建筑安装工程承包合同范本常用版7篇

建筑安装工程承包合同范本常用版7篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.甲方书面通知乙方进场施工，若因甲方原因造成工程停工超过XX天，甲方需补偿乙方因停工造成的损失。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币（大写）：XXXX元整。小写：XXXX元。2.乙方完成合同约定的全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方需将合同总价款一次性支付乙方的指定账户。3.乙方在收款后，需向甲方开具正式发票。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方需负责无偿返工并承担由此给甲方造成的全部损失。2.甲方在接到乙方竣工验收申请后，需在XX个工作日内组织人员对该工程进行验收。如甲方在规定时间内未组织验收，则视为该工程已验收合格。第五条甲方责任与义务1.甲方需向乙方提供必要的技术支持和指导。2.甲方需按时向乙方支付合同约定的款项。如甲方违约，需承担相应的违约责任。3.甲方需确保施工场地的平整和清洁，为乙方施工提供便利条件。如因甲方原因造成施工场地不具备施工条件，甲方需承担相应的违约责任。第六条乙方责任与义务1.乙方需按照合同约定完成工程的施工任务，确保工程质量达到合格标准。如因乙方原因造成工程质量不合格或工期延误，乙方需承担相应的违约责任。2.乙方需按时向甲方提交竣工验收申请，并配合甲方进行验收工作。如因乙方原因造成验收延误，乙方需承担相应的违约责任。3.乙方需确保施工场地的整洁和卫生，避免对周围环境造成污染。如因乙方原因造成环境污染，乙方需承担相应的违约责任。第七条违约责任及赔偿金额的计算方法1.如因甲方原因造成工程停工或验收延误，甲方需向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的XX%。同时，甲方还需赔偿乙方因停工或延误造成的损失。具体损失金额由双方协商确定。2.如因乙方原因造成工程质量不合格或工期延误，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的XX%。同时，乙方还需赔偿甲方因质量问题或延误造成的损失。具体损失金额由双方协商确定。第八条合同生效与终止条件及生效时间1.本合同自双方签字盖章之日起生效。若一方违约导致合同无法继续履行时，另一方有权终止合同。违约方需承担相应的违约责任和赔偿责任。2.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜并办理结算手续。如有未完成工程内容，双方应继续履行合同义务直至工程完成并验收合格为止。篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工的。因甲方原因影响开工或正常施工的。因设计、采购等原因无法按时开工的。第三条工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度和甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术要求和施工验收规范为依据。4.工程竣工验收时，乙方应提供以下文件资料：隐蔽工程验收记录、中间交工验收记录、工程材料清单、材料进场检验记录、施工记录、竣工验收证书等。5.甲方在接到乙方竣工验收申请后，十个工作日内组织有关人员进行验收。验收合格后，双方签订竣工验收证书。验收不合格的，乙方应在规定期限内进行整改并重新申请验收。6.竣工验收后，甲方对工程的主体结构质量负终身责任。第四条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________元）。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总造价的30%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总造价的70%。3.乙方在收款时，必须开具正式发票，否则甲方有权拒绝付款。4.如因变更设计等原因增加工程量或需要调整合同价款的，双方应协商确定并签订补充协议。第五条材料及设备管理1.本工程所需全部材料由乙方自行采购并运输至工地现场。材料质量需符合相关标准并经过甲方验收合格后方可使用。材料运输费用由乙方自行承担。2.乙方应妥善管理施工现场的材料和设备，确保其在施工过程中不被损坏或丢失。如有损坏或丢失情况发生，乙方应及时告知甲方并协助甲方进行追偿。3.工程竣工验收后，乙方应将剩余材料清理出施工现场并运回其指定地点。剩余材料的处置费用由乙方自行承担。4.乙方在采购和使用材料时，应遵守国家的环保和节能政策，确保所使用的材料符合环保和节能要求。如有违反相关政策的情况发生，由此产生的一切责任和费用均由乙方自行承担。5.如因材料质量问题或设备故障导致工程质量不合格或工期延误的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。6.甲方有权对乙方的材料和设备进行抽查和检验，如发现质量问题或违规行为，有权要求乙方进行整改或更换。由此产生的一切费用均由乙方自行承担。7.在施工过程中如需使用临时设施或租赁设备的，其费用由乙方自行承担。甲方有权对临时设施和设备的使用情况进行检查和监督。如发现有违规行为或安全隐患的，有权要求乙方进行整改或拆除。由此产生的一切费用均由乙方自行承担。8.如因不可抗力或甲方原因导致材料无法按时进场或设备无法正常运转的，双方应协商确定解决方案并调整工期和合同价款。如协商不成的，双方可解除本合同并各自承担相应责任。但乙方应在不可抗力发生后尽快通知甲方并提供相关证明材料以便甲方进行核实和处理。如因乙方原因导致材料无法按时进场或设备无法正常运转的，由此产生的一切责任和费用均由乙方自行承担。同时甲方有权要求乙方进行整改或更换材料和设备以确保施工进度和质量符合要求。篇3甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，为确保工程顺利进行，明确双方权利和义务，特订立本建筑安装工程承包合同。一、工程概况1.工程名称：_____________________________________2.