2026年二级建造师《工程法规》培训试卷（全真模拟）

2026年二级建造师《工程法规》培训试卷（全真模拟）考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《建筑法》，建筑工程施工许可制度适用于（）的建筑工程。A.所有房屋建筑和市政基础设施工程B.中等及以上规模的房屋建筑和市政基础设施工程C.国家重点建设项目D.未确定建设资金来源的工程2.某施工单位未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动，由相关部门责令停止施工，并处（）罚款。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下3.建设工程勘察、设计、施工、监理等单位违反法律、行政法规规定，降低工程质量标准，造成损失的，应当依法承担（）责任。A.行政B.民事C.刑事D.行政和民事4.涉及结构安全、重要使用功能的重要建筑，其设计文件未经审查或者审查不合格的，建设单位擅自施工的，责令停止施工，处以工程合同价款（）以下的罚款。A.1%B.2%C.3%D.5%5.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15B.30C.60D.906.某工程发生质量事故，经调查属于设计原因造成的，设计单位应当承担（）责任。A.行政处分B.民事赔偿C.行政和民事赔偿D.刑事责任7.建设工程发生质量事故，有关单位未按照规定上报的，责令限期改正，处（）罚款。A.1万元以上3万元以下B.3万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下8.安全生产许可证的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.59.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对现场安全进行检查，对违章指挥、违章作业（）。A.有权制止B.有权处罚C.有权通报D.有权报告10.建设工程发生生产安全事故，造成人员伤亡或者重大财产损失的，事故发生单位应当立即启动应急预案，并及时向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时内B.2小时内C.4小时内D.6小时内11.建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.分包单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位12.施工单位应当建立、健全施工安全教育培训制度，对管理人员和作业人员每年进行（）安全生产教育培训。A.1次B.2次C.3次D.4次13.下列关于施工分包的表述，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.分包单位必须具备相应的资质条件C.分包单位不需要对分包工程的质量安全负责D.分包单位可以直接与建设单位签订施工合同14.某工程采用公开招标方式发包，评标委员会成员应由（）人组成。A.3B.4C.5D.715.建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位16.建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。A.正确B.错误17.建筑材料、建筑构配件和设备的生产单位不得在产品或者包装上注明生产许可证标志或者许可证编号的，责令改正，处（）罚款。A.1万元以上3万元以下B.3万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下18.涉及建筑结构安全的装修工程，建设单位应当将装修方案报送原设计单位或者具有相应资质的设计单位进行审核。A.正确B.错误19.建设单位将建设工程的勘察、设计、施工、监理业务委托给同一单位的，责令改正，处工程合同价款（）以下的罚款。A.1%B.2%C.3%D.5%20.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。A.正确B.错误21.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。A.正确B.错误22.当事人就合同条款内容约定不明确，依照《民法典》有关规定仍不能确定的，适用（）。A.法律规定B.行业标准C.通常习惯D.当事人协商23.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。A.正确B.错误24.债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行。A.正确B.错误25.某施工合同约定，工程款延迟支付超过30天，则利息按年利率2%计算。后建设单位延迟支付3个月，应按年利率（）计算利息。A.2%B.4%C.6%D.10%26.因施工设备丢失造成工期延误，发包人应给予承包人工期顺延和（）。A.费用补偿B.利润补偿C.罚款D.赔偿损失27.承包人根据发包人的要求完成合同约定以外的工作或者擅自变更合同内容，发包人要求承包人返还已经支付的相应款项。A.正确B.错误28.因不可抗力导致合同不能履行，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。A.正确B.错误29.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求（）。A.相互返还财产B.赔偿损失C.解除合同D.继续履行30.建设工程实行公开招标，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的实施过程、对招标文件投标文件的编制要求、投标文件的送达方式、开标程序、评标方法、评标委员会的组成等。A.正确B.错误31.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.532.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。A.正确B.错误33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.6034.中标人无正当理由不与招标人签订合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当赔偿损失。A.正确B.错误35.建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.分包单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位36.下列关于劳动合同的表述，正确的是（）。A.用人单位可以随意变更劳动合同约定的内容B.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过6个月C.劳动者在试用期内提前3天通知用人单位，可以解除劳动合同D.用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以约定服务期37.