C、E正确。58.【答案】ABCD【解析】本题考查验收方法。验收方法包括驻厂验收、提运验收、接运验收、入库验收。59.【答案】ABCDE【解析】本题考查设计人责任。选项均为设计人的责任。60.【答案】ABCE【解析】本题考查监理合同。监理合同是委托合同，标的是服务。监理人不得转包，也不得分包监理业务（除非另有约定，但通常主体业务不可分包）。选项D错误。61.【答案】BCDE【解析】本题考查FIDIC进度款支付。选项A错误，工程师在收到月报表后28天内