2024年二级造价工程师之安装工程建设工程计量与计价实务模考模拟试题(全优)

2024年二级造价工程师之安装工程建设工程计量与计价实务模考模拟试题(全优)一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），通风空调工程中风管工程量按设计图示内径尺寸以展开面积计算，下列应扣除的面积是（）。A.送风口所占面积B.单个面积0.2㎡的孔洞C.风管法兰所占面积D.单个面积0.5㎡的孔洞2.某住宅室内给水系统采用PP-R塑料管热熔连接，根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列关于其管道工程量计算的说法，正确的是（）。A.扣除阀门所占长度B.方形补偿器按其所占长度计入管道工程量C.扣除水表组成安装所占长度D.穿墙钢套管已包含在管道安装工作内容中，无需单独列项3.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），电缆敷设工程量计算时，电缆进入落地式配电柜（尺寸：宽800mm、高2200mm、深600mm）的预留长度为（）。A.1.5mB.2.0mC.3.0mD.0.8m4.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），消防工程中湿式报警装置的计量单位为（）。A.个B.组C.台D.套5.根据工业管道压力等级划分标准，设计压力为8MPa的工艺管道属于（）。A.低压管道B.中压管道C.高压管道D.超高压管道6.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，不属于分部分项工程综合单价组成的是（）。A.人工费B.企业管理费C.利润D.规费7.某安装工程，工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元，基本预备费费率为8%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.160B.200C.120D.408.下列关于招标工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.招标工程量清单由投标人负责编制B.分部分项工程量清单的项目编码由10位阿拉伯数字组成C.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项D.计日工是为解决现场签证费用而设立的9.下列费用中，不属于安全文明施工费的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.安全施工费10.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），某安装工程竣工结算报告金额为1800万元，发包人从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起，完成审核的最长时限为（）天。A.20B.30C.45D.6011.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），离心式水泵安装的计量单位为（）。A.台B.套C.组D.个12.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），管内穿线工程量计算时，导线进入暗装配电箱（尺寸：宽500mm、高600mm）的单根预留长度为（）。A.0.5mB.0.6mC.1.1mD.1.0m13.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），火灾自动报警系统中，输入模块的计量单位为（）。A.台B.只C.个D.组14.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），防火阀安装的工程量计算规则为（）。A.按设计图示尺寸以质量计算B.按设计图示数量以“个”计算C.按设计图示尺寸以面积计算D.按设计图示数量以“组”计算15.下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.劳动保险费B.住房公积金C.文明施工费D.职工教育经费16.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），工业管道中低压法兰安装的计量单位为（）。A.个B.副C.组D.套17.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列卫生器具安装工程量按“组”计算的是（）。A.洗脸盆B.大便槽C.小便槽D.地漏18.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），建设工程进度款支付的比例，按期中结算价款总额计，最高不超过（）。A.60%B.70%C.80%D.90%19.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），通风工程检测、调试的计量单位为（）。A.系统B.台C.组D.㎡20.下列关于招标控制价的说法，正确的是（）。