建设工程监理概论课件

第8章

建设工程合同管理8.1合同管理概述8.2建设工程委托监理合同管理8.3建设工程施工合同管理8.4设备和材料采购合同管理8.5FIDIC条件下的施工合同管理8.1合同管理概述合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。合同管理具有系统性和动态性的特点。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理；动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对自己不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。8.1.1合同的概念合同是指具有平等民事主体资格的当事人，为了达到一定目的，经过自愿、平等、协商一致而设立、变更、终止民事权利义务关系达成的协议。1．合同的订立（1）合同当事人的主体资格。《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九条规定：“当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。”合同当事人的主体资格合同当事人的民事权利能力和民事行为能力合同当事人是指自然人、法人、其他组织委托代理人

订立合同

《合同法》的上述条款明确规定，作为合同当事人的自然人、法人和其他组织应当具有相应的主体资格——民事权利能力和民事行为能力。法律规定，当事人在订立合同时，由于主观或客观的原因，不能由法人的法定代表人、其他组织的负责人亲自签订时，可以依法委托代理人订立合同。代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向第三人出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。（2）合同的形式。合同的形式是指合同当事人双方对合同的内容、条款经过协商，作出共同的意思表示的具体方式。《合同法》第十条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。”《合同法》第三十六条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”《合同法》第十一条规定：“书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。”（3）合同的内容。关于合同一般条款的法理解释如下：①当事人的名称或者姓名、住所。当事人的名称或者姓名，是指法人和其他组织的名称；住所是指它们的主要办事机构所在地。②标的。标的是指合同当事人双方权利和义务共同指向的事物，即合同法律关系的客体。标的是合同的核心，它是合同当事人权利和义务的焦点。尽管当事人双方签订合同的主观意向各有不同，但最后必须集中在一个标的上。因此，当事人双方签订合同时，首先要明确合同的标的，没有标的或者标的不明确，必然会导致合同无法履行，甚至产生纠纷。③数量。数量是计算标的的尺度。它把标的定量化，以便确立合同当事人之间的权利和义务的量化指标，从而计算价款或报酬。国家颁布了《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》，根据该命令的规定，签订合同时，必须使用国家法定计量单位，做到计量标准化、规范化。如果计量单位不统一，会降低工作效率，也会因发生误解而引起纠纷。④质量。质量是标的物内在特殊物质属性和一定的社会属性，是标的物的物质性差异的具体特征。它是标的物价值和使用价值的集中表现，并决定着标的物的经济效益和社会效益，还直接关系到生产的安全和人身的健康等。因此，当事人签订合同时，必须对标的物的质量作出明确的规定。标的物的质量，有国家标准的按国家标准签订；没有国家标准而有行业标准的，按行业标准签订，或者有地方标准的按地方标准签订；如果标的物是没有上述标准的新产品，可按企业新产品鉴定的标准（如产品说明书、合格证载明的），写明相应的质量标准。⑤

价款或者报酬。价款通常是指当事人一方为取得对方出让的标的物，而支付给对方一定数额的货币；报酬通常是指当事人一方为对方提供劳务、服务等，从而向对方收取一定数额的货币报酬。⑥

履行期限、地点和方式。履行期限是指当事人交付标的和支付价款或报酬的日期，也就是依据合同的约定，权利人要求义务人履行的请求权发生的时间。合同的履行期限是一项重要条款，当事人必须写明具体的履行起止日期，避免因履行期限不明确而产生纠纷。倘若合同当事人在合同中没有约定履行期限，只能按照有关规定处理。履行地点是指当事人交付标的和支付价款或报酬的地点。它包括标的的交付、提取地点；服务、劳务或工程项目建设的地点；价款或报酬结算的地点等。合同履行地点也是一项重要条款，它不仅关系到当事人实现权利和承担义务的发生地，还关系到人民法院受理合同纠纷案件的管辖地问题。因此，合同当事人双方签订合同时，必须将履行地点写明，并且要写得具体、准确，以免发生差错而引起纠纷。履行方式是指合同当事人双方约定以哪种方式转移标的物和结算价款。履行方式应视所签订合同的类别而定。例如，买卖货物、提供服务、完成工作合同，其履行方式均有所不同。此外，在某些合同中还应当写明包装、结算等方式。⑦

违约责任。违约责任是指合同当事人约定一方或双方不履行或不完全履行合同义务时，必须承担的法律责任。违约责任包括支付违约金、偿付赔偿金以及发生意外事故的处理等其他责任。法律有规定责任范围的按规定处理；法律没有规定责任范围的，由当事人双方协商议定办理。⑧

