(完整版)2026年房建造价继续教育培训全套试题及答案

(完整版)2026年房建造价继续教育培训全套试题及答案一、单项选择题（每题1分，共60分）1.根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024），下列哪项费用属于规费？A.养老保险费B.临时设施费C.二次搬运费D.已完工程及设备保护费答案A解析规费包括社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金。临时设施费、二次搬运费、已完工程及设备保护费均属于措施项目费。2.住宅建筑按层数划分，多层住宅是指（）。A.1～3层B.4～6层C.7～9层D.10层及以上答案B解析根据《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019），住宅建筑按层数划分：1～3层为低层，4～6层为多层，7～9层为中高层，10层及以上为高层。3.工程量清单计价中，综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.规费D.利润答案C解析综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围的风险费用，不包括规费和税金。4.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），建筑物内层高（）及以上的大厅按一层计算建筑面积。A.2.0mB.2.1mC.2.2mD.2.4m答案C解析建筑物内的大厅、门厅按一层计算建筑面积；层高在2.20m及以上者应计算全面积，层高不足2.20m者应计算1/2面积。5.钢筋进场时，应按国家现行相关标准抽取试件作（）检验。A.抗拉性能B.屈服强度和伸长率C.力学性能和重量偏差D.冷弯性能答案C解析钢筋进场时，应按国家现行相关标准抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。6.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A.全体职工B.施工现场从事危险作业的人员C.特种作业人员D.项目经理答案B解析施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险费由施工单位支付；实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。7.投标报价时，下列哪项费用不应作为竞争性费用？（）A.人工费B.材料费C.安全文明施工费D.企业管理费答案C解析安全文明施工费、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。8.混凝土结构工程施工中，对于跨度大于8m的梁，底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的（）。A.50%B.75%C.100%D.90%答案C解析根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015），对于跨度大于8m的梁、拱、壳，底模及支架拆除时的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。9.根据《建设工程工程量清单计价标准》，由于工程量清单缺项引起的新增分部分项工程量清单项目，其综合单价由（）提出。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.造价咨询机构答案B解析由于工程量清单缺项引起的新增分部分项工程量清单项目，应按照工程变更处理，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。10.砖砌体工程中，墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为（）。A.8mmB.10mmC.12mmD.15mm答案B解析砖砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。11.国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（）计价。A.定额计价B.工程量清单计价C.成本加酬金计价D.固定总价计价答案B解析根据《建设工程工程量清单计价规范》强制性条文，国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。12.屋面防水等级为I级的建筑，其防水层合理使用年限为（）。A.5年B.10年C.15年D.20年答案D解析根据《屋面工程技术规范》（GB50345-2012），I级防水等级（重要建筑和高层建筑）的防水层合理使用年限为20年。13.施工合同约定采用固定单价合同，在履行过程中发生物价变化，当材料价格涨幅超过约定风险幅度时，超过部分由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各50%D.按公平原则由双方协商答案A解析根据《建设工程工程量清单计价规范》及标准施工招标文件的规定，材料价格涨幅超过合同约定风险幅度时，超过部分由发包人承担；反之，跌幅超过约定幅度时，超过部分由承包人受益（即发包人扣回）。14.土方开挖时，在天然湿度的土中开挖基坑（槽），当挖土深度不超过（）时，可不放坡、不加支撑。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m答案B解析在天然湿度的土中开挖基坑（槽）和管沟，当挖土深度不超过下列数值时，可不放坡、不加支撑：密实、中密的砂土和碎石类土为1.0m，硬塑、可塑的粘性土及粉土为1.25m，硬塑、可塑的粘性土及碎石类土为1.5m。15.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的最低保修期限，供热与供冷系统为（）个采暖期、供冷期。A.1B.2C.3D.4答案B解析建设工程的最低保修期限：供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；屋面防水工程为5年。16.工程量清单应由（）编制。A.投标人B.招标人C.监理单位D.设计单位答案B解析工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。17.混凝土浇筑时，自由倾落高度不应超过（）。A.1mB.2mC.3mD.4m答案B解析混凝土自高处倾落时，其自由倾落高度不宜超过2m；当自由倾落高度较大时，应使用串筒、溜槽或溜管等设施。18.竣工结算编制时，计日工应按（）计算。A.合同约定B.发包人实际签证确认的事项和数量C.承包人报价D.市场价格答案B解析计日工应按发包人实际签证确认的事项和数量计算，并按照合同中计日工单价计价。19.建筑砂浆按用途分为砌筑砂浆和（）。A.混合砂浆B.水泥砂浆C.抹面砂浆D.石灰砂浆答案C解析建筑砂浆按用途分为砌筑砂浆、抹面砂浆（包括普通抹面砂浆和装饰砂浆）及特种砂浆。20.