A.招标控制价可以上浮，但不得下浮B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核C.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标可予以考虑D.招标控制价应由投标人编制二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列管道工程中，工程量按设计图示管道中心线长度以“m”计算，不扣除阀门、管件所占长度的有（）。A.室内给水塑料管B.室外排水混凝土管C.工业高压钢管D.通风钢板风管E.采暖镀锌钢管2.下列费用中，属于安全文明施工费组成的有（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.已完工程及设备保护费3.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），火灾自动报警系统中，工程量以“只”为计量单位的有（）。A.感烟探测器B.输入模块C.手动报警按钮D.火灾报警控制器E.消防广播扬声器4.下列关于工业管道压力等级划分的说法，正确的有（）。A.设计压力为0.8MPa的管道属于低压管道B.设计压力为1.6MPa的管道属于中压管道C.设计压力为8MPa的管道属于中压管道D.设计压力为10MPa的管道属于高压管道E.设计压力为50MPa的管道属于超高压管道5.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.规费6.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列通风空调部件中，工程量按设计图示数量以“个”计算的有（）。A.百叶风口B.防火阀C.消声器D.通风机E.挡风板7.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列关于电缆工程量计算的说法，正确的有（）。A.电缆敷设按设计图示尺寸以长度“m”计算，含预留长度及附加长度B.电缆进入建筑物的预留长度为2.0mC.电力电缆终端头的预留长度为1.5mD.电缆中间接头盒两端各预留长度1.0mE.电缆进配电箱的预留长度为1.5m8.下列费用中，属于建筑安装工程其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.劳动保险费9.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），下列关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算由承包人编制B.实行总承包的工程，由发包人直接编制竣工结算C.发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告及完整资料后按规定时限审核D.5000万元以上的竣工结算，审核时限为60天E.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可直接向人民法院提起诉讼10.下列关于投标报价的说法，正确的有（）。A.投标报价由投标人自主确定，但不得低于工程成本B.投标人应按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标清单一致C.投标人可根据自身施工技术水平调整安全文明施工费报价D.暂列金额应按招标人在招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动E.计日工应按招标人列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用三、案例分析题（共3题，每题20分，共60分）案例一背景资料：某办公楼一层公共卫生间给排水工程，设计说明及平面布置如下：1.给水系统：采用PP-R聚丙烯塑料管（公称外径De对应公称直径DN：De63=DN50，De40=DN32，De25=DN20），热熔连接；室内给水干管沿地面下0.8m暗敷，支管嵌墙暗敷；穿墙处设钢套管，套管规格比管道大两号；给水引入管从室外地坪下1.0m处引入，室外预留长度按1.5m计算（外墙皮至室外管道接口）；室内一层地面标高为±0.000。2.管径划分：给水干管从外墙引入点至坐便器支管接口段为DN50，坐便器支管接口至洗脸盆支管接口段为DN32；卫生器具支管：洗涤盆支管DN32，坐便器支管DN20，洗脸盆支管DN20（冷热水型，2根/组）。3.卫生器具参数：洗脸盆2组（给水支管中心距地0.45m），坐便器2组（给水支管中心距地0.25m），洗涤盆1组（给水支管中心距地0.5m）；所有支管从干管到卫生器具进水口的水平长度均为0.3m；2组洗脸盆沿干管轴向布置，间距1.2m；2组坐便器沿干管轴向布置，间距1.0m。4.平面布置尺寸（均为管道中心线水平长度）：洗涤盆支管距外墙引入点水平距离2.2m，坐便器组中心距洗涤盆支管水平距离2.0m，洗脸盆组中心距坐便器组中心水平距离4.2m。5.