2026年监理工程师合同管理冲刺押题试题及答案

2026年监理工程师合同管理冲刺押题试题及答案一、单项选择题（每题1分，共50分）1.根据《标准施工招标文件》，组成合同的各项文件中，解释顺序排在专用合同条款之后的是（）。A.中标通知书B.投标函及投标函附录C.通用合同条款D.图纸答案B2.监理工程师对施工合同履行实施管理的直接依据是（）。A.法律法规B.监理规范C.施工合同D.监理委托合同答案C3.根据《中华人民共和国民法典》，不可抗力发生后，因不可抗力不能履行合同义务的一方应当（）。A.免除全部责任B.及时通知对方，并在合理期限内提供证明C.继续履行合同D.承担违约责任答案B4.合同法律关系的主体不包括（）。A.自然人B.法人C.非法人组织D.合同标的答案D5.根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人提交的开工报审表经审核后，开工日期确定的原则是（）。A.承包人提交开工报审表的日期B.监理人签发开工报审表的日期C.开工报审表载明的开工日期D.发包人实际下达开工令的日期答案C6.根据《标准施工招标文件》，发包人应在收到预付款支付申请后（）天内支付预付款。A.7B.14C.21D.28答案B7.施工合同履行中，因设计变更导致合同价款增加，则该部分价款的支付应当（）。A.在竣工结算时一并支付B.随进度款一并支付C.由承包人自行承担D.由监理人决定是否支付答案B8.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216，工程总承包合同通常采用的计价方式是（）。A.成本加酬金B.固定总价C.可调总价D.单价合同答案C9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，因发包人原因未能在计划开工日期之日起（）天内下达开工通知的，承包人有权要求调整合同价格。A.14B.28C.42D.90答案D10.发包人要求承包人提前竣工的，应当承担由此增加的费用，并支付（）。A.工期延误赔偿金B.提前竣工奖励C.误期违约金D.赶工补偿费答案B11.根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期自（）起计算。A.工程通过竣工验收之日B.监理人签发接收证书之日C.承包人提交竣工验收申请报告之日D.实际竣工日期答案D12.招标文件中载明的投标有效期从（）开始计算。A.招标文件发出之日B.投标截止日C.开标之日D.中标通知书发出之日答案B13.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.15B.20C.25D.30答案B14.评标委员会推荐中标候选人后，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人。A.3B.5C.7D.10答案A15.根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A.14B.21C.28D.42答案C16.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当（）。A.不支付工程款B.按照约定支付相应工程价款C.仅支付成本D.由双方协商答案B17.根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.3C.6D.12答案B18.合同约定保修期届满后，承包人提供的质量保修责任（）。A.继续有效B.自动终止C.视工程情况而定D.可协商延续答案B19.根据《施工合同条件》（FIDIC2017版），工程师发布指示应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.电话形式D.任意形式答案B20.不可抗力导致施工合同无法继续履行的，当事人一方通知对方后，合同自（）解除。A.不可抗力发生时B.通知到达对方时C.双方协商一致时D.工程移交完成时答案B21.根据《标准施工招标文件》，承包人应在现场施工且发包人在（）天内发出开工令。A.7B.14C.28D.56答案A22.施工合同中的“暂估价”是指（）。A.必然发生但暂时不能确定价格的费用B.可能发生也可能不发生的费用C.发包人预留的不可预见费D.承包人的利润答案A23.签约合同价是指（）。A.合同工程实施期间的市场价B.中标价C.竣工结算价D.发包人批准的最高限价答案B24.施工合同的担保方式通常不包括（）。A.履约担保B.预付款担保C.所有权保留D.工程质量保证金答案C25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人应在开工后（）天内提交合同进度计划。A.7B.14C.21D.28答案B26.监理人在收到承包人变更报价书的（）天内，应根据合同约定作出变更估价。A.7B.14C.21D.28答案B27.因发包人违约导致的合同解除，承包人可以获得的赔偿不包括（）。A.现场清理费B.进场材料费C.预期利润差额损失D.合同约定的违约金答案A28.根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务的，付款期限自（）起算。A.合同签订之日B.货物、工程、服务交付之日C.工程验收合格之日D.交付完成后30日答案B29.合同效力中的“可撤销合同”在法律上的表述是（）。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销、可变更合同答案D30.施工过程中，因承包人原因造成工程质量不合格，发包人有权要求承包人在（）内返工。A.合理期限B.2天C.7天D.14天答案A31.