工程地点：_____________________________________3.工程内容：_____________________________________4.工程规模及承包范围：_____________________________________二、工期1.开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。2.竣工日期：预计自开工之日起______天内完成。3.若因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币______元（大写：______元整）。2.支付方式：_____________________________。3.付款节点：按工程进度分期支付。具体为：_____________________________。四、工程质量与验收1.乙方必须按照施工图纸、说明、技术要求和国家标准进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的______天内组织验收。3.如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担相关费用。五、甲方责任与义务1.甲方应按约定支付工程进度款和结算款。2.甲方应提供施工所需的水电等基础设施。3.甲方应提供施工图纸及相关技术资料。六、乙方责任与义务1.乙方应按照合同约定工期和质量要求完成工程施工。2.乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保安全生产。3.乙方应对因自身原因造成的工程质量问题负责修复并承担费用。七、违约责任1.若甲方未按约定支付工程进度款或结算款，乙方有权停工，工期相应顺延。2.若因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任，并支付违约金。3.若甲乙双方违反本合同其他约定，均应承担相应的违约责任。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________日期：_____________日期：_____________（注：本模板为常用版建筑安装工程承包合同范本，实际合同应根据具体情况进行修改和完善。）篇4发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范围和内容：XXXX第二条合同工期1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。2.本合同工期如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工。不可抗力。甲方同意工期顺延的其他情况。第三条工程价款及支付方式1.本工程总价款为：XXXX元。2.支付方式：XXXX。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准按国家现行的工程质量验收规范执行。第五条施工设计、材料供应及机具使用1.甲方负责提供施工设计图纸，乙方根据图纸施工。2.材料供应由乙方负责采购，甲方负责支付材料费用。3.机具使用由乙方负责安排，甲方负责支付机具使用费用。第六条施工安全及保险1.乙方应严格遵守施工安全操作规程，确保施工过程中的安全。2.甲方应为乙方购买施工保险，确保施工过程中的风险得到保障。第七条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程价款或材料费用，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。2.乙方若不按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。第八条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.在合同生效期内，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应协商一致并签订书面协议。3.合同终止后，乙方应妥善保护甲方提供的图纸、设备等材料，并按甲方要求移交给甲方或指定的第三方。同时，乙方应确保施工场地的清洁和恢复。4.合同终止后，甲方应根据合同约定支付乙方已完成工程的合理费用，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。第九条争议解决及法律适用1.如因本合同引起任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如有其他未尽事宜，双方可另行协商确定。篇5发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.乙方在开工前应编制详细的施工进度计划，并交甲方审核批准。甲方应根据乙方的施工进度计划及时支付工程进度款。3.乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保工程质量。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条工程质量1.乙方应确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。在施工过程中，乙方应做好质量检查和验收工作，确保每一道工序都符合质量要求。2.甲方有权对工程质量进行监督，提出整改意见和要求。乙方应及时整改，确保工程质量达到甲方要求。3.如因乙方原因造成工程质量问题或事故，乙方应承担相应的责任和损失。第四条合同价款及支付方式1.本工程合同价款为：_________元（大写：_________元）。具体支付方式如下：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。乙方按施工进度计划完成XX%工程量时，甲方应支付乙方合同总金额的XX%。乙方完成全部工程量并通过竣工验收时，甲方应支付乙方合同总金额的XX%。2.乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票和收据。甲方在收到发票和收据后XX个工作日内完成付款。