劳动合同未明确约定劳动报酬的，用人单位在用工的同时订立劳动合同，未在用工的同时订立劳动合同，但已经支付劳动报酬的，劳动报酬按照（）确定。A.劳动合同约定B.当地最低工资标准C.用人单位规章制度D.行业惯例38.劳动者被迫解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。A.正确B.错误39.劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.440.劳动争议仲裁委员会由（）组成。A.劳动者代表B.用人单位代表C.劳动行政部门代表D.以上都是41.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请（）。A.和解B.调解C.强制执行D.再仲裁42.人民法院审理劳动争议案件，应当自受理之日起（）个月内结案。A.1B.2C.3D.643.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。A.正确B.错误44.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。A.正确B.错误45.建设工程实行公开招标，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的实施过程、对招标文件投标文件的编制要求、投标文件的送达方式、开标程序、评标方法、评标委员会的组成等。A.正确B.错误46.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。A.正确B.错误47.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.548.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.6049.中标人无正当理由不与招标人签订合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当赔偿损失。A.正确B.错误50.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请（）。A.和解B.调解C.强制执行D.再仲裁51.人民法院审理劳动争议案件，应当自受理之日起（）个月内结案。A.1B.2C.3D.652.劳动合同未明确约定劳动报酬的，用人单位在用工的同时订立劳动合同，未在用工的同时订立劳动合同，但已经支付劳动报酬的，劳动报酬按照（）确定。A.劳动合同约定B.当地最低工资标准C.用人单位规章制度D.行业惯例53.劳动者被迫解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。A.正确B.错误54.劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.455.劳动争议仲裁委员会由（）组成。A.劳动者代表B.用人单位代表C.劳动行政部门代表D.以上都是56.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15B.30C.60D.9057.安全生产许可证的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.558.因施工设备丢失造成工期延误，发包人应给予承包人工期顺延和（）。A.费用补偿B.利润补偿C.罚款D.赔偿损失59.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请（）。A.和解B.调解C.强制执行D.再仲裁60.人民法院审理劳动争议案件，应当自受理之日起（）个月内结案。A.1B.2C.3D.6二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列关于建设工程施工许可制度的表述，正确的有（）。A.从事房屋建筑工程施工，应当申请施工许可证B.企业年度生产计划已确定的，不需要办理施工许可证C.建设工程施工许可证由县级以上地方人民政府建设行政主管部门核发D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证E.建设工程施工许可证的有效期为3年62.建设单位在施工前应当向建设行政主管部门或者其他有关部门办理施工许可，但（）的建筑工程除外。A.国务院规定的限额以下的小型房屋建筑工程B.临时性建筑C.抢险救灾工程D.农民自建低层住宅E.占地面积小于200平方米的工程63.建设工程发生质量事故，事故调查组应当查明事故原因，并提出（）等处理建议。A.事故责任认定B.防范和整改措施C.对责任单位和责任人的处理建议D.对相关建设、勘察、设计、施工、监理单位的处理建议E.对事故责任人的经济处罚标准64.建设工程质量管理条例规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自改变工程设计。A.正确B.错误65.下列关于施工单位质量责任的表述，正确的有（）。A.施工单位对建设工程的施工质量负责B.施工单位应当建立质量保证体系，制定质量管理制度C.施工单位应当加强对施工人员的技术培训和质量管理D.施工单位应当严格按照施工组织设计和专项施工方案施工E.施工单位可以将主体结构的施工分包给具有相应资质的单位66.安全生产管理，坚持（）的方针。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.强制执行E.责任追究67.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，对（）进行安全教育培训。A.管理人员B.作业人员C.特种作业人员D.安全管理人员E.设计人员68.下列关于分包单位的安全生产责任的表述，正确的有（）。A.分包单位应当对其分包工程的安全生产承担连带责任B.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理C.分包单位应当制定本单位的安全生产规章制度和操作规程D.分包单位应当对作业人员进行安全教育培训E.分包单位可以不参加总承包单位组织的安全生产检查69.建设工程实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.分包单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位E.设计单位70.涉及建筑结构安全的装修工程，建设单位应当将装修方案报送原设计单位或者具有相应资质的设计单位进行（）。A.审核B.批准C.备案D.审查E.确认71.建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。A.正确B.错误72.建筑材料、建筑构配件和设备的生产单位不得在产品或者包装上注明生产许可证标志或者许可证编号的，责令改正，处（）罚款。A.1万元以上3万元以下B.3万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上20万元以下E.20万元以上50万元以下73.建设单位将建设工程的勘察、设计、施工、监理业务委托给同一单位的，责令改正，处工程合同价款（）以下的罚款。