排水系统：采用UPVC硬聚氯乙烯塑料管，粘接连接；排水立管管径DN100（De110），横支管管径DN75（De75）；排水横管起点（洗脸盆排水口）标高为-0.300m，接入排水立管处标高为-0.400m，横管总水平长度为6.8m；排水立管从横支管接入处至伸顶通气管出口的总高度为3.9m（层高3.6m，通气管高出屋面0.3m）；排出管从排水立管至室外第一个检查井的长度为2.5m，管径DN100。6.附件及器具：给水入口处设DN50螺翼式水表1组，DN50闸阀2个；各卫生器具支管设DN20球阀共6个；卫生器具均为成品陶瓷器具，含配套五金件。问题：1.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），列式计算该卫生间给水管道（DN50、DN32、DN20）的工程量（不含套管）。（8分）2.列式计算该卫生间排水管道（DN100、DN75）的工程量。（6分）3.编制该卫生间给排水工程的分部分项工程量清单（项目编码按规范前9位，后三位自001起顺序编制）。（6分）案例二背景资料：某小型办公室照明工程，设计说明如下：1.配管采用SC20焊接钢管，照明回路沿顶板、墙暗敷，插座回路沿地面、墙暗敷；层高3.0m，顶板及地面厚度忽略不计；配电箱暗装，箱底距地1.5m，尺寸为宽400mm×高500mm×深200mm。2.导线采用BV-2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘线，管内穿线，所有回路均为3根线（火线、零线、接地线）。3.照明器具：吸顶灯3套，单联单控开关2个（安装高度距地1.3m），五孔插座4个（安装高度距地0.3m）。4.平面布置尺寸（水平长度）：电源进户管从室外到配电箱水平长度2.0m，室外管长预留1.5m，室外埋深0.8m；从配电箱到第一个吸顶灯水平距离2.5m，第一个到第二个吸顶灯3.0m，第二个到第三个吸顶灯2.5m；开关距第一个吸顶灯水平距离1.2m；插座回路从配电箱到第一个插座水平距离2.0m，插座间距2.0m，共4个。5.已知该工程相关分项工程的综合单价（不含税）如下：SC20配管32元/m，BV-2.5mm²导线2.8元/m，吸顶灯80元/套，单联开关15元/个，五孔插座20元/个，照明配电箱1100元/台。问题：1.根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），列式计算SC20配管的工程量。（8分）2.列式计算BV-2.5mm²导线的工程量。（6分）3.计算该照明工程的分部分项工程费（不含税）。（6分）案例三背景资料：某安装工程项目，施工合同约定如下：1.合同总造价（不含税）为1200万元，其中分部分项工程费1000万元，措施项目费120万元，其他项目费80万元（含暂列金额50万元）；规费费率为6%（以分部分项、措施、其他项目不含税费用为基数），增值税税率为9%。2.工期为6个月，预付款为合同总价（含税）的20%，从第2个月开始，分4个月等额扣回。3.进度款按月结算，每月支付当月已完工程价款（含税）的90%。4.安全文明施工费为措施项目费的40%，属于不可竞争费，开工前一次性全额支付给承包人。5.施工期间，当主要材料价格涨幅超过基准价的5%时，超出部分按实调整，调整部分仅计取规费和税金。施工过程中发生如下事件：（1）第1个月，承包人完成分部分项工程费150万元，无其他项目费用发生。（2）第2个月，承包人完成分部分项工程费200万元；发生设计变更，经确认增加分部分项工程费25万元；主要材料价格上涨，经测算，该月材料费较基准价增加8万元，其中5%以内的涨幅为3.5万元。（3）第3个月，承包人完成分部分项工程费250万元，无其他费用调整。问题：1.列式计算该工程的预付款金额。（4分）2.列式计算第1个月应支付的工程总价款（含开工前支付的安全文明施工费）。（6分）3.列式计算第2个月应支付的工程进度款。（6分）4.列式计算第3个月应支付的工程进度款。（4分）参考答案及解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】根据GB50856-2013通风空调工程工程量计算规则，风管按设计图示内径尺寸以展开面积计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；不扣除单个面积≤0.3㎡的孔洞、风管检查孔及风管法兰、加固框、吊托支架所占面积。单个面积0.5㎡的孔洞超过0.3㎡，应扣除其面积。2.【答案】B【解析】给排水、采暖、燃气管道按设计图示管道中心线长度以“m”计算，不扣除阀门、管件（包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装）及各种井类所占长度；方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量，故A、C错误，B正确。PP-R塑料管安装工作内容仅包含塑料套管安装，穿墙钢套管需单独列项，故D错误。3.【答案】C【解析】根据GB50856-2013电气设备安装工程电缆工程量计算规则，电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱（柜）的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算。本题中配电柜宽0.8m、高2.2m，预留长度=0.8+2.2=3.0m。4.