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.7B.15C.20D.30答案C解析依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。21.建筑安装工程费按造价形成划分，不包括（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费答案D解析建筑安装工程费按造价形成划分包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。企业管理费属于按费用构成要素划分的组成内容。22.灌注桩施工中，水下浇筑混凝土应连续进行，每根桩的浇筑时间应按初盘混凝土的初凝时间控制，导管的埋置深度宜为（）。A.1～2mB.2～6mC.6～8mD.8～10m答案B解析水下混凝土浇筑时，导管埋置深度宜为2～6m，严禁将导管提出混凝土面，以保证混凝土浇筑质量。23.工程预付款的支付比例原则上不低于合同金额的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%答案B解析工程预付款的支付比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。24.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分项工程应按（）划分。A.主要工种、材料、施工工艺B.楼层C.施工段D.变形缝答案A解析分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分；检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。25.下列哪项属于措施项目费中的安全施工费？（）A.环境保护费B.临时设施费C.施工排水、降水费D.脚手架工程费答案B解析安全施工费包括临边防护、洞口防护、交叉作业防护、高处作业防护等费用。环境保护费属于安全文明施工费的组成部分，临时设施费也属于安全文明施工费，但按规范安全文明施工费包含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项内容；施工排水、降水费和脚手架工程费属于单价措施项目。本题B项为最佳选项，属于安全文明施工范畴。26.混凝土标准养护条件为温度（）、相对湿度95%以上。A.20±1℃B.20±2℃C.20±3℃D.25±2℃答案C解析混凝土标准养护室温度为20±3℃，相对湿度为95%以上；标准养护龄期为28d。27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因发包人原因未按合同约定支付预付款的，承包人有权获得（）。A.违约金B.利息C.逾期付款违约金D.赔偿金答案C解析根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人逾期支付预付款的，承包人有权获得逾期付款违约金。28.砌体结构房屋，钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚≥240mm时，圈梁宽度不宜小于（）。A.120mmB.180mmC.240mmD.370mm答案C解析圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚不小于240mm时，圈梁的宽度不宜小于2/3墙厚，即不小于240mm；圈梁高度不应小于120mm。29.竣工结算时，暂列金额应（）。A.全部归承包人B.按实际发生额结算，余额归发包人C.按实际发生额结算，余额归承包人D.全部归发包人答案B解析暂列金额由发包人掌握使用，用于工程实施中可能发生的变更、索赔等。结算时按实际发生额计入，余额归发包人。30.屋面防水工程完工后，应进行（）。A.淋水试验B.蓄水试验或淋水试验C.泼水试验D.无需试验答案B解析屋面防水工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象。31.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，建筑物间有围护结构的架空走廊，层高在2.20m及以上者应计算（）。A.全面积B.1/2面积C.1/3面积D.不计算面积答案A解析建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算，层高在2.20m及以上者应计算全面积。32.工程变更引起已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其综合单价应由（）提出，报（）确认。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.监理人，发包人D.承包人，监理人答案B解析工程变更引起已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其综合单价应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格提出，报发包人确认后调整。33.大体积混凝土浇筑时，为防止温度裂缝，混凝土入模温度不宜大于（）。A.25℃B.30℃C.35℃D.40℃答案B解析大体积混凝土施工时，入模温度不宜大于30℃，混凝土最大温升不宜大于50℃，里表温差不宜大于25℃。34.招标人编制招标控制价，当出现下列哪种情况时，投标人可以向招标人提出异议？（）A.招标控制价高于投标报价B.招标控制价低于工程成本C.招标控制价未按规范编制D.招标控制价高于概算价答案C解析投标人认为招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》规定编制的，可以在招标控制价公布后5日内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。35.室内正常环境下，设计使用年限为50年的混凝土结构，一类环境中钢筋混凝土保护层最小厚度为（）。A.15mmB.20mmC.25mmD.30mm答案B解析根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010，2015年版），一类环境中设计使用年限50年的混凝土结构，钢筋混凝土保护层最小厚度为20mm。36.根据《合同法》（现《民法典》合同编），当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）的损失请求赔偿。A.全部B.原损失C.扩大D.预期利益答案C解析《民法典》第五百九十一条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。37.地基处理中，换填垫层法处理地基时，垫层的厚度不宜大于（）。A.1.0mB.2.0mC.3.0mD.4.0m答案C解析换填垫层法处理地基时，垫层厚度不宜大于3.0m，且应满足下卧层承载力和变形要求。38.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院（）。A.不予支持B.应予支持C.应重新鉴定后支付D.