解决争议的方法。解决争议的方法是指合同当事人选择解决合同纠纷的方式、地点等。根据我国法律的有关规定，当事人解决合同争议时，实行“或仲裁或审判”，即当事人可以在合同中约定选择仲裁机构或人民法院解决争议；当事人可以就仲裁机构或诉讼的管辖机关的地点进行议定选择。当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成新的仲裁协议，那么，当事人只能通过诉讼的途径解决合同纠纷，因为起诉权是当事人的法定权。2．合同示范文本与格式条款合同（1）合同示范文本。《合同法》第十二条第二款规定：“当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。”合同示范文本是指由一定机关事先拟定的对当事人订立相关合同起示范作用的合同文本。此类合同文本中的合同条款有些内容是拟定好的，有些内容是没有拟定需要当事人双方协商一致填写的。合同的示范文本只供当事人订立合同时参考使用，因此，合同示范文本与格式条款合同不同。（2）格式条款合同。格式条款合同是指合同当事人一方（如某些垄断性企业）为了重复使用而事先拟定出一定格式的文本。文本中的合同条款在未与另一方协商一致的前提下已经确定且不可更改。《合同法》为了维护公平原则，确保格式条款合同文本中相对人的合法权益，在第三十九条、第四十条和第四十一条对格式条款合同作了专门的限制性规定：第一，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明；第二，格式条款合同中具有《合同法》第五十条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效；第三，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。3．合同的效力（1）合同无效。合同无效是指虽经合同当事人协商订立，但引起不具备或违反了法定条件，国家法律规定不承认其效力的合同。《合同法》关于无效合同的法律规定有：《合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。（2）当事人请求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同。当事人依法请求变更或撤销的合同，是指合同当事人订立的合同欠缺生效条件时，一方当事人可以依照自己的意思，请求人民法院或仲裁机构作出裁定，从而使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。《合同法》第五十四条规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。”（3）无效的合同或被撤销的合同的法律效力。无效的合同或被撤销的合同的法律效力问题是《合同法》中第三章“合同的效力”的重要内容，当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，并不表明当事人的权利和义务的全部结束。①

合同自始无效和部分无效。《合同法》第五十六条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。”自始无效是指合同一旦被确认为无效或者被撤销，即将产生溯及力，使合同从订立时起即不具有法律约束力。合同部分无效是指合同的部分内容无效，即无效或者被撤销而宣告无效的只涉及合同的部分内容，合同的其他部分仍然有效。②