根据《中华人民共和国合同法》关于缔约过失责任的规定，一方假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.行政责任D.刑事责任答案B32.中标人与招标人订立的合同，应当（）。A.以投标文件为主要依据B.以中标通知书为主要依据C.以招标文件和投标文件为主要依据D.由双方任意协商答案C33.根据《标准施工招标文件》，监理人认为承包人施工机械数量不能满足施工进度要求时，有权要求承包人（）。A.立即更换施工机械B.增加施工机械C.提交书面说明D.修改进度计划答案B34.施工合同履行中，出现合同价款调整事项时，承包人应在（）内提出调整申请。A.7天B.14天C.事件发生后立即D.约定时间答案A35.根据《建设工程质量管理条例》，房屋建筑工程的保修期限中，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.8答案C36.合同约定由发包人提供设备，设备到场后经承包人检验发现与合同约定不符，承包人应当（）。A.拒绝接收B.接收并自行修改C.接收后向监理人报告D.接收后向发包人索赔答案A37.根据《中华人民共和国民法典》，债权人转让债权应当通知债务人，未经通知（）。A.转让对债务人不发生效力B.转让无效C.转让对债权人不发生效力D.债务人应当主动履行答案A38.承包人应在合同工程完工验收合格后（）天内向监理人提交完工结算申请单。A.7B.14C.28D.42答案C39.施工合同中，监理人的职权（）。A.可以超越合同约定B.属于发包人授权范围，受合同约束C.不受限制D.可独立决定一切答案B40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同协议书中约定的“暂列金额”属于（）。A.承包人收入B.发包人暂定并包括在合同价款中的款项C.监理人管理费D.承包人的备用金答案B41.根据《施工合同条件》（FIDIC2017版），工程师关于合同管理的决定应当遵循（）。A.完全自由裁量权B.合同约定及合理性原则C.业主单方意见D.承包商意见答案B42.合同价格调整中，因国家法律变化导致的税费增加，该增加部分应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.双方平均分摊答案B43.施工合同中，工程接收证书颁发前，工程的照管责任由（）承担。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计单位答案C44.缺陷责任期满后，经检查无质量缺陷的，发包人应在（）内返还质量保证金。A.7天B.14天C.28天D.30天答案B45.招标投标活动中，招标人不得（）。A.以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.要求投标人提交投标保证金C.拒绝低于成本价的投标D.组织踏勘现场答案A46.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，除非该候选人（）。A.投标报价高于标底B.财务状况一般C.放弃中标D.报价低于成本答案C47.根据《中华人民共和国民法典》，建设工程施工合同无效且建设工程经验收合格的，承包人可以请求参照合同约定折价补偿的是（）。A.工程价款B.除工程价款外的损失C.违约金D.利息答案A48.根据《标准施工招标文件》，因发包人提供的施工场地条件与合同约定不符，承包人因此受到的损失，应（）。A.自行承担B.向监理人索赔C.向发包人索赔D.向设计单位索赔答案C49.建设工程施工合同中，关于工程价款的约定方式不包括（）。A.固定总价B.固定单价C.成本加酬金D.纯利润计价答案D50.根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到承包人提交的工程竣工验收报告后（）天内组织竣工验收。A.14B.21C.28D.15答案C二、多项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确项得0.5分）51.根据《中华人民共和国民法典》，合同一般包括的条款有（）。A.标的B.数量C.价款或报酬D.履行期限E.违约责任答案ABCDE52.建设工程施工合同的承包人应当具备的条件包括（）。A.具有相应的资质等级B.有足够的流动资金C.具有独立法人资格D.具有施工机械设备E.具有相应的技术人员答案ADE解析承包人应具有相应的资质等级、技术人员和施工机械设备。独立法人资格和流动资金并非法定基本条件，如非法人组织也可依法作为承包人；流动资金条件由发包人在资格预审中自行设定。53.根据《标准施工招标文件》，承包人可以提出工期顺延的情形有（）。A.非承包人原因造成的工程延误B.发包人迟延提供场地C.不可抗力D.发包人增加工作内容E.承包人施工机械故障答案ABCD解析E项承包人施工机械故障属于承包人自身原因导致的延误，不能顺延工期。54.下列属于合同争议解决方式的有（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.暴力对抗答案ABCD55.施工合同履行中，发包人的主要义务包括（）。A.提供施工场地B.支付工程价款C.组织竣工验收D.提供施工图纸E.自行采购所有工程材料答案ABCD解析发包人不负有自行采购所有工程材料的义务，材料可由承包人采购或按合同约定分工供应。56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于合同文件的组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.已标价工程量清单E.投标文件副本答案ABCD解析合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等，但“投标文件副本”一般不是独立组成部分。