如因乙方原因造成付款延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条违约责任1.如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：工期延误违约金：每延误一天，乙方应支付甲方合同总金额的XX%作为违约金。工程质量问题违约金：根据质量问题严重程度，乙方应支付甲方相应的违约金或赔偿金。2.如甲方未按时支付工程进度款或未履行其他合同义务，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：未按时支付工程进度款违约金：每延误一天，甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为违约金。未履行其他合同义务违约金：根据未履行义务的性质和严重程度，甲方应支付乙方相应的违约金或赔偿金。第六条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。2.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。3.如一方违反合同条款或法律法规规定时，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任和损失赔偿责任。同时，守约方有权要求违约方支付相应的违约金或赔偿金以弥补其损失。第七条争议解决方式1.在合同履行过程中如发生争议时，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中产生的诉讼费用、律师费用等由败诉方承担。2.在争议解决期间内双方应继续履行合同中其他条款约定的义务并不得影响工程的正常进行。如因争议解决期间内双方未继续履行合同义务导致工程停工或延误工期的责任由双方共同承担。3.对于违反合同条款或法律法规规定的行为若守约方要求违约方承担相应的法律责任和损失赔偿责任时违约方应在合理期限内予以履行否则将承担相应的违约责任和损失赔偿责任。同时守约方有权要求违约方支付相应的违约金或赔偿金以弥补其损失。篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：因人力不可抗拒的原因被迫停工。因甲方原因影响开工。因设计变更和工程量增加。因材料供应不足或品种、规格不符合要求而影响施工。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用固定价格合同，合同总造价为：_________元。大写：_________。2.支付方式：_________。大写：_________。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良），符合设计要求，并通过有关质量部门的验收。2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。3.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。4.甲方发现问题应及时向乙方提出整改意见，乙方必须按甲方要求及时整改。甲方提出整改意见拒不执行时，甲方有权要求乙方停工整改，由此造成的经济损失和工期延误由乙方负责。5.工程竣工时，乙方应向甲方提交工程技术资料。甲方应在接到工程技术资料后五个工作日内进行验收，如有不合格资料，乙方应按要求进行整改。6.验收合格后，双方应在验收报告上签字。验收报告上应注明参加验收的人员、验收日期以及提出的整改意见等。7.甲方在验收合格后，应按照合同约定向乙方支付工程款项。同时，乙方应提交相应的发票和结算清单。如果甲方对发票和结算清单有异议，应在接到清单后五个工作日内提出意见。逾期不提出意见，视为认可。8.工程未经验收或验收不合格，甲方有权拒付工程款或要求乙方停工整改。由此造成的经济损失和工期延误由乙方负责。9.工程质量保证金：根据工程情况，甲方有权在支付工程款时扣留部分资金作为工程质量保证金。该保证金在竣工验收合格后予以返还。如果工程存在质量问题或需要整改，甲方有权要求乙方进行整改或修复，并从保证金中扣除相应费用。10.双方协商的其他关于工程质量的约定：_________。大写：_________。第五条施工组织设计和工期延误的处理1.乙方应在开工前向甲方提交施工组织设计，说明施工总体安排、施工力量组织、进度计划安排等。甲方应在收到施工组织设计后五个工作日内予以审批或提出修改意见。逾期不审批或未提出修改意见，视为认可。2.乙方必须按照经批准的施工组织设计组织施工。如有特殊情况需要调整，应报甲方批准。擅自调整施工组织设计造成工期延误或其他经济损失的，由乙方负责。3.甲方未能按时提供施工场地、图纸、资料或者未能及时审批乙方提交的施工组织设计造成工期延误的，责任由甲方承担。但如乙方未能按照经批准的施工组织设计施工造成工期延误的，责任由乙方承担。4.双方协商的其他关于施工组织设计和工期延误的处理办法：_________。大写：_________。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应按逾期付款额的万分之五向乙方支付滞纳金。滞纳金金额最大不超过合同总金额的百分之五。如逾期付款超过三个月，乙方有权解除合同，甲方应赔偿由此给乙方造成的经济损失。2.乙方若不能按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。违约金金额最大不超过合同总金额的百分之五。如逾期竣工超过三个月，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。3.甲方若要求乙方提前竣工，应与乙方协商并签订提前竣工协议。乙方同意提前竣工的，应按协议约定支付提前竣工奖金。如因提前竣工导致工程质量不合格的，应相应扣减提前竣工奖金并赔偿由此给甲方造成的经济损失。4.因一方原因导致合同无法按时履行或无法继续履行时，该方应赔偿由此给另一方造成的经济损失。具体损失的计算方式应根据实际情况确定。但最多不得超过合同总金额的百分之十。5.双方协商的其他关于违约责任及赔偿损失的处理办法：_________。篇7甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________