合同无效、被撤销或者终止时，有关解决争议的条款的效力。《合同法》第五十七条规定：“合同无效、被撤销或者终止时，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。”依照此项规定，合同中关于解决争议的方法条款的效力具有相对的独立性，因此不受合同无效、变更或者终止的影响。也即合同无效、合同变更或者合同终止并不必然导致合同中解决争议方法的条款无效、变更、终止。4．合同的履行遵循原则全面、适当履行的原则诚实信用的原则公平合理的原则当事人一方不得擅自变更合同的原则5．违约责任（1）当事人违约及违约责任的形式。《合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”依照《合同法》的上述规定，当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，就要承担违约责任。此项规定确立了对违约责任实行“严格责任原则”，只有不可抗力的原因方可免责。至于缔约过失、无效合同或可撤销合同，则采取过错责任，《合同法》分则中特别规定了过错责任的，实行过错责任原则。当事人承担违约责任的形式包括以下几种：①继续履行合同。是指违反合同的当事人不论是否已经承担赔偿金或者违约金责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对原合同未履行的部分继续履行。②采取补救措施。是指在违反合同的事实发生后，为防止损失发生或者扩大，而由违反合同行为人采取修理、重作、更换等措施。③赔偿损失。是指当事人一方违反合同造成对方损失时，应以其相应价值的财产予以补偿。赔偿损失应以实际损失为依据。（2）当事人未支付价款或者报酬的违约责任。《合同法》第一百零九条规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”当事人承担违约责任的具体形式如下：支付价款或报酬是以给付货币形式履行的债务，民法上称之金钱债务。对于金钱债务的违约责任，债权人有权请求债务人履行债务，即继续履行；同时，债权人可以要求债务人支付违约金或逾期利息。例如，工程承包合同中，拖欠工程支付和结算的违约责任。（3）当事人违反质量约定的违约责任。《合同法》第一百一十一条规定：“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定的或者约定不明确，依照本法第六十一条规定仍不能确定的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价格或者报酬等违约责任。”（4）当事人一方违约给对方造成其他损失的法律责任。《合同法》第一百一十二条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”债务人不履行或不适当履行合同，在继续履行或者采取补救措施后，仍给债权人造成损失时，债务人应承担赔偿责任。（5）当事人违约承担责任的赔偿额。《合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”（6）违约金及赔偿金。《合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。6．解决合同争议的方式合同当事人之间发生争议，有时是难免的。如果争议发生了，当事人之间首先应当依据公平合理和诚实信用的原则，本着互谅互让的精神，进行自愿协商解决争议，或者通过调解解决纠纷。如果当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以依据“或裁或审制”的规定，请求仲裁机构仲裁，或者向人民法院起诉，以求裁判彼此之间的纠纷。《合同法》第一百二十八条规定：“当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的裁决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。”8.1.2合同管理的概念合同管理是指各级政府工商行政管理部门、建设行政主管部门和金融机构以及工程建设参与单位（如建设单位、施工单位、监理单位等）依据相关法律法规和规章制度，采取法律的、行政的手段，对合同关系进行组织、指导、协调及监督，保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证合同得到贯彻实施的一系列活动。合同管理包括两个阶段内容：一是合同签订之前，合同的相关方围绕签订合同所进行的一系列管理活动，如建设单位的招标活动，施工单位、监理单位、设计单位的投标活动；二是合同签订之后，以合同为基础来规范相关方的建设行为，保证合同得到贯彻实施的一系列活动，如工程实施过程中的对建筑施工合同的管理活动。8.1.3合同管理的作用合同管理的作用使整个工程项目在预定的成本（投资）工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。使项目的实施过程顺利，合同争议较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。在工程结束时使双方都感到满意，业主按计划获得一个合格的工程，达到投资目的；承包人不但获得合理的利润，还能赢得信誉，建立双方友好合作关系。这是企业经营管理和发展战略对合同管理的双赢要求。8.1.4合同管理的主要方法1．严格执行建设工程合同管理法律法规应当说，随着《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》的颁布，建设工程合同管理法律已基本健全。但是，在实践中，这些法律的执行还存在着很大的问题，其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题，也有监理单位监理不到位的问题，还有建设单位不认真履行合同，特别是拖欠工程款的问题。在市场经济条件下，在管理建设工程合同时要严格依法进行管理。这样，管理行为才能有效，才能提高建设工程合同管理的水平，也才能解决建设领域存在的诸多问题。2．普及相关法律知识，培训合同管理人才在市场经济条件下，工程建设领域的从业人员应当增强合同观念和合同意识，这就需要普及相关法律知识，培训合同管理人才。不论是施工合同中的工程师，还是建设工程合同的当事人，以及涉及有关合同的各类人员，都应当熟悉合同的相关法律知识，增强合同观念和合同意识，努力做好建设工程合同管理工作。3．设立合同管理机构，配备合同管理人员加强建设工程合同管理，应当设立合同管理机构，配备合同管理人员。一方面，建设工程合同管理工作，应当作为建设行政主管部门的管理内容之一；另一方面，工程合同当事人内部也要建立合同管理机构，配备合同管理人员，建立合同台账、统计、检查和报告制度，提高建设工程合同管理水平。4．建立合同管理目标制度合同管理目标是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的。