拉土施工合同范本2017

拉土施工合同范本20171.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：李明。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX重型机械租赁有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：王强。

乙方联系方式

**合同简介**

甲方因XX工程项目施工需要，需进行土方开挖及运输作业，经考察评估，决定委托乙方提供拉土施工服务。乙方具备相应的施工资质及机械设备，能够满足甲方施工要求。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款。本合同旨在明确双方权利义务，确保施工安全、高效、合规完成，为XX工程项目的顺利推进提供保障。

甲方为XX建设集团有限公司，系依法成立的建设工程施工单位，拥有相应的建筑施工资质。因XX工程项目位于XX省XX市XX区，土方开挖工程量较大，甲方需通过外部租赁方式获取施工设备及服务。经市场调研，乙方XX重型机械租赁有限公司为当地知名的重型机械租赁服务商，拥有多台符合施工标准的挖掘机、装载机及运输车辆，且具备丰富的施工经验及完善的服务保障体系。甲方选择乙方作为拉土施工服务提供方，主要基于以下考量：一是乙方设备性能稳定，能够满足工程进度要求；二是乙方提供全程服务，包括设备操作、运输调度及现场管理等，可减少甲方管理成本；三是乙方具备安全生产资质，能有效降低施工风险。双方基于上述背景条件，签订本合同，以规范合作行为，实现互利共赢。

乙方XX重型机械租赁有限公司系依法成立的专业重型机械租赁企业，主营业务包括挖掘机、装载机、自卸车等设备的租赁及配套施工服务。公司成立至今，已累计服务XX余家建筑企业，施工足迹覆盖全国XX个省份，积累了丰富的行业经验及客户资源。乙方在设备管理、人员培训、安全监管等方面均建立了完善制度，能够确保施工质量及作业安全。针对甲方提出的XX工程项目需求，乙方已配备XX台挖掘机、XX台装载机及XX辆20吨位自卸车，并安排了XX名持证操作人员及XX名现场管理人员，可全面满足施工要求。此外，乙方承诺在合同履行期间，将严格遵守国家及地方相关法律法规，确保施工行为合法合规，同时提供24小时应急响应服务，以应对可能出现的突发状况。甲方基于对乙方的信任及对其服务能力的认可，选择将其作为本次拉土施工的服务提供方。双方通过平等协商，达成合作协议，旨在明确权责边界，保障工程顺利实施。

本合同范本中的当事人信息及合同简介部分，既体现了双方合作的现实基础，又为后续条款的制定提供了逻辑支撑。甲方作为工程项目的投资及建设主体，其需求明确、责任重大；乙方作为专业服务提供方，其能力及资质是合同履行的关键保障。双方信息的完整性与准确性，是合同有效成立的前提，也是后续权利义务划分的依据。合同简介部分进一步明确了合作背景及前提条件，为后续条款的细化提供了方向性指引，确保合同内容与实际需求相匹配，避免因信息不对称导致的纠纷。

第一条合同目的与范围

本合同目的在于明确甲乙双方在XX工程项目土方施工中的权利与义务，由乙方根据甲方需求提供拉土施工服务，包括但不限于土方开挖、装载、运输至指定卸地点及现场清理等工作，确保XX工程项目土方施工任务顺利完成。具体范围包括：乙方负责提供符合施工要求的挖掘机、装载机及自卸车等设备，并安排具备相应资质的操作人员执行以下作业内容：在甲方指定的施工区域内进行土方开挖，将开挖土方装载至乙方自卸车，将装载土方运输至甲方指定的卸地点，并完成卸载作业后的初步场地恢复工作。合同范围涵盖从设备进场、施工操作、运输管理到卸载完成的全过程服务，旨在为甲方提供一体化、高效的土方施工解决方案。

第二条定义

1.拉土施工：指乙方使用重型机械设备，根据甲方要求进行土方挖掘、装载、运输及卸载的作业活动。

2.设备：指乙方提供用于本合同项下施工的挖掘机、装载机、自卸车等工程机械。

3.施工区域：指甲方书面指定的进行土方开挖及运输作业的地理范围。

4.卸地点：指甲方书面指定的土方卸载接收地点。

5.合同工期：指本合同约定的从设备进场准备开始至所有施工任务完成止的期限。

6.安全生产责任：指合同双方在施工过程中对人身及财产安全应承担的管理及保障义务。

7.应急响应：指针对突发状况，乙方立即采取的应对措施。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及施工方案开展拉土施工工作，并监督施工过程是否符合安全生产规范。