按定额价支付答案B解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。39.钢筋机械连接接头，在同一连接区段内，纵向受力钢筋接头面积百分率不宜大于（）。A.25%B.50%C.75%D.100%答案B解析钢筋机械连接接头应相互错开，在同一连接区段内，纵向受力钢筋接头面积百分率不宜大于50%。40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单的准确性由（）负责。A.投标人B.招标人C.设计人D.监理人答案B解析招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。41.工程竣工验收备案由（）在工程竣工验收合格之日起15日内办理。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位答案C解析《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。42.建筑工程中，用于承重结构的砌筑砂浆，其强度等级不应低于（）。A.M2.5B.M5C.M7.5D.M10答案B解析根据《砌体结构设计规范》（GB50003-2011），用于承重结构的砌筑砂浆强度等级不应低于M5。43.措施项目费中的脚手架费，其计算方式一般为（）。A.按建筑面积计算B.按垂直投影面积计算C.按搭设方式以延长米计算D.按实际搭设数量计算答案B解析综合脚手架按建筑面积计算，外脚手架按垂直投影面积计算。具体应按照各省市定额规定执行。44.施工过程中，承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师（监理人）的要求进行检验或试验，检验或试验费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.供应商D.监理单位答案B解析承包人采购的材料设备在使用前，应按监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。45.建筑物按耐火等级分为四级，其中（）级耐火等级要求最高。A.一B.二C.三D.四答案A解析建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级，一级耐火等级要求最高，四级最低。46.根据《造价工程师职业资格制度规定》，一级造价工程师注册有效期为（）年。A.3年B.4年C.5年D.6年答案B解析一级造价工程师注册有效期为4年，注册有效期届满需继续执业的，应当在有效期届满30日前申请延续注册。47.下列哪项不属于建设工程施工合同价款调整的因素？（）A.法律法规变化B.工程变更C.项目特征描述不符D.施工企业成本变化答案D解析根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款调整的因素包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔、现场签证和暂列金额等。施工企业自身成本变化属于企业经营管理范畴，不属于合同价款调整因素。48.钢筋隐蔽工程验收前，应进行（）。A.自检B.交接检C.专职检D.平行检答案A解析隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当进行自检，并通知建设单位和建设工程质量监督机构进行验收。49.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），造价鉴定人应当（）进行鉴定。A.独立B.客观、公正C.按委托人要求D.按当事人申请答案B解析造价鉴定人应当遵循客观、公正、科学的原则进行鉴定，独立出具鉴定意见。50.建筑物基础埋深不超过（）时，称为浅基础。A.3mB.4mC.5mD.6m答案C解析一般将基础埋深不超过5m的基础称为浅基础，超过5m的称为深基础（如桩基础、沉井基础等）。51.工程量偏差超过（）时，应对综合单价进行调整。A.5%B.10%C.15%D.20%答案C解析根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于任一招标工程量清单项目，当因工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。52.施工组织设计按编制对象不同，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和（）。A.施工方案B.专项施工方案C.分部分项工程施工组织设计D.技术交底答案A解析施工组织设计按编制对象可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案（分部（分项）工程施工组织设计）。53.建设工程施工合同中，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为（）。A.拒绝结算B.认可竣工结算文件C.重新审核D.协商解决答案B解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。54.砌筑砖墙时，相邻工作段的砌筑高度不宜超过一个楼层高度，也不宜大于（）。A.3mB.4mC.5mD.6m答案B解析砖墙砌筑时，相邻工作段的高度差不宜超过一个楼层的高度，也不宜大于4m，以防止沉降不均产生裂缝。55.已标价工程量清单中无适用或类似项目的单价，但工程变更引起新增项目，其综合单价应（）。A.由承包人自主报价B.按定额计算C.由承包人提出，经发包人确认D.由发包人定价答案C解析工程变更引起新增项目，已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，其综合单价由承包人提出，报发包人确认后执行。56.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列哪种行为属于违法分包？（）A.总承包单位将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业B.总承包单位将主体结构施工分包给其他单位C.承包单位将其承包的全部工程转给他人D.分包单位将其承包的工程再分包答案B解析总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的行为属于违法分包。将全部工程转给他人属于转包，分包单位再分包也属于违法分包，但本题B项直接对应主体结构分包的禁止性规定。57.施工合同约定采用可调价格合同，合同履行期间人工费调整应（）。A.按原合同价格执行B.按工程造价管理机构发布的人工成本信息调整C.由承包人自行调整D.双方协商答案B解析可调价格合同中，合同履行期间人工费调整应按合同约定执行，合同没有约定的，可按工程造价管理机构发布的人工成本信息进行调整。58.建筑节能工程中，墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合（）要求。A.设计要求B.施工方案C.监理要求D.业主要求答案A解析墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求，这是验收规范中的强制性条文。