建设工程合同管理需要设立管理目标，并且可以分解为管理的各个阶段的目标。合同的管理目标应当落到实处。为此，还应当建立建设工程合同管理的评估制度。这样，才能有效地督促合同管理人员，提高合同管理水平。5．推行合同示范文本制度推行合同示范文本制度，一方面，有助于当事人了解、掌握有关法律、法规，使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求，避免缺款少项，防止出现显失公平的条款，也有助于当事人熟悉合同的运行；另一方面，也有利于行政管理机关对合同的监督，有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益。使用标准化的范本签订合同，对完善建设工程合同管理制度起到了极大的推动作用。8.2建设工程委托监理合同管理8.2.1建设工程委托监理合同的概念根据民事法律关系必须具备三个要素的原则，作为合同这种民事法律关系，也应有权利主体、权利客体和内容，建设工程委托监理合同（以下简称监理合同）是合同的一种，因而它也应该具备三要素。监理合同的主体是建设单位和监理单位；权利客体是建设单位委托监理单位对工程建设实施的监理工作；内容则是在实施工程建设过程中双方的权利和义务。根据监理合同的三要素，它的概念应该是：建设工程的建设单位与监理单位，为完成委托的工程建设监理工作，明确相互权利和义务的协议。8.2.2建设工程委托监理合同示范文本1．监理合同监理合同是一个总的协议，是纲领性文件。其主要内容是当事人双方确认的委托监理工程的概况（工程名称、地点、规模、工程造价、委托范围等）、价款和酬金，合同签订、生效、完成时间，并表示双方愿意遵守规定的各项义务，以及明确监理合同文件的组成。监理合同是一份标准的格式文件，经当事人双方在有限的空格内填写具体规定的内容并签字盖章后，即发生法律效力。2．标准条件监理合同标准条件共四十九条，其内容涵盖了合同中所用词语定义、适用语言和法规、签约双方的责任、权利和义务、合同变更与终止、监理酬金、风险分担以及履行过程中应遵循的程序及其他一些情况。它是监理委托合同的通用文本，适用于各类建设工程监理委托，是所有签约工程都应遵守的基本条件。3．专用条件由于标准条件适用于所有的工程建设监理委托，因此，其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目的监理委托合同时，就地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。如对委托监理的工作内容而言，认为标准条件中的条款还不够全面，允许在专用条件中增加合同双方议定的条款内容。8.2.3建设工程委托监理合同的管理建设工程委托监理合同的管理，从广义上讲是指各级政府工商行政管理机关、建设行政主管机关以及工程建设单位、监理单位依照法律和行政法规、规章制度，采取法律的、行政的手段，对监理合同关系进行组织、指导、协调及监督，保护合同当事人的合法权益、处理合同纠纷、防止和制裁违法行为、保证监理合同实施的一系列活动。1．建设单位的监理合同管理（1）合同签订前的管理。在建设单位具备了与监理单位签订监理合同条件的情况下，建设单位方主要是针对监理单位的资格、资信和履约能力进行预审。预审的主要内容必须有经建设主管部门审查并签发的、具有承担建设监理合同内规定的建设工程资格的资质等级证书；须是经工商行政管理机关审查注册、取得营业执照、具有独立法人资格的正式企业；具有对拟委托的建设工程监理的实际能力，包括监理人员素质、主要检测设备等；财务情况，包括资金情况和近几年经营效益；社会信誉，包括已承接的监理任务的完成情况、承担类似业务的监理业绩、经验及合同的履行情况。（2）合同谈判签订的管理。监理合同谈判和签订是谈判管理的两个程序。谈判是建设单位经过监理方资格预审后，认为可以将建设工程委托其监理，就可以与其进行签订合同谈判。建设单位在谈判前，提出监理合同的各项条款，招标工程应将合同主要条款包括在招标文件内，作为要约。不论是直接委托还是招标中标，建设单位和监理单位都要对监理合同的主要条款和应负责任具体谈判，如建设单位对工程的工期、质量的具体要求必须具体提出。在使用示范文本时，要依据标准条件结合专用条件逐条加以谈判，对标准条件的哪些条款要进行修改，哪些条款不采用，还应补充哪些条款，以及标准条件内需要在专用条件内加以具体规定的，如拟委托监理的工程范围，建设单位为监理单位提供的外部条件的具体内容、建设单位提供的工程资料及具体时间等，都要提出具体的要求或建议。在谈判时，合同内容要具体、责任要明确，对谈判内容双方达成一致的意见，要有准确的文字记载。作为建设单位，切忌以手中有工程的委托权，而以不平等的原则对待监理单位。（3）建设单位的履约管理。建设单位的履约管理严格按照监理合同的规定履行应尽义务按照监理合同的规定行使权利建设单位的档案管理监理合同内规定的应由建设单位方负责的工建设工程监理概论作，是使合同最终实现的基础，如外部关系的协调，为监理工作提供外部条件，为监理单位提供获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录等，都是监理单位做好工作的先决条件，建设单位方必须严格按照监理合同的规定，履行应尽的义务，才有权要求监理单位履行合同。监理合同中规定的建设单位的权利，主要有3个方面：对设计、施工单位工程的发包权；对工程规模、设计标准的认定权及对设计变更的审批权；对监理单位履行合同的监督管理权。在全部工程项目竣工后，建设单位应将全部合同文件，包括完整的工程竣工资料加以系统整理，按照《中华人民共和国档案法》及有关规定，建档保管。为了保证监理合同档案的完整性，建设单位对合同文件及履行中与监理单位之间进行的签证、记录协议、补充合同备忘录、函件、电报及电传等，都应系统地妥善保管，认真整理。2．监理单位的监理合同管理合同是监理单位在项目监理过程中的最高行为准则，监理单位在项目监理过程中的一切活动都是为了履行合同责任。所以，广义地说，项目监理的实施和管理的全部工作都可以纳入合同管理的范围。监理单位合同管理工作的内容有：合同谈判和合同的签订；进行合同的审查和分析；向监理项目派遣合同管理人员；对工程进行总体计划和控制；处理与建设单位、与其他方面的重大合同关系；索赔；对合同实施进行总的指导。（1）合同签订前的管理。监理单位在决定是否参加某项业务的竞争并与之签订合同之前，要对建设单位进行了解及对工程合同的可行性进行调查了解。了解内容对建设单位的考察了解，看其是否具有签订合同的合法资格。工程项目建设单位应具备的合法资格是：依法成立，具有法人资格，能够独立参加民事活动并直接承担民事权利和民事义务。在签订合同中应注意，作为法人的建设单位，要由法定代表人或经法定代表人授权委托的代理人签订合同，委托代订经济合同应有合法的手续。私人建设单位签订监理合同也要有上述类似的合法资格。具有与签订合同相当的财产和经费，这是履行合同的基础和承担经济责任的前提。监理合同的标的要符合国家政策，不违反国家的法律法令及有关规定。