建设工程合同管理题库含答案解析

建设工程合同管理题库含答案解析一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）1.根据《中华人民共和国民法典》关于建设工程合同的规定，下列哪种合同形式不属于建设工程合同的有效形式？（）A.双方当事人通过书面形式签订的固定总价合同B.仅通过口头协议达成的施工合同C.经过公证的书面建设工程勘察合同D.双方当事人采用数据电文形式签订的施工合同解析：根据《民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。但是，法律、行政法规规定采用特定形式的，应当采用特定形式。建设工程合同属于要式合同，根据《民法典》第七百零九条，建设工程合同应当采用书面形式。因此，口头协议达成的施工合同不符合法律要求，不属于有效形式。其他选项均符合书面形式或数据电文形式的要求。2.在建设工程合同中，承包人将其承包的部分工程转包给他人的行为，根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列哪种情形属于合法行为？（）A.经建设单位书面同意后转包全部工程B.将劳务作业分包给具有相应资质的专业分包单位C.将专业工程分包给不具备相应资质的单位D.以分包的名义将工程转包给第三方解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止承包单位将承包的工程转包或者违法分包。第二十八条进一步规定，劳务分包由分包单位自行组织劳务，但是禁止劳务分包单位再分包。因此，选项B中劳务分包给具有相应资质的单位属于合法行为。选项A中转包全部工程不符合转包规定，选项C中分包给不具备资质的单位属于违法分包，选项D中以分包名义转包属于转包行为。3.建设工程合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法继续履行，根据《民法典》的规定，下列哪种处理方式是错误的？（）A.双方当事人可以协商解除合同B.因不可抗力造成的损失由双方各自承担C.承包人应立即停止施工并采取减损措施D.建设单位应支付已完成工程部分的结算款解析：根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能实现合同目的的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人另有约定的，按照其约定。因此，选项B中因不可抗力造成的损失由双方各自承担的说法不符合法律规定。根据《民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。因此，选项A正确。根据《民法典》第五百九十一条，当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因此，选项C正确。根据《建设工程价款结算管理办法》第十四条，因不可抗力导致合同解除的，承包人应向建设单位提交已完工程量报告及结算资料，建设单位应按合同约定支付已完成工程部分的结算款。因此，选项D正确。4.在建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以采取的合法措施包括：（）A.立即停止施工并解除合同B.按照合同约定解除合同C.将工程折价抵偿债务D.直接将工程设备变卖抵债解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，选项B正确。根据《民法典》第五百六十六条，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此，选项A中立即停止施工并解除合同可能需要承担违约责任。根据《民法典》第五百三十九条，债权人可以将自己的债权转让给第三人。但是，有下列情形之一的，不得转让：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。因此，选项C中工程折价抵偿债务需要满足合同约定或法律规定。根据《民法典》第五百四十二条，人民法院审理合同纠纷案件，应当根据案件具体情况，按照合同法的规定，确定合同是否有效，是否解除，以及解除的效力。因此，选项D中直接将工程设备变卖抵债需要通过法律程序，不能直接实施。5.建设工程合同中，关于工程变更的处理，下列哪种说法是错误的？（）A.工程变更需要经过发包人的书面同意B.承包人收到工程变更指令后应立即执行C.工程变更可能导致合同价款调整D.发包人可以直接修改施工图纸并要求承包人执行解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，发包人根据工程需要可以变更工程质量标准或者工程内容。发包人变更工程内容，应当与承包人协商，并签订书面协议。因此，选项A正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，经发包人同意，承包人也可以根据施工需要提出工程变更，变更内容未经发包人同意的，承包人不得实施。因此，选项B正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，工程变更引起合同价款增减的，由发承包双方协商确定。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，发包人变更工程内容，应当与承包人协商，并签订书面协议。因此，选项D中发包人可以直接修改施工图纸并要求承包人执行的说法是错误的。6.在建设工程合同中，关于工程索赔的处理，下列哪种说法是正确的？（）A.索赔必须在一周内提出，否则视为放弃索赔权利B.索赔金额的确定应以实际损失为基础C.索赔必须经过监理工程师的批准才能生效D.索赔只能针对发包人的违约行为解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，承包人根据合同约定，有权向发包人提出索赔。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。因此，选项A中一周内提出索赔的说法是错误的。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔金额的确定应以实际损失为基础，包括直接损失和间接损失。因此，选项B正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。监理人应在收到索赔意向通知书后的28天内，初步确认或提出处理意见。因此，选项C中索赔必须经过监理工程师的批准才能生效的说法是错误的。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔可以针对发包人、监理人或其他第三方的不当行为。