57.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标方式包括（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价E.单一来源采购答案AB解析竞争性谈判、询价、单一来源采购属于政府采购方式，不属于《招标投标法》规定的招标方式。58.下列情况中，发包人可以解除施工合同的有（）。A.承包人擅自停工超过约定期限B.承包人转包工程C.承包人施工质量不合格且拒不返工D.发包人资金周转暂时困难E.承包人无正当理由拖延开工答案ABCE解析D项发包人资金周转暂时困难不构成承包人的根本违约，发包人不能据此解除合同。59.根据《施工合同条件》（FIDIC2017版），承包商提交的履约担保形式可以包括（）。A.银行保函B.担保公司保证书C.不可撤销信用证D.现金E.股权证明答案ABD解析履约担保通常采用银行保函、担保公司保证书或现金形式，不可撤销信用证不常用，股权证明不能作为履约担保。60.施工合同管理中，监理人的职责包括（）。A.审核承包人提交的进度计划B.签发开工通知C.审核工程款支付申请D.决定工程价款的最终结算金额E.协调发包人与承包人关系答案ABCE解析监理人受发包人委托实施管理，有权审核进度计划、签发开工通知、审核支付申请和协调关系，但工程价款最终结算金额由合同约定，监理人不能单方决定。61.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（）。A.不得交付使用B.经过发包人同意可以交付使用C.经过监理人同意可以交付使用D.经过承包人自检合格可以交付使用E.经有权机关批准方可交付使用答案A解析本题为单选知识点装入多选框架，正确表达应为该选项单独构成一个正确选项，其他表述均违反《建筑法》第61条强制性规定。62.建设工程施工合同的合同价款形式包括（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同E.任意定价合同答案ABCD解析E项“任意定价合同”不是法定或规范的合同价款形式。63.根据《标准施工招标文件》，下列事项中，承包人可以提出索赔的有（）。A.发包人未按约定支付预付款B.发包人提供的地质资料错误C.异常恶劣的气候条件D.承包人施工组织不当E.发包人迟延提供施工图纸答案ABCE解析D项属于承包人自身原因，不能索赔。64.履约担保的作用包括（）。A.保障发包人合同权益B.转移承包人不履约风险C.提高承包人履约动力D.替代施工合同E.减少工程质量缺陷答案ABC解析履约担保不能替代施工合同，也不直接减少工程质量缺陷，其主要功能是担保履约。65.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，措施项目费包括（）。A.安全文明施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.人工费E.冬雨季施工费答案ABCE解析D项人工费属于分部分项工程费或单价构成，不属于措施项目费。66.下列属于承包人违约的情形有（）。A.未经发包人同意转让合同B.工程质量不合格且拒绝返工C.承包人未按约定支付材料款D.承包人违反保密义务E.发包人不按时提供图纸答案ABCD解析E项属于发包人违约。67.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工期顺延的申请，承包人应当（）。A.在知道或应当知道顺延事由后14天内提出B.提交书面报告C.提供必要的证明材料D.在顺延事由结束后7天内提交最终报告E.口头通知即可答案ABCD解析工期顺延申请须采用书面形式，口头通知不符合合同约定。68.根据《中华人民共和国计量法》和工程实践，工程计量的依据包括（）。A.合同图纸B.技术规范C.已完合格工程量D.概算指标E.工程变更单答案ABCE解析概算指标是估算依据，不是合同工程计量依据。69.合同履行中，监理工程师发现工程质量不符合合同约定，可以采取的措施有（）。A.要求承包人返工B.要求承包人修补C.拒绝对不合格工程计量支付D.直接解除合同E.要求承包人拆除重做答案ABCE解析解除合同一般由发包人依据合同约定行使，监理人无权直接解除合同。70.工程变更的范围通常包括（）。A.改变工程标高B.改变施工顺序C.增加额外工程D.取消某专项工程E.改变合同计价方式答案ABCD解析改变合同计价方式属于合同实质性变更，一般不属于工程变更范围，需双方另行协商订立补充协议。三、综合分析题（每题20分，共20分）71.某建设单位（发包人）与某施工单位（承包人）于2025年3月签订了一份固定总价施工合同，合同工期为280天，合同价款为5600万元。施工过程中发生以下事件：事件1：2025年5月，因发包人未按时提供某关键部位的施工图纸，导致工程暂停施工18天。承包人按照合同约定及时向监理人提交了工期顺延和费用索赔申请。事件2：2025年7月，施工所在地发生合同约定的异常恶劣气候，持续12天，造成现场已完工程部分损坏，承包人进行了修复，支出费用42万元，并导致工期延误12天。事件3：2025年9月，因发包人要求对某分项工程进行设计变更，该分项工程增加工程量，承包人因此额外支出人工费、材料费和机械费合计86万元，且分项工程施工时间增加22天。事件4：2025年11月，承包人自有的一台核心施工设备发生故障，维修耗时8天，导致工期延误8天。承包人提出该设备故障属于意外情形，请求顺延工期和补偿费用。问题：（1）事件1中，承包人提出的工期顺延和费用索赔是否成立？分别说明理由。（2）事件2中，承包人提出的修复费用补偿和工期顺延是否成立？请结合不可抗力条款分别说明。（3）事件3中，承包人因设计变更提出的费用索赔和工期顺延是否成立？说明理由。（4）事件4中，承包人提出的工期顺延和费用补偿是否成立？说明理由。（5