同时，作为监理单位还应从自身情况出发，考虑竞争该项目的可行性。（2）合同谈判签订的管理。合同是影响利润的最主要因素，而合同谈判和签订是获取尽可能多利润的最好机会，如何利用这个机会签订一个有利的合同是每个企业都十分关心的问题。对监理单位来说，有利的合同，可以从如下几方面定性评价：定性评价内容合同条款比较优惠有利；合同中规定监理酬金较高或适中；合同双方责权利关系比较平衡；没有苛刻的单方面的约束性条款等。监理单位在获得建设单位的招标文件或与业主草签协议之后，应立即对工程所需费用进行预算，提出一个报价，同时对招标文件中的合同文本进行分析、审查。在签订合同过程中，监理单位应积极地争取主动，对建设单位提出的合同文本，双方应对每个条款都作具体的商讨，对重大问题不能客气和让步，应针锋相对，切不可在观念上把自己放在被动的地位上。（3）合同履行中的管理。由于监理合同管理贯穿于监理单位经营管理的各个环节，因而履行监理合同必须涉及监理单位各项管理工作。监理合同一经生效，监理单位就要按合同规定，行使权利，履行应尽义务。8.3建设工程施工合同管理8.3.1建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同是发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的协议。建设工程施工合同是由建筑安装工程承包合同演变发展而成的。合同订立的主要法律依据有《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》（GF－1999－0201）等。《建设工程施工合同》（GF－1999－0201）文本由第一部分协议书、第二部分通用条款、第三部分专用条款三部分组成。建设工程施工合同协议书通用条款专用条款文本第一部分为协议书，包括订立合同双方（主体）的名称，标的工程（客体）的概况、范围、工期和质量标准，组成合同的文件，承包人和发包人的相互承诺，以及合同生效的约定。词语定义及合同文件双方一般权利和义务施工组织设计和工期质量与检验安全施工合同价款与支付材料设备供应工程变更竣工验收与结算违约、索赔和争议其他文本第三部分为专用条款，用于通用条款针对本合同工程需要进一步明确约定的各项内容，或者作为补充协议的规范化格式，其各条均与通用条款所列条款顺序对应。8.3.2建设工程施工合同双方的主要责任1．发包人的义务发包人的义务办理工地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，现场交验；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；协调处理施工周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。2．承包人的工作（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文件保护建筑）、古树名木的保护工作；（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。8.3.3建设工程施工索赔管理1．索赔的概念索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。但在承包工程中，对承包商来说，索赔的范围更为广泛。一般只要不是承包商自身责任，而由于外界干扰造成工期延长和成本增加，都有可能提出索赔。包括以下两种情况：（1）建设单位违约，未履行合同责任。如未按合同规定及时交付设计图纸造成工程拖延，未及时支付工程款，承包商可就此提出赔偿要求。（2）建设单位未违反合同，而由于其他原因，如建设单位行使合同赋予的权力指令变更工程，工程环境出现事先未能预料的情况或变化，国家法令的修改，物价上涨以及汇率变化等。由此造成的损失，承包商可提出补偿要求。2．索赔要求（1）合同工期的延长。承包合同中都有工期（开始期和持续时间）和工程拖延的罚款条款。如果工程拖期是由承包商管理不善造成的，则承包商必须承担责任，接受合同规定的处罚。而对外界干扰引起的工期拖延，承包商可以通过索赔，取得建设单位对合同工期延长的认可，则在这个范围内可免去对承包商的合同处罚。（2）费用补偿。由于非承包商自身责任造成工程成本增加，使承包商增加额外费用，蒙受经济损失，承包商可以根据合同规定提出费用赔偿要求。如果该要求得到建设单位的认可，建设单位应向承包商追加支付这笔费用以补偿损失。这样，承包商通过索赔提高了合同价格，常常不仅可以弥补损失，而且能增加工程利润。3．索赔的起因索赔原因现代工程的特点决定的承包合同是基于对未来情况的预测而签订的业主要求的变化引起的工程众多参与方的复杂关系合同双方对合同理解的差异4．索赔程序（1）索赔意向通知。在干扰事件发生后，承包商必须抓住索赔机会，迅速作出反应，在一定时间内（FIDIC条件规定为二十八天），向工程师和建设单位递交索赔意向通知。该通知是承包商就具体的干扰事件向工程师和建设单位表示索赔愿望和要求，是保护自己索赔权利的措施。如果超过这个期限，工程师和建设单位有权拒绝承包商的索赔要求。许多承包商因未能遵守这个期限规定，致使合理的索赔要求无效。（2）索赔的内部处理。一旦干扰事件发生，承包商就应进行索赔处理工作，直到正式向工程师和建设单位提交索赔报告。这一阶段包括以下具体的复杂的分析工作：分析工作事态调查干扰事件原因分析索赔根据损失调查搜集证据起草索赔报告事态调查即寻找索赔机会。干扰事件原因分析即分析这些干扰事件是由谁引起的，它的责任该由谁来负担。索赔根据即索赔理由，主要是指合同条文，必须按合同判明干扰事件是否违约，是否在合同规定的赔（补）偿范围之内。损失调查即为干扰事件的影响分析。一旦干扰事件发生，承包商应按工程师的要求做好并保持（在干扰事件持续期间内）完整的当时记录，接受工程师的审查。证据是索赔有效的前提条件。索赔报告是上述各项工作的结果和总括，是由合同管理人员在其他项目管理职能人员配合和协助下起草的。（3）提交索赔报告。承包商必须在合同规定的时间内向工程师和建设单位提交索赔报告。FIDIC条件规定，承包商必须在索赔意向通知发出后的二十八天内，或经工程师同意的合理时间内递交索赔报告。如果干扰事件持续时间长，则承包商应按工程师要求的合理时间间隔，提交中间索赔报告（阶段索赔报告），并于干扰事件影响结束后的二十八天内提交最终索赔报告。（4）解决索赔。从递交索赔报告到最终获得赔偿是索赔的解决过程。这个阶段工作的重点是，通过谈判，或调解，或仲裁，使索赔得到合理的解决。具体包括工程师审查分析索赔报告，评价索赔要求的合理性和合法性。根据工程师的处理意见，建设单位审查、批准承包商的索赔报告。如果承包商和建设单位对索赔的解决达不成一致，有一方或双方都不满意工程师的处理意见，则产生了争执。双方必须按照合同规定的程序解决争执。8.4设备和材料采购合同管理8.4.1设备和材料采购合同的主要内容1．建筑材料采购合同（1）建筑材料的采购方式。采购方式公开招