（2）甲方有权对乙方施工人员的资质、设备状况及施工进度进行监督检查，乙方应予以配合。

（3）甲方应向乙方提供施工区域的地形图、地质条件说明及施工方案等必要资料，并确保资料的真实性、准确性。

（4）甲方应在合同约定的付款节点向乙方支付合同款项，支付金额按照实际完成的施工量及合同单价计算。

（5）甲方应指定专人负责与乙方对接工作，处理施工过程中出现的问题及协调相关方关系。

（6）甲方应保障施工区域的通行及作业安全，负责处理施工可能涉及的地下管线、障碍物等事宜，并承担相关费用。

（7）甲方应按照合同约定提供卸地点，并确保卸地点具备相应的承载能力及安全条件。

（8）甲方有权要求乙方在施工完成后进行场地清理，但清理范围以合同约定为准。

（9）如因甲方原因导致施工中断或延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

（10）甲方应配合乙方办理施工所需的相关许可或审批手续，并承担相关费用。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照合同约定收取拉土施工服务费用，并要求甲方按时支付。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及配合事项，甲方应予以满足。

（3）乙方应按照合同约定的设备清单及规格提供施工设备，并确保设备性能良好、符合安全标准。

（4）乙方应配备持证上岗的操作人员及现场管理人员，确保施工过程符合安全生产要求。

（5）乙方应严格按照甲方提供的施工方案及现场指令进行作业，不得擅自变更施工内容或工艺。

（6）乙方应负责施工设备的日常维护保养，确保设备在作业过程中正常运行，如因设备故障导致的延误，乙方应承担相应责任。

（7）乙方应合理安排运输路线及卸载顺序，避免对周边环境造成污染或影响，并承担由此产生的责任。

（8）乙方应在施工过程中严格遵守安全生产法规，做好现场安全防护措施，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

（9）乙方应妥善保管施工过程中产生的废弃物，并按照甲方要求或国家规定进行处置，处置费用由甲方承担。

（10）乙方应配合甲方进行施工进度的记录及验收工作，并提交相关资料供甲方存档。

（11）乙方应确保施工人员遵守现场管理规定，维护施工秩序，如因乙方人员行为不当导致的问题，由乙方承担责任。

（12）乙方应在合同约定的工期內完成所有施工任务，如因非甲方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

（13）乙方应建立完善的应急响应机制，对施工过程中可能出现的突发状况制定预案，并及时采取应对措施。

（14）乙方应向甲方提供施工过程的影像资料及进度报告，接受甲方的监督及检查。

（15）乙方应在施工完成后，按照合同约定进行场地清理，并恢复场地至合同约定的状态。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的拉土施工服务费用，按照双方确认的施工量及合同单价进行计算。土方开挖、装载、运输及卸载的综合单价为人民币XXXX元/立方米（含税），此价格为固定价格，不受市场行情波动影响。

2.施工量的计量以甲方现场确认的合格土方体积为准，计量方式为现场勘测体积或双方约定的其他计量标准，具体以合同附件三《施工量计量规则》为准。

3.费用支付采用分阶段支付方式。合同生效后，甲方需向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元；设备进场并开始正式施工后XX日内，甲方支付至合同总价款的XX%；卸载作业完成XX%后，甲方支付至合同总价款的XX%；剩余XX%作为质保金，在工程竣工验收合格且乙方完成场地清理后XX日内支付。

4.甲方支付款项应汇入乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户名称：XX重型机械租赁有限公司，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。甲方支付前有权要求乙方提供相应的发票及进度确认单。

5.如因甲方原因导致合同解除或施工中止，甲方应支付乙方已完成施工量的相应费用，并承担乙方由此产生的直接损失。

6.乙方在收到甲方支付款项后，应按照合同约定提供相应的服务，任何一方不得擅自变更支付条件或方式。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自乙方设备正式进场开始施工之日起至所有施工任务完成、场地清理完毕并经甲方验收合格之日止，预计总工期为XX天，具体起止日期以双方书面确认的开工通知和完工报告为准。

2.乙方应按照合同约定的工期要求完成施工任务，如遇不可抗力或甲方原因导致的延误，工期可相应顺延，乙方需提供相关证明文件。

3.乙方应提前XX天向甲方提交开工报告，并说明施工计划及人员、设备安排。甲方应在收到报告后XX日内予以书面确认。

4.施工过程中，如需调整施工方案或增加施工内容，双方应协商一致并签订补充协议，工期及费用相应调整。

5.合同履行期间，双方应定期召开进度协调会，至少每XX天一次，及时解决施工中出现的问题，确保工程按计划推进。

6.乙方应于施工全部完成后XX日内，向甲方提交竣工报告及相关的施工资料，申请竣工验收。甲方应在收到报告后XX日内组织验收，并出具验收结论。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成施工量的费用及违约金。