因此，选项D中索赔只能针对发包人的违约行为的说法是错误的。7.建设工程合同中，关于工程结算的审查，下列哪种说法是正确的？（）A.发包人应在收到承包人提交的结算资料后15天内完成审查B.审查结果如有争议，承包人可以直接要求法院判决C.结算资料不完整的，发包人可以拒绝审查D.结算审查期限由合同双方协商确定解析：根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，发包人应当在收到承包人提交的结算资料后45天内完成审查，并提出审查意见。因此，选项A中15天的说法是错误的。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，审查结果如有争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。因此，选项B中可以直接要求法院判决的说法是错误的。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算资料不完整的，发包人应当通知承包人补充。因此，选项C中可以拒绝审查的说法是错误的。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算审查期限由合同双方协商确定。因此，选项D正确。8.在建设工程合同中，关于工程保修期的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.不同部位的工程保修期相同C.保修期内承包人无需承担任何责任D.保修期届满后，任何质量问题都不再承担责任解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此，选项A正确。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，不同部位的工程保修期不同。因此，选项B错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。因此，选项C错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，保修期届满后，因使用不当或第三方原因造成的质量问题，承包人不再承担责任。因此，选项D错误。9.建设工程合同中，关于工程保险的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程一切险必须由发包人投保B.保险金额应低于工程合同总价款C.保险期间应覆盖整个施工期及缺陷责任期D.保险费由承包人全部承担解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当为建设工程办理工程一切险和第三者责任险，并支付保险费用。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，保险金额应当不低于工程合同总价款。因此，选项B错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，保险期间应当覆盖整个施工期及缺陷责任期。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，工程一切险和第三者责任险由发包人投保并支付保险费用。因此，选项D错误。10.在建设工程合同中，关于工程分包的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.承包人可以将全部工程转包给分包单位B.分包单位必须具备相应的资质条件C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.分包需要经过发包人的书面同意解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止承包单位将承包的工程转包或者违法分包。因此，选项A错误。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，分包单位必须具备相应的资质条件。因此，选项B正确。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止分包单位将其承包的工程再分包。因此，选项C错误。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。因此，分包需要经过发包人的书面同意。因此，选项D正确。11.建设工程合同中，关于工程暂停施工的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.发包人可以随时暂停施工，无需通知承包人B.暂停施工期间，承包人无需承担任何费用C.暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用D.暂停施工的决定由承包人单方面作出解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当根据工程需要，在不妨碍承包人正常施工的前提下，可以要求暂停施工。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工期间，承包人仍需承担必要的费用。因此，选项B错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工的决定由发包人作出，承包人无权单方面作出。因此，选项D错误。12.在建设工程合同中，关于工程竣工的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程竣工验收合格后，承包人可以立即撤离施工现场B.竣工验收不合格的，承包人无需承担任何责任C.竣工验收由发包人组织，承包人配合D.竣工验收通过后，发包人应立即支付工程款解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。因此，选项C正确。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收合格的，方可交付使用。因此，选项A错误。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，竣工验收不合格的，承包人应当负责修复或返工，并承担相应的责任。因此，选项B错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十四条，竣工验收通过后，发包人应按合同约定支付工程款。因此，选项D错误。13.建设工程合同中，关于工程变更价款的确定，下列哪种说法是正确的？（）A.