【答案】B【解析】水灭火系统报警装置按设计图示数量计算，计量单位为“组”，包括湿式报警装置、干式报警装置、雨淋报警装置、预作用报警装置等类型。5.【答案】B【解析】工业管道按设计压力P划分为四个等级：低压管道0＜P≤1.6MPa；中压管道1.6MPa＜P≤10MPa；高压管道10MPa＜P≤42MPa；超高压管道P＞42MPa。本题中设计压力8MPa，属于中压管道。6.【答案】D【解析】综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金单独列项计算，不计入综合单价。7.【答案】B【解析】基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率=（2000+500）×8%=200万元。8.【答案】C【解析】招标工程量清单应由招标人或其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，故A错误；分部分项工程量清单项目编码由12位阿拉伯数字组成，前9位为全国统一编码，后3位为清单项目顺序码，故B错误；暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的费用支出，故C正确；计日工是为解决现场零星工作或变更计价设立，并非仅针对现场签证，故D错误。9.【答案】C【解析】安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。夜间施工增加费属于措施项目费中的其他措施费，不属于安全文明施工费范畴。10.【答案】B【解析】竣工结算报告审核时限：500万元以下的为20天；500万元~2000万元的为30天；2000万元~5000万元的为45天；5000万元以上的为60天。本题结算金额1800万元，属于500万~2000万区间，审核时限为30天。11.【答案】A【解析】机械设备安装工程中，泵、风机、压缩机等通用设备安装均按设计图示数量以“台”计算。12.【答案】C【解析】根据配管配线工程量计算规则，导线进入开关箱、柜、板的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算。本题中配电箱宽0.5m、高0.6m，单根导线预留长度=0.5+0.6=1.1m。13.【答案】B【解析】火灾自动报警系统中，探测器、模块、按钮、报警警铃、消防广播扬声器等均按设计图示数量以“只”计算；报警控制器、联动控制器等按“台”计算。14.【答案】B【解析】通风空调工程中，风口、阀门（包括防火阀、蝶阀、止回阀等）、风帽、罩类等部件均按设计图示数量以“个”计算。15.【答案】B【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金。劳动保险费、职工教育经费属于企业管理费；文明施工费属于安全文明施工费（措施项目费）。16.【答案】B【解析】工业管道法兰安装按设计图示数量以“副”计算，每一副法兰包含两片法兰及配套螺栓、垫片等安装工作内容。17.【答案】A【解析】根据给排水、采暖、燃气工程工程量计算规则，洗脸盆、坐便器、淋浴器等卫生器具按设计图示数量以“组”计算；大便槽、小便槽按设计图示长度以“m”计算；地漏按设计图示数量以“个”计算。18.【答案】D【解析】进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。19.【答案】A【解析】通风工程检测、调试按设计图示数量以“系统”计算，工作内容包括通风管道风量测定、风口风量测定、正压值测定、空调系统试运转及调试等。20.【答案】B【解析】招标控制价应按照计价规范的规定编制，不应上浮或下调，故A错误；招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核，故B正确；投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝，故C错误；招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，故D错误。二、多项选择题1.【答案】ABCE【解析】给排水、采暖、燃气管道、工业管道均按设计图示管道中心线长度以“m”计算，不扣除阀门、管件所占长度；通风钢板风管按设计图示内径尺寸以展开面积计算。2.【答案】ABCD【解析】安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。已完工程及设备保护费属于其他措施项目费，不属于安全文明施工费范畴。3.【答案】ABCE【解析】火灾自动报警系统中，探测器、模块、手动报警按钮、消防广播扬声器、警铃等均按“只”计量；火灾报警控制器、联动控制器等按“台”计量。4.【答案】ACE【解析】工业管道压力等级划分：低压管道0＜P≤1.6MPa；中压管道1.6MPa＜P≤10MPa；高压管道10MPa＜P≤42MPa；超高压管道P＞42MPa。选项B中1.6MPa属于低压管道；选项D中10MPa属于中压管道。5.【答案】ABCD【解析】综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金单独列项，不计入综合单价。6.