（2）甲方未提供必要的施工条件或配合事项，导致施工延误的，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的窝工费、设备租赁费增加等直接损失。

（3）甲方擅自变更施工方案或指令，造成乙方返工或损失的，甲方应承担全部返工费用及损失，并按损失金额的XX%支付违约金。

（4）甲方未按时提供卸地点或卸载条件，导致乙方设备无法正常作业的，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金，乙方有权要求甲方赔偿设备停滞费及人员窝工费。

（5）因甲方原因导致合同解除的，甲方应支付乙方已完成施工量的费用，并按合同总价款的XX%支付违约金，同时赔偿乙方的直接损失。

2.**乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，但逾期天数累计不超过XX日的，违约金总额不超过合同总价款的XX%；逾期超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已完成施工量的费用及违约金。

（2）乙方提供的设备不符合合同约定的规格或性能，或操作人员不具备相应资质，导致施工质量不符合要求或发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并按不合格工程量的XX倍支付赔偿金，同时支付合同总价款XX%的违约金。

（3）乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并按合同总价款的XX%支付违约金，甲方有权解除合同。

（4）乙方擅自将合同项下的施工任务转包或分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金，同时赔偿甲方的直接损失。

（5）乙方未按合同约定进行场地清理，或清理后的场地状态不符合要求，甲方有权自行清理或委托第三方清理，费用由乙方承担，并按合同总价款的XX%支付违约金。

（6）乙方在施工过程中造成周边环境污染或破坏的，应负责修复并承担由此产生的全部费用，并按污染或破坏程度处以合同总价款XX%至XX%的罚款。

（7）合同解除后，乙方应在本合同项下义务履行完毕前XX日内将其自有设备及人员撤出施工区域，逾期未撤出的，每逾期一日，应按设备租赁费用的XX%向甲方支付场地占用费。

3.**违约金的计算与支付**

违约金应以实际损失为基础，合理确定，不得超过违约可能造成的损失范围。违约方支付违约金后，非违约方仍有权要求其赔偿其他损失。双方应在收到违约通知后XX日内协商解决违约事宜，协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。

4.**不可抗力导致的违约**

因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但不可抗力方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度，协商调整合同履行期限或解除合同，并互不承担违约责任。

5.**违约责任的追究**

无论违约方是否已支付违约金，非违约方仍有权要求其承担相应的赔偿责任。对于多次违约或严重违约行为，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价款XX%至XX%的赔偿金。所有违约责任均应在合同履行完毕后一并处理，如涉及刑事责任的，由司法机关依法处理。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、流行病疫情以及其他类似无法预见、无法避免并不能克服的事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内，书面通知对方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。通知内容应包括不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及预计持续期限等。

3.双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力事件持续超过XX日，双方均有权解除本合同，但应互相通知，并应在解除合同后XX日内完成结算手续。

4.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际情况结算。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，但双方应互相协助，减少不可抗力带来的损失。

5.若不可抗力事件发生后，双方均未受到实质性影响，或影响在短期内消除，受影响方仍应继续履行合同义务，不得以不可抗力为由拒绝履行。

6.本合同所称不可抗力事件，其定义和影响范围以事件发生时国家及地方相关法律法规的界定为准。双方另有约定的，从其约定。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用的原则，在合理期限内达成一致意见。

2.若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。任何一方在提起诉讼前，应向对方发出书面诉讼意向通知，并给予对方XX日内的书面答复或反诉机会。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同中未受争议影响的其他条款，任何一方不得单方面停止履行合同。

4.诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、律师费等）由败诉方承担。若双方均有责任，则根据法院判决或调解结果分担。

5.本合同争议解决条款的约定不影响任何一方依据本合同或其他法律文件行使仲裁或诉讼权利。如在协商不成后，一方已向其他仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼，则本合同争议解决条款自动失效，以该仲裁机构或法院的裁决或判决为准。

6.双方在履行本合同过程中，应注意证据的收集与保存，包括但不限于书面文件、往来函件、会议纪要、照片、视频等，以保障自身权益。对于争议事项，双方均有义务配合对方进行证据的调取与提供。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面、传真、电子邮件等方式发送的通知，于发送当日视为送达；通过邮寄方式发送的通知，寄出后XX日视为送达。所有通知均以本合同载明的地址为准。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未签订书面补充协议的，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.合同生效：本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本合同的生效不以任何第三方批准或登记为条件。

4.合同解除：除本合同另有约定或法律规定外，任何一方不得单方面解除本合同。如需解除合同，应经双方协商一致，并签署书面解除协议。

5.法律适用：本合同的订立、效