A.1%B.2%C.3%D.5%E.10%74.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以（）。A.协议补充B.按照合同有关条款或者交易习惯确定C.适用法律规定D.由出卖人确定E.由买受人确定75.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。A.正确B.错误76.债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行。A.正确B.错误77.下列关于合同解除的表述，正确的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，另一方当事人可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以解除合同D.法律规定或者当事人约定解除合同的条件成就的，合同解除E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求相互返还财产78.招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。A.正确B.错误79.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.5E.680.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。A.正确B.错误81.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.60E.9082.中标人无正当理由不与招标人签订合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当赔偿损失。A.正确B.错误83.劳动合同未明确约定劳动报酬的，用人单位在用工的同时订立劳动合同，未在用工的同时订立劳动合同，但已经支付劳动报酬的，劳动报酬按照（）确定。A.劳动合同约定B.当地最低工资标准C.用人单位规章制度D.行业惯例E.双方协商84.劳动者被迫解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。A.正确B.错误85.劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4E.586.劳动争议仲裁委员会由（）组成。A.劳动者代表B.用人单位代表C.劳动行政部门代表D.法律工作者E.以上都是87.人民法院审理劳动争议案件，应当自受理之日起（）个月内结案。A.1B.2C.3D.4E.588.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。A.正确B.错误89.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。A.正确B.错误90.建设工程实行公开招标，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的实施过程、对招标文件投标文件的编制要求、投标文件的送达方式、开标程序、评标方法、评标委员会的组成等。A.正确B.错误91.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。A.正确B.错误92.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备相应资格的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.5E.693.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.10B.15C.30D.60E.9094.中标人无正当理由不与招标人签订合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当赔偿损失。A.正确B.错误95.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请（）。A.和解B.调解C.强制执行D.再仲裁E.重新仲裁96.人民法院审理劳动争议案件，应当自受理之日起（）个月内结案。A.1B.2C.3D.4E.597.劳动合同未明确约定劳动报酬的，用人单位在用工的同时订立劳动合同，未在用工的同时订立劳动合同，但已经支付劳动报酬的，劳动报酬按照（）确定。A.劳动合同约定B.当地最低工资标准C.用人单位规章制度D.行业惯例E.双方协商98.劳动者被迫解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。A.正确B.错误99.劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4E.5100.劳动争议仲裁委员会由（）组成。A.劳动者代表B.用人单位代表C.劳动行政部门代表D.法律工作者E.以上都是试卷答案一、单项选择题1.A2.C3.B4.B5.B6.B7.C8.B9.A10.B11.B12.A13.B14.C15.A16.A17.C18.A19.D20.A21.A22.A23.A24.B25.B26.A27.A28.A29.A30.A31.B32.A33.C34.A35.B36.D37.B38.A39.B40.D41.C42.C43.A44.A45.A46.A47.B48.C49.A50.C51.B52.B53.A54.B55.D56.B57.B58.A59.C60.B二、多项选择题61.ACD62.ABCD63.ABCD64.A65.ABCD66.ABCE67.ABCD68.ABCE69.B70.AD71.A72.ABCDE73.ABCD74.ABC75.A76.B77.ABCD78.A79.BCD80.A81.BCD82.A83.ABD84.A85.BC86.ABE87.BC88.A89.A90.A91.A92.BCD93.BCD94.A95.C96.BC97.ABD98.A99.BC100.ABE解析一、单项选择题1.A解析：根据《建筑法》第七条规定，在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程的施工，应当遵守本法。其他类型的工程可能不适用该法或由其他法规调整。2.C解析：根据《建筑法》第六十七条和《建设工程安全生产管理条例》第五十二条规定，违反规定，未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令停止施工，处10万元以上50万元以下的罚款；并可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。3.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十四条规定，违反本条例规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反法律、行政法规规定，降低工程质量的，应当依法承担民事责任。4.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十九条规定，涉及建筑结构安全的装修工程，建设单位应当将装修方案报送原设计单位或者具有相应资质的设计单位审核。