变更价款由承包人单方面确定B.变更价款应按照市场价格确定C.变更价款应与原合同价款保持一致D.变更价款由发承包双方协商确定解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，工程变更引起合同价款增减的，由发承包双方协商确定。因此，选项D正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，变更价款应按照合同约定或市场价格确定。因此，选项B正确，选项C错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，变更价款由发承包双方协商确定，承包人无权单方面确定。因此，选项A错误。14.在建设工程合同中，关于工程索赔的时效性，下列哪种说法是正确的？（）A.索赔必须在合同签订后立即提出B.索赔必须在索赔事件发生后28天内提出C.索赔可以无限期提出D.索赔的时效性由合同双方协商确定解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。因此，选项B正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔必须在索赔事件发生后28天内提出，否则视为放弃索赔权利。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔的时效性由法律规定，不能无限期提出。因此，选项C错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔的时效性由法律规定，不能由合同双方协商确定。因此，选项D错误。15.建设工程合同中，关于工程结算的程序，下列哪种说法是正确的？（）A.承包人提交结算资料后，发包人应立即进行审查B.结算审查结果如有争议，承包人可以直接要求法院判决C.结算资料不完整的，发包人应通知承包人补充D.结算审查期限由合同双方协商确定解析：根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，承包人应当在工程竣工验收合格后，向发包人提交工程结算资料。发包人应当在收到承包人提交的结算资料后45天内完成审查，并提出审查意见。因此，选项A错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，审查结果如有争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。因此，选项B错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算资料不完整的，发包人应当通知承包人补充。因此，选项C正确。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算审查期限由合同双方协商确定。因此，选项D正确。16.在建设工程合同中，关于工程保修期的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.不同部位的工程保修期相同C.保修期内承包人无需承担任何责任D.保修期届满后，任何质量问题都不再承担责任解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此，选项A正确。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，不同部位的工程保修期不同。因此，选项B错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。因此，选项C错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，保修期届满后，因使用不当或第三方原因造成的质量问题，承包人不再承担责任。因此，选项D错误。17.建设工程合同中，关于工程保险的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程一切险必须由发包人投保B.保险金额应低于工程合同总价款C.保险期间应覆盖整个施工期及缺陷责任期D.保险费由承包人全部承担解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当为建设工程办理工程一切险和第三者责任险，并支付保险费用。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，保险金额应当不低于工程合同总价款。因此，选项B错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，保险期间应当覆盖整个施工期及缺陷责任期。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，工程一切险和第三者责任险由发包人投保并支付保险费用。因此，选项D错误。18.在建设工程合同中，关于工程分包的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.承包人可以将全部工程转包给分包单位B.分包单位必须具备相应的资质条件C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.分包需要经过发包人的书面同意解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止承包单位将承包的工程转包或者违法分包。因此，选项A错误。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，分包单位必须具备相应的资质条件。因此，选项B正确。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止分包单位将其承包的工程再分包。因此，选项C错误。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。因此，分包需要经过发包人的书面同意。因此，选项D正确。19.建设工程合同中，关于工程暂停施工的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.发包人可以随时暂停施工，无需通知承包人B.暂停施工期间，承包人无需承担任何费用C.暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用D.暂停施工的决定由承包人单方面作出解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当根据工程需要，在不妨碍承包人正常施工的前提下，可以要求暂停施工。