59.根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设工程竣工结算审查期限，500万元以下（含500万元）的单项工程，发包人应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对完毕。A.15天B.20天C.30天D.45天答案B解析根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条，500万元以下（含500万元）的单项工程，竣工结算审查期限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天。60.根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可证制度，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6答案C解析建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列哪些属于规费的组成内容？（）A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.环境保护税E.教育费附加答案AB解析规费包括社会保险费和住房公积金。社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。根据2016年营改增后及2019年规费调整，工程排污费并入环境保护税，不再列入规费；教育费附加属于税金及附加。2.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些属于施工单位的安全责任？（）A.安全生产责任制B.安全教育培训C.专项施工方案编制D.安全技术交底E.安全生产许可证申请答案ABCD解析施工单位的安全责任包括建立健全安全生产责任制度、对从业人员进行安全教育培训、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案、进行安全技术交底等。安全生产许可证申请属于企业取得施工资质的前置条件，不属于施工过程中的安全责任。3.下列哪些情况可以引起工程价款的调整？（）A.工程量的偏差超过15%B.法律法规变化C.市场价格波动超过约定幅度D.不可抗力E.施工企业更换项目经理答案ABCD解析根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款调整的因素包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差（超过15%可调）、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工、误期赔偿、索赔、现场签证和暂列金额等。更换项目经理属于企业内部管理行为，不影响合同价款。4.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），下列哪些项目不计算建筑面积？（）A.建筑物内的设备管道夹层B.勒脚、附墙柱、垛C.建筑物屋顶的水箱间D.无永久性顶盖的架空走廊E.建筑物内的变形缝答案BD解析勒脚、附墙柱、垛、台阶、无永久性顶盖的架空走廊、室外爬梯等不计算建筑面积。设备管道夹层层高在2.20m以下的不计算面积；屋顶水箱间应按围护结构外围水平面积计算；建筑物内的变形缝应按其自然层合并在建筑物面积内计算。5.关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖，下列哪些说法是正确的？（）A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖B.由工程所在地人民法院管辖C.可以由当事人协议选择被告所在地法院管辖D.可以由当事人协议选择原告所在地法院管辖E.级别管辖由高级人民法院确定答案AB解析根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由工程所在地人民法院专属管辖，不属于协议管辖范围。6.预制装配式混凝土结构施工中，预制构件安装就位后，应及时校准并采取（）措施。A.临时固定B.可调斜撑C.永久固定D.焊接E.浇筑混凝土答案AB解析预制构件安装就位后，应及时校准并采取临时固定措施，可采用可调斜撑、临时支撑等，待混凝土强度达到设计要求后方可拆除临时固定。7.下列哪些费用属于建筑安装工程费中的措施项目费？（）A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.冬雨季施工增加费E.已完工程及设备保护费答案ABCDE解析措施项目费包括安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。8.建设工程竣工验收应当具备下列哪些条件？（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书答案ABCDE解析根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收应当具备上述五项条件。9.根据《民法典》合同编，下列哪些情形下可以解除合同？（）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的E.合同履行后可以获得利益较小答案ABCD解析《民法典》第五百六十三条规定了法定解除的五种情形，包括不可抗力、预期违约、迟延履行经催告仍不履行、根本违约及其他违约行为致使不能实现合同目的。E选项不属于法定解除的法定事由。10.装配式建筑按结构材料分类，主要包括（）。A.装配式混凝土结构B.装配式钢结构C.装配式木结构D.装配式砌体结构E.装配式组合结构答案ABCE解析装配式建筑按结构材料可分为装配式混凝土结构、装配式钢结构、装配式木结构和装配式组合结构等。砌体结构通常采用现场湿作业，不属于典型的装配式建筑类型。三、判断题（每题1分，共20分）1.招标控制价应在招标文件中公布，可以上调或下浮。答案错误解析招标控制价应在招标文件中公布，不得上调或下浮，且应公布招标控制价各组成部分的详细内容。2.综合单价中应包含一定范围内的风险费用。答案正确3.承包人原因导致的工期延误期间，材料价格上涨的，差价损失由承包人承担。答案正确解析因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨损失由承包人自行承担；因发包人原因造成工期延误的，由发包人承担。4.安全文明施工费可以参与竞争，由投标人自主报价。答案错误解析安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按国家或省级建设主管部门的规定计算。5.建筑面积计算规范规定，建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。答案错误解析在主体结构内的阳台应按其结构外围水平面积计算全面积，在主体结构外的阳台应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。6.缺陷责任期一般为1年，最长不