【答案】ABC【解析】通风空调工程中，风口、阀门（防火阀、蝶阀等）、消声器、风帽、罩类等均按“个”计量；通风机按“台”计量；挡风板按设计图示尺寸以面积计算。7.【答案】ABC【解析】电缆工程量计算规则：电缆敷设按设计图示尺寸以长度“m”计算（含预留长度及附加长度）；电缆进入建筑物预留2.0m；电力电缆终端头预留1.5m；电缆中间接头盒两端各留2.0m；电缆进控制、保护屏及配电箱（柜）按盘面尺寸高+宽预留。选项D应为2.0m，选项E应按高+宽计算，并非固定1.5m。8.【答案】ABCD【解析】其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。劳动保险费属于企业管理费范畴。9.【答案】ACD【解析】工程竣工结算由承包人编制，发包人审核；实行总承包的工程，由总承包人编制竣工结算，发包人可直接审核或委托造价咨询机构审核，故A正确，B错误。发包人应在收到竣工结算报告及完整资料后的规定时限内完成审核，其中5000万元以上的审核时限为60天，故C、D正确。承包人对审核意见有异议的，可在接到审核意见后15天内向工程造价管理机构申请调解，调解不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼，并非直接起诉，故E错误。10.【答案】ABDE【解析】投标报价由投标人自主确定，但不得低于工程成本，故A正确；投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，故B正确；安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，故C错误；暂列金额应按招标人在招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动，故D正确；计日工应按招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工费用，故E正确。三、案例分析题案例一参考答案1.给水管道工程量计算：（1）DN50给水管道：①室外段：1.5m②室内干管水平段：外墙引入点至坐便器组远侧支管接口距离=2.2+2.0+0.5=4.7m③洗涤盆支管（DN32接自DN50干管）：垂直段（0.8-0.5）+水平段0.3=0.6mDN50合计：1.5+4.7=6.2m（2）DN32给水管道：①干管水平段：坐便器组远侧接口至洗脸盆组近侧接口距离=4.2-0.6=3.6m②洗涤盆支管：垂直段（0.8-0.5）+水平段0.3=0.6mDN32合计：3.6+0.6=4.2m（3）DN20给水管道：①干管水平段：洗脸盆组间距1.2m②坐便器支管：2组×[垂直段(0.8-0.25)+水平段0.3]=2×(0.55+0.3)=1.7m③洗脸盆支管：2组×2根/组×[垂直段(0.8-0.45)+水平段0.3]=4×(0.35+0.3)=2.6m④球阀后支管已包含在卫生器具安装内，不单独计算DN20合计：1.2+1.7+2.6=5.5m（评分标准：DN502分，DN322分，DN204分，共8分；计算逻辑正确即可得分）2.排水管道工程量计算：（1）DN100排水管道：①排水立管：3.9m②排出管：2.5mDN100合计：3.9+2.5=6.4m（2）DN75排水横支管：6.8m（题目给定总水平长度，含坡度延长量，无需额外调整）（评分标准：DN1003分，DN753分，共6分）3.分部分项工程量清单如下：项目编码项目名称项目特征计量单位工程量031001006001塑料管室内给水PP-R管DN50，热熔连接，暗敷m6.2031001006002塑料管室内给水PP-R管DN32，热熔连接，暗敷m4.2031001006003塑料管室内给水PP-R管DN20，热熔连接，暗敷m5.5031001005004塑料管室内排水UPVC管DN100，粘接连接m6.4031001005005塑料管室内排水UPVC管DN75，粘接连接m6.8031003001006螺纹阀门DN50闸阀，螺纹连接个2031003001007螺纹阀门DN20球阀，螺纹连接个6031003010008水表DN50螺翼式水表，螺纹连接组1031004003009洗脸盆成品陶瓷冷热水型，含五金组2031004006010坐便器成品陶瓷坐便器，含五金组2031004001011洗涤盆成品陶瓷洗涤盆，含五金组1案例二参考答案1.SC20配管工程量计算：（1）电源进户管：室外段1.5m+室内水平段2.0m+垂直段（1.5+0.8）=1.5+2.0+2.3=5.8m（2）照明回路配管：①配电箱至顶板垂直段：3.0-（1.5+0.5）=1.0m②水平段：2.5+3.0+2.5+1.2=9.2m③开关垂直段：3.0-1.3=1.7m照明回路合计：1.0+9.2+1.7=11.9m（3）插座回路配管：①配电箱至地面垂直段：1.5m②水平段：2.0+2.0+2.0=6.0m③插座垂直段：4×0.3=1.2m插座回路合计：1.5+6.0+1.2=8.7mSC20总工程量：5.8+11.9+8.7=26.4m（评分标准：进户管2分，照明回路4分，插座回路2分，共8分）2.BV-2.5mm²导线工程量计算：导线总长度=（各回路配管长度+配电箱预留长度）×每管根数配电箱单根导线预留长度=0.4+0.5=0.9m（1）进户回路：（5.8+0.9）×3=6.7×3=20.1m（2