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工期间，承包人仍需承担必要的费用。因此，选项B错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工的决定由发包人作出，承包人无权单方面作出。因此，选项D错误。20.在建设工程合同中，关于工程竣工的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程竣工验收合格后，承包人可以立即撤离施工现场B.竣工验收不合格的，承包人无需承担任何责任C.竣工验收由发包人组织，承包人配合D.竣工验收通过后，发包人应立即支付工程款解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。因此，选项C正确。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收合格的，方可交付使用。因此，选项A错误。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，竣工验收不合格的，承包人应当负责修复或返工，并承担相应的责任。因此，选项B错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十四条，竣工验收通过后，发包人应按合同约定支付工程款。因此，选项D错误。二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有多项符合题目要求，请将正确选项的字母填在题后的括号内。多选、错选、漏选均不得分）1.建设工程合同中，关于合同标的物的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.合同标的物必须是法律允许的B.合同标的物可以是具体的建筑物C.合同标的物可以是无形的服务D.合同标的物必须具有可转移性E.合同标的物可以是消耗品解析：根据《民法典》第五百九十六条，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。根据《民法典》第五百九十七条，当事人订立合同，可以约定标的物的所有权及其转移。因此，选项A正确。根据《民法典》第五百九十七条，当事人订立合同，可以约定标的物的所有权及其转移。因此，选项B正确。根据《民法典》第五百九十七条，当事人订立合同，可以约定标的物的所有权及其转移。因此，选项C正确。根据《民法典》第五百九十七条，当事人订立合同，可以约定标的物的所有权及其转移。因此，选项D正确。根据《民法典》第五百九十七条，当事人订立合同，可以约定标的物的所有权及其转移。因此，选项E正确。2.在建设工程合同中，关于合同解除的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同B.在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，选项A正确。根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，选项B正确。根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，选项C正确。根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，选项D正确。根据《民法典》第五百六十六条，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此，选项E正确。3.在建设工程合同中，关于工程变更的处理，下列哪些说法是正确的？（）A.工程变更需要经过发包人的书面同意B.承包人收到工程变更指令后应立即执行C.工程变更可能导致合同价款调整D.发包人可以直接修改施工图纸并要求承包人执行E.工程变更必须经过监理工程师的批准解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，发包人根据工程需要可以变更工程质量标准或者工程内容。发包人变更工程内容，应当与承包人协商，并签订书面协议。因此，选项A正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，经发包人同意，承包人也可以根据施工需要提出工程变更，变更内容未经发包人同意的，承包人不得实施。因此，选项B正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，工程变更引起合同价款增减的，由发承包双方协商确定。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，发包人变更工程内容，应当与承包人协商，并签订书面协议。因此，选项D错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第10条，工程变更需要经过监理工程师的批准。因此，选项E正确。4.在建设工程合同中，关于工程索赔的处理，下列哪些说法是正确的？（）A.索赔必须在一周内提出，否则视为放弃索赔权利B.索赔金额的确定应以实际损失为基础C.索赔必须经过监理工程师的批准才能生效D.索赔可以针对发包人的违约行为E.索赔可以针对第三方的不当行为解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔金额的确定应以实际损失为基础，包括直接损失和间接损失。因此，选项B正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。监理人应在收到索赔意向通知书后的28天内，初步确认或提出处理意见。因此，选项C错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔可以针对发包人、监理人或其他第三方的不当行为。因此，选项D正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第23条，索赔可以针对发包人、监理人或其他第三方的不当行为。因此，选项E正确。5.在建设工程合同中，关于工程结算的程序，下列哪些说法是正确的？（）A.承包人提交结算资料后，发包人应立即进行审查B.结算审查结果如有争议，承包人可以直接要求法院判决C.结算资料不完整的，发包人应通知承包人补充D.结算审查期限由合同双方协商确定E.结算审查结果应当书面通知承包人解析：根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，承包人应当在工程竣工验收合格后，向发包人提交工程结算资料。发包人应当在收到承包人提交的结算资料后45天内完成审查，并提出审查意见。