标方式“询价—报价”方式直接采

购方式公开招标与工程招标相似（也属于工程招标的一个部分）。需方提出招标文件，详细说明供应条件、品种、数量、质量要求和供应地点等，由供方报价，通过竞争签订供应合同。这种方式适用于大批量采购。需方按要求向几个供应商发出询价函，由供应商作出答复（报价）。需方经过对比分析，选择一个符合要求、资信好、价格合理的供应商签订合同。需方直接向供方采购，双方商谈价格，签订供应合同。另外，还有大量的零星材料（品种多、价格低），以直接采购形式购买，不需签订书面的供应合同。（2）建筑材料供应合同的主要内容。主要内容标的数量包装运输方式价格结算方式违约责任特殊条款标的是供应合同的主要条款。供应合同的标的主要包括购销物资的名称（注明牌号、商标）、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。供应合同标的数量的计量方法要按照国家或主管部门的规定执行，或按供需双方商定的方法执行，不能用含糊不清的计量单位。包括包装的标准和包装物的供应与回收。运输方式可分为铁路、公路、水路、航空、管道运输及海上运输等。一般由需方在签订合同时提出采用哪一种运输方式。供方代办发运，运费由需方负担。由国家定价的材料，应按国家定价执行；按规定应由国家定价，但国家尚无定价的，其价格应报请物价主管部门批准；不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。我国现行结算方式分为现金结算和转账结算两种。为了保证合同双方的合法权益，应在合同内约定承担违约责任的条件、违约金的计算办法和违约金的最高赔偿限额等内容。如果供需双方有一些特殊的要求或条件，可通过协商，经双方认可后作为合同的一项条款，在合同中明确列出。（3）建筑材料供应合同的履行。主要包括以下几个方面：①计量方法。建筑材料数量的计量方法一般有理论换算计量、检斤计量和计件3种。合同中应注明所采用的计量方法，并明确规定计量单位。供方发货时所采用的计量单位与计量方法，应与合同中所列计量单位和计量方法一致，并在发货明细表或质量证明书上注明，以便需方检验。运输中转单位也应按供货方发货时所采用的计量方法进行验收和发货。②验收的依据。供应合同的具体规定；供方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；国家标准或专业标准；产品合格证、化验单等；图纸及其他技术文件；当事人双方共同封存的样品。③验收内容。查明产品的名称、规格、型号、数量、质量是否与供应合同及其他技术文件相符；设备的主机、配件是否齐全；包装是否完整，外表有无损坏；对需要化验的材料进行必要的物理化学检验；合同规定的其他需要检验事项。④验收方式。主要驻厂验收。驻厂验收即在制造时期内，由需方派人员在供货的生产厂家进行材质检验；提运验收。对于加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时检验；接运验收。由接运人员对到达的物资进行检查，发现问题，当场作出记录；入库验收。这是大量采用的正式的验收方式，由仓库管理人员负责数量和外观检验。⑤

验收中发现数量不符的处理。供方交付的建筑材料多于合同规定的数量，需方不同意接收，则在托收承付期内可以拒付超量部分的货款和运杂费。供方交付的建筑材料少于合同规定的数量，需方可凭有关合法证明，在到货后十天内将详细情况和处理意见通知供方，否则即被视为数量验收合格；供方应在接到通知后十天内作出答复，否则即被视为认可需方的处理意见。发货数与实际验收数的差额不超过有关主管部门规定的正、负尾差，合理磅差，自然减量的范围，则不按多交或少交论处，双方互不退补。⑥

验收中发现质量不符的处理。如果在验收中发现建筑材料不符合合同规定的质量要求，需方应将它们妥善保管，并向供方提出书面异议。通常应按如下规定办理：建筑材料的外观、品种、型号、规格不符合合同规定，需方应在到货后十天内提出书面异议；建筑材料的内在质量不符合合同规定，需方应在合同规定的条件和期限内检验，提出书面异议；对某些只有在安装后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定或当事人双方另有商定的期限外，一般在运转之日起六个月以内提出异议；在书面异议中，应说明合同号和检验情况，提出检验证明，对质量不符合合同规定的产品提出具体处理意见。⑦

验收中供需双方责任的确定。凡所交货物的原包装、原封记、原标志完好无异状，而产品数量短少，应由生产厂家或包装单位负责。凡由供方组织装车或装船、凭封印交接的产品，需方在卸货时车、船封印完整无其他异状，但件数缺少，应由供方负责。这时需方应向运输部门取得证明，凭运输部门提供的记录证明，在托收承付期内可以拒付短缺部分的贷款，并在到货后十天内通知供方，否则即被认为验收无误。供方应在接到通知后十天内答复，提出处理意见，逾期不作答复，即按少交论处。凡由供方组织装车或装船，凭现状或件数交接的产品，而需方在卸货时无法从外部发现产品丢失、短缺、损坏的情况，需方可凭运输单位的交接证明和本单位的验收书面证明，在托收承付期内拒付丢失、短缺、损坏部分的货款，并在到货后十天内通知供方，否则即被视为验收无误。供方应在接到通知后十天内作出答复，提出处理意见，否则按少交货论处。⑧

验收后提出异议的期限。需方提出异议的通知期限和供方答复期限，应按有关部门规定或当事人双方在合同中商定的期限执行。这里要特别重视交（提）货日期的确定标准：凡供方自备运输工具送货的，以需方收货戳记的日期为准；凡委托运输部门运输、送货或代运的产品的交货日期，不是以向承运部门申请日期为准，而是以供方发运产品时承运部门签发戳记的日期为准；合同规定需方自提的货物，以供方按合同规定通知的提货日期为准。供方的提货通知中，应给需方以必要的途中时间。实际交、提货日期早于或迟于合同规定的期限，即被视为提前或逾期。2．设备供应合同（1）建设工程中的设备供应方式。供应方式委托承包按设备包干招标投标由设备成套公司根据发包单位提供的成套设备清单进行承包供应，并收取设备价格一定百分比的成套业务费。根据发包单位提出的设备清单及双方核定的设备预算总价，由设备成套公司承包供应。发包单位对需要的成套设备进行招标，设备成套公司参加投标，按照中标结果承包供应。（2）设备供应合同的主要内容。成套设备供应合同的一般条款可参照前述建筑材料供应合同的一般条款，主要包括：产品（成套设备）的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或技术性能指标、数量和计量单位；包装标准及包装物的供应与回收的规定；交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括专用线、码头等）、接（提）货单位；交（提）货期限；验收方法；产品价格；结算方式、开户银行、账户名称、账号、结算单位；违约责任。注意问题技术标准现场服务验收和保修除应注明成套设备系统的主要技术性能外，还要在合同后附有关部分设备的主要技术标准和技术性能的文件。供方应派技术人员进行现场服务，并要对现场服务的内容明确规定。合同中还要对供方技术人员在现场服务期间的工作条件、生活待遇及费用出处作出明确的规定。安装成功后，试车是关键。需方应在项目成套设备安装后才能验收，因此合同中应详细注明成套设备验收办法。对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，除另有规定或当事人另行商定提出异议的期限外，一般可在运转之日起六个月内提出异议。成套设备是否保修、保修期限、费用负担者都应在合同中明确规定，不管设备制造企业是谁，保修都应由设备供应方负责。设备数量设备价格除列明成套设备名称、套数外，还要明确规定随主机的辅机、附件、易损耗备用品、配件和安装修理工具等，并于合同后附详细清单。设备合同价格应根据承包方式确定。（3）设备供应合同供方的责任。①组织有关生产企业到现场进行技术服务，处理有关设备技术方面的问题。②掌握进度，保证供应。供方应了解、掌握工程建设进度和设备到货、安装进度，协助联系设备的交、到货等工作，按施工现场设备安装的需要保证供应。③参与验收。参与大型、专用、关键设备的开箱验收工作，配合建设单位或安装单位处理在接运、检验过程中发现的设备质量和缺损件等问题，以明确设备质量问题的责任。④处理事故。及时向有关主管单位报告重大设备质量问题，以及项目现场不能解决的其他问题。当出现重大意见分歧或争执时，应及时写出备忘录备查。⑤