因此，选项A错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，审查结果如有争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。因此，选项B错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算资料不完整的，发包人应当通知承包人补充。因此，选项C正确。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算审查期限由合同双方协商确定。因此，选项D正确。根据《建设工程价款结算管理办法》第十二条，结算审查结果应当书面通知承包人。因此，选项E正确。6.在建设工程合同中，关于工程保修期的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.不同部位的工程保修期相同C.保修期内承包人无需承担任何责任D.保修期届满后，任何质量问题都不再承担责任E.保修期由合同双方约定，但不得低于法定最低保修期解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此，选项A正确。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，不同部位的工程保修期不同。因此，选项B错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。因此，选项C错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，保修期届满后，因使用不当或第三方原因造成的质量问题，承包人不再承担责任。因此，选项D错误。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此，选项E正确。7.建设工程合同中，关于工程保险的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.工程一切险必须由发包人投保B.保险金额应低于工程合同总价款C.保险期间应覆盖整个施工期及缺陷责任期D.保险费由承包人全部承担E.发包人应当为建设工程办理工程一切险和第三者责任险解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当为建设工程办理工程一切险和第三者责任险，并支付保险费用。因此，选项E正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，保险金额应当不低于工程合同总价款。因此，选项B错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，保险期间应当覆盖整个施工期及缺陷责任期。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，工程一切险和第三者责任险由发包人投保并支付保险费用。因此，选项D错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当为建设工程办理工程一切险和第三者责任险，并支付保险费用。因此，选项A错误。8.在建设工程合同中，关于工程分包的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.承包人可以将全部工程转包给分包单位B.分包单位必须具备相应的资质条件C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.分包需要经过发包人的书面同意E.禁止承包单位将承包的工程转包或者违法分包解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止承包单位将承包的工程转包或者违法分包。因此，选项A错误，选项E正确。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，分包单位必须具备相应的资质条件。因此，选项B正确。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，禁止分包单位将其承包的工程再分包。因此，选项C错误。根据《建设工程质量管理条例》第二十六条，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。因此，分包需要经过发包人的书面同意。因此，选项D正确。9.建设工程合同中，关于工程暂停施工的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.发包人可以随时暂停施工，无需通知承包人B.暂停施工期间，承包人无需承担任何费用C.暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用D.暂停施工的决定由承包人单方面作出E.暂停施工期间，承包人仍需承担必要的费用解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，发包人应当根据工程需要，在不妨碍承包人正常施工的前提下，可以要求暂停施工。因此，选项A错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工期间，承包人仍需承担必要的费用。因此，选项E正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用。因此，选项C正确。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工的决定由发包人作出，承包人无权单方面作出。因此，选项D错误。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201第12条，暂停施工期间，承包人仍需承担必要的费用。因此，选项B错误。10.在建设工程合同中，关于工程竣工的规定，下列哪些说法是正确的？（）A.工程竣工验收合格后，承包人可以立即撤离施工现场B.竣工验收不合格的，承包人无需承担任何责任C.竣工验收由发包人组织，承包人配合D.竣工验收通过后，发包人应立即支付工程款E.建设工程竣工验收合格的，方可交付使用解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。因此，选项C正确。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收合格的，方可交付使用。因此，选项E正确。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收合格的，方可交付使用。因此，选项A错误。根据《建设工程价款结算管理办法》第十四条，竣工验收通过后，发包人应按合同约定支付工程款。因此，选项D错误。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收合格的，方可交付使用。因此，选项B错误。三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请判断下列各题的叙述是否正确，正确的填“√”，错误的填“×”）1.建设工程合同中，关于合同标的物的规定，合同标的物可以是具体的建筑物。（）2.在建设工程合同中，关于合同解除的规定，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。（）3.在建设工程合同中，关于工程变更的处理，工程变更需要经过发包人的书面同意。（）4.在建设工程合同中，关于工程索赔的处理，索赔金额的确定应以实际损失为基础。（）5.在建设工程合同中，关于工程结算的程序，承包人提交结算资料后，发包人应立即进行审查。（）6.在建设工程合同中，关于工程保修期的规定，工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。（）7.建设工程合同中，关于工程保险的规定，工程一切险必须由发包人投保。（）8.在建设工程合同中，关于工程分包的规定，分包单位必须具备相应的资质条件。（）9.建设工程合同中，关于工程暂停施工的规定，暂停施工的决定由承包人单方面作出。（）10.在建设工程合同中，关于工程竣工的规定，建设工程竣工验收合格的，方可交付使用。（）【不要加入标题，不要加入考试时间，不要加入总分数，直接从一、开始，试卷末尾附标准答案及解析】一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）1.根据《中华人民共和国民法典》关于建设工程合同的规定，下列哪种合同形式不属于建设工程合同的有效形式？（）A.双方当事人通过书面形式签订的固定总价合同B.仅通过口头协议达成的施工合同C.经过公证的书面建设工程勘察合同D.双方当事人采用数据电文形式签订的施工合同2.在建设工程合同中，关于建设工程合同标的物的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.合同标的物可以是具体的建筑物B.合同标的物必须是法律允许的C.合同标的物可以是无形的服务D.合同标的物必须具有可转移性3.在建设工程合同中，关于合同解除的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同4.在建设工程合同中，关于工程变更的处理，下列哪种说法是正确的？（）A.工程变更引起合同价款增减的，由发承包双方协商确定B.工程变更需要经过发包人的书面同意C.承包人收到工程变更指令后应立即执行D.工程变更必须经过监理工程师的批准5.在建设工程合同中，关于工程索赔的处理，下列哪种说法是正确的？（）A.索赔金额的确定应以实际损失为基础B.索赔必须经过监理工程师的批准才能生效C.索赔必须在一周内提出，否则视为放弃索赔权利D.索赔可以针对发包人的违约行为6.在建设工程合同中，关于工程结算的程序，下列哪种说法是正确的？（）A.结算资料不完整的，发包人应通知承包人补充B.结算审查结果如有争议，承包人可以直接要求法院判决C.承包人提交结算资料后，发包人应立即进行审查D.结算审查期限由合同双方协商确定7.在建设工程合同中，关于工程保修期的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.保修期内承包人无需承担任何责任B.工程保修期由合同双方约定，但不得低于法定最低保修期C.保修期届满后，任何质量问题都不再承担责任D.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算8.建设工程合同中，关于工程保险的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.保险费由承包人全部承担B.保险金额应低于工程合同总价款C.保险期间应覆盖整个施工期及缺陷责任期D.工程一切险必须由发包人投保9.在建设工程合同中，关于工程分包的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.分包单位必须具备相应的资质条件C.承包人可以将全部工程转包给分包单位D.分包需要经过发包人的书面同意10.在建设工程合同中，关于工程暂停施工的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.暂停施工期间，承包人无需承担任何费用B.发包人可以随时暂停施工，无需通知承包人C.暂停施工超过一定期限，发包人应支付停工费用D.暂停施工的决定由承包人单方面作出11.在建设工程合同中，关于工程竣工的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程竣工验收合格后，承包人可以立即撤离施工现场B.竣工验收通过后，发包人应立即支付工程款C.建设工程竣工验收合格的，方可交付使用D.竣工验收不合格的，承包人无需承担任何责任12.在建设工程合同中，关于合同标的物的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.合同标的物必须是法律允许的B.合同标的物可以是具体的建筑物C.合同标的物可以是无形的服务D.合同标的物必须具有可转移性13.在建设工程合同中，关于合同解除的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同C.在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同14.在建设工程合同中，关于工程变更的处理，下列哪种说法是正确的？（）A.工程变更引起合同价款增减的，由发承包双方协商确定B.工程变更需要经过发包人的书面同意C.承包人收到工程变更指令后应立即执行D.工程变更必须经过监理工程师的批准15.在建设工程合同中，关于工程索赔的处理，下列哪种说法是正确的？（）A.索赔金额的确定应以实际损失为基础B.索赔必须经过监理工程师的批准才能生效C.索赔必须在一周内提出，否则视为放弃索赔权利D.索赔可以针对发包人的违约行为16.在建设工程合同中，关于工程结算的程序，下列哪种说法是正确的？（）A.结算审查结果如有争议，承包人可以直接要求法院判决B.结算资料不完整的，发包人应通知承包人补充C.承包人提交结算资料后，发包人应立即进行审查D.结算审查期限由合同双方协商确定17.在建设工程合同中，关于工程保修期的规定，下列哪种说法是正确的？（）A.工程