参加工程的竣工验收，处理在工程验收中发现的有关设备的质量问题。⑥监督和了解生产企业派驻现场的技术服务人员的工作情况，并对他们的工作进行指导和协调。⑦做好现场服务工作日记，及时记录日常服务工作情况、现场发生的设备质量问题和处理结果，定期向有关单位抄送报表，汇报工作情况，做好现场工作总结。⑧成套设备生产企业的责任。按照现场服务组的要求，及时派出技术人员到现场，并在现场服务组的统一领导下开展技术服务工作；对本厂供应的产品的技术、质量、数量、交货期、价格等全面负责。配套设备的技术、质量等问题应由主机生产厂统一负责联系和处理解决；及时答复或解决现场服务组提出的有关设备的技术、质量、缺损件等问题。（4）设备供应合同需方的责任。设备供应合同需方的责任建设单位应向供方提供设备的详细技术设计资料和施工要求；应配合供方做好设备的计划接运（收）工作，协助驻现场的技术服务组开展工作；按合同要求参与并监督现场的设备供应、验收、安装、试车等工作；组织有关各方进行工程验收，提出验收报告。8.4.2设备和材料采购合同管理中监理工程师的主要职责1．监理工作要求（1）监理单位应依据与建设单位签订的设备采购阶段的委托监理合同，成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构。监理人员应专业配套，数量应满足监理工作的需要，并应明确监理人员的分工及岗位职责。（2）总监理工程师应组织监理人员熟悉和掌握设计文件对拟采购的设备的各项要求、技术说明和有关的标准。（3）项目监理机构应编制设备采购方案，明确设备采购的原则、范围、内容、程序、方式和方法，并报建设单位批准。（4）项目监理机构应根据批准的设备采购方案，编制设备采购计划，并报建设单位批准。采购计划的主要内容应包括采购设备的明细表、采购的进度安排、估价表、采购的资金使用计划等。（5）项目监理机构应根据建设单位批准的设备采购计划组织或参加市场调查，并应协助建设单位选择设备供应单位。（6）当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助建设单位按照有关规定组织设备采购招标。（7）当采用非招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助建设单位进行设备采购的技术及商务谈判。（8）项目监理机构应在确定设备供应单位后参与设备采购订货合同的谈判，协助建设单位起草及签订设备采购订货合同。（9）在设备采购监理工作结束后，总监理工程师应组织编写监理工作总结。2．监理工作要点（1）监理单位在设备采购阶段作为建设单位设备采购的咨询服务单位开展工作，协助建设单位选择合适的设备供应单位和签订完整有效的设备订货合同是本阶段委托监理合同的重要工作内容。（2）设备采购的原则包括：拟采购的设备应完全符合设计要求和有关的标准；设备的质量可靠，价格合理，交货期有保证等。（3）考察潜在设备供应单位的内容包括资质情况、营业执照、生产许可证、生产能力和单位信誉等内容。对于需要承担设计并制造专用设备的供应单位或者承担制造并安装设备的供应单位，则还应审查有关设计资格证书或安装资格证书。（4）招标文件应明确招标的标的，即设备名称、型号、规格、数量、技术性能，制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式、地点，对设备的外购配套零部件与元器件以及材料有专门要求时应在标书中明确。（5）设备采购合同主要合同条款一般应包括定义、使用范围、技术规范或标准、专利项目权、包装、装运条件和装运通知、保险支付、技术资料、价格、质量保证、检验、索赔、延期交货与核定损失额、不可抗力、税费、履约保证金、仲裁、违约终止合同、变更指示、破产终止合同、合同修改、转让与分包、使用法律、主导语言与计量单位、通知、合同文件资料的使用、合同生效和其他等。（6）监理工作总结一般应包括采购设备的基本情况，即主要技术性能要求、监理组织机构、监理人员组成及监理合同履行情况、监理工作成效、出现的问题及处理情况和建议。8.5FIDIC条件下的施工合同管理8.5.1FIDIC简介FIDIC是“国际咨询工程师联合会”的缩写。该组织在每个国家或地区只吸收一个独立的咨询工程师协会作为团体会员，至今已有六十多个发达国家和发展中国家或地区的成员，因此，它是国际上最具有权威性的咨询工程师组织。我国已于1996年正式加入FIDIC组织。为了规范国际工程咨询和承包活动，FIDIC先后发表过很多重要的管理性文件和标准化的合同文件范本。目前作为惯例已成为国际工程界公认的标准化合同格式有适用于工程咨询的《业主—咨询工程师标准服务协议书》，适用于施工承包的《土木工程施工合同条件》《电气与机械工程合同条件》《设计—建造与交钥匙合同条件》和《土木工程分包合同条件》。1999年9月，FIDIC又出版了新的《施工合同条件》《工程设备与设计—建造合同条件》《EPC交钥匙合同条件》及《合同简短格式》。1．土木工程施工合同条件《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本，也是其他几个合同条件的基础。该文本适用于业主（或业主委托第三人）提供设计的工程施工承包，以单价合同为基础（也允许其中部分工作以总价合同承包），广泛用于土木建筑工程施工、安装承包的标准化合同格式。土木工程施工合同条件的主要特点表现为，条款中责任的约定以招标选择承包商为前提，合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式。2．电气与机械工程合同条件《电气与机械工程合同条件》适用于大型工程的设备提供和施工安装，承包工作范围包括设备的制造、运送、安装和保修几个阶段。这个合同条件是在土木工程施工合同条件基础上编制的，针对相同情况制定的条款完全照抄土木工程施工合同条件的规定。与土木工程施工合同条件的区别主要表现为：一是该合同涉及的不确定风险的因素较少，但实施阶段管理程序较为复杂，因此条目少、款数多；二是支付管理程序与责任划分基于总价合同。这个合同条件一般适用于大型项目中的安装工程。3．设计—建造与交钥匙合同条件FIDIC编制的《设计—建造与交钥匙工程合同条件》是适用于总承包的合同文本，承包工作内容包括设计、设备采购、施工、物资供应、安装、调试、保修。这种承包模式可以减少设计与施工之间的脱节或矛盾，而且有利于节约投资。该合同文本是基于不可调价的总价承包编制的合同条件。土建施工和设备安装部分的责任，基本上套用《土木工程施工合同条件》和《电气与机械工程合同条件》的相关约定。交钥匙合同条件既可以用于单一合同施工的项目，也可以用于作为多合同项目中的一个合同，如承包商负责提供各项设备、单项构筑物或整套设施的承包。4．土木工程施工分包合同条件FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商，或与业主选择的指定分包商签订的合同。分包合同条件的特点是，既要保持与主合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致，又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。FIDIC出版的所有合同文本结构，都是以通用条件、专用条件和其他标准化文件的格式编制。（1）通用条件。所谓“通用”，其含义是工程建设项目不论属于哪个行业，也不管处于何地，只要是土木工程类的施工均可适用。条款内容涉及：合同履行过程中业主和承包商各方的权利与义务，工程师（交钥匙合同中为业主代表）的权力和职责，各种可能预见到事件发生后的责任界限，合同正常履行过程中各方应遵循的工作程序，以及因意外事件而使合同被迫解除时各方应遵循的工作准则等。（2）专用条件。专用条件是相对于“通用”而言，要根据准备实施的项目的工程专业特点，以及工程所在地的政治、经济、法律、自然条件等地域特点，针对通用条件中条款的规定加以具体化。可以对通用条件中的规定进行相应补充完善、修订或取代其中的某些内容，以及增补通用条件中没有规定的条款。专用条件中条款序号应与通用条件中要说明条款的序号对应，通用条件和专用条件内相同序号的条款共同构成对某一问题的约定责任。如果通用条件内的某一条款内容完备、适用，专用条件内可不再重复列此条款。（3）标准化的文件格式。FIDIC编制的标准化合同文本，除了通用条件和专用条件以外，还包括有标准化的投标书（及附录）和协议书的格式文件。投标书的格式文件只有一页内容，是投标人愿意遵守招标文件规定的承诺表示。投标人只需填写投标报价并签字后，即可与其他材料一起构成有法律效力的投标文件。投标书附件列出了通用条件和专用条件内涉及工期和费用内容的明确数值，与专用条件中的条款序号和具体要求相一致，以使承包商在投标时予以考虑。8.5.2FIDIC合同条件的主要内容1．合同的法律基础、合同语言和合同文件（1）合同的法律基础。投标函附录中必须明确规定合同受哪个国家或其他管辖区域的管辖法律的制约。（2）合同语言。如果合同文本采用一种以上的语言编写，由此形成了不同的版本，则以投标函附录中规定的主导语言编写的版本为准。工程中的往来信函应使用投标附录规定的“通信联络的语言”。工程师助理、承包商的代表及其委托人必须能够流利地使用“通信联络的语言”进行日常交流。（3）合同文件。构成合同的各个文件应能相互解释，相互说明。当合同文件中出现含混或矛盾之处时，由工程师负责解释。构成合同的各文件的优先次序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表以及其他构成合同一部分的文件。2．合同的特点合同的特点FIDIC施工合同是业主与承包商签订的施工承包合同，它适用于业主设计的房屋建筑或工程，也可由承包商承担部分永久工程的设计。FIDIC施工合同条件实行以工程师为核心的管理模式，承包商只应从工程师处接受有关指令，业主不能直接指挥承包商。从合同计价方法角度看，FIDIC施工合同条件属于单价合同。但在增加了“工程