未经审核的，不得施工。根据《建设工程质量管理条例》第六十三条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证擅自开工的，责令停止施工，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款。5.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十五条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案。6.B解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十一条规定，建设工程发生质量事故，事故发生单位应当将事故情况向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。事故调查组应当查明事故原因，提出处理意见，并依法对事故责任单位和责任人进行追究。设计原因造成的质量事故，设计单位应当承担相应的民事赔偿责任。7.C解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十四条规定，建设工程发生质量事故，事故发生单位未按照规定上报或者隐瞒不报的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。8.B解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第七条规定，安全生产许可证的有效期为3年。9.A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对现场安全进行检查，对违章指挥、违章作业有权制止。10.B解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条第二款规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。11.B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条第一款规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。12.A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十二条规定，施工单位应当建立、健全施工安全教育培训制度，对管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训。13.B解析：根据《建筑法》第二十六条第二款规定，禁止承包单位将工程转包。禁止承包单位将承包的工程再分包。分包单位必须具备相应的资质条件。14.C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第三十四条规定，依法必须进行公开招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。15.A解析：根据《建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。16.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第一百四十三条第一款规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，是法律、行政法规的强制性规定。17.C解析：根据《中华人民共和国产品质量法》第五十三条规定，违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未依法取得生产许可证、工业产品生产许可证而生产的……（五）生产、销售国家明令淘汰淘汰产品的……（六）生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的……（七）生产、销售掺杂掺假、以假充真、以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的……。生产单位不得在产品或者包装上注明生产许可证标志或者许可证编号的，属于上述第（一）项行为，处5万元以上10万元以下的罚款。18.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十一条规定，涉及建筑结构安全的装修工程，建设单位应当将装修方案报送原设计单位或者具有相应资质的设计单位审核。19.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第六十一条规定，建设单位将建设工程的勘察、设计、施工、监理业务委托给同一单位的，责令改正，处工程合同价款百分之五以下的罚款。20.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人另有约定的，按照其约定。21.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。22.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，按照有关法律规定确定。这里的“有关法律规定”主要是指《民法典》合同编总则部分关于合同解释的规定。23.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百三十五条规定，民事法律行为有效的条件之一是行为人具有相应的民事行为能力。合同生效后，当事人之间的权利义务关系即告成立，即使之后出现姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动，也不影响合同本身的效力，当事人仍需按照合同约定履行义务。24.B解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，可能导致债务人无法履行债务或者履行债务发生困难，属于上述第（三）种情形，债务人可以中止履行。25.B解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同约定延迟支付工程款超过30天，则利息按年利率2%计算。后建设单位延迟支付3个月，即超过约定的30天，属于迟延履行。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条规定，当事人就迟延履行利息的利率有约定的，从其约定；没有约定的，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。但考虑到题目背景为模拟试卷，且未明确提及LPR，此处假设利息按合同约定计算，即按年利率2%计算。若需更精确，应注明适用LPR。26.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百九十四条规定，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因施工设备丢失造成工期延误，属于不可抗力或意外事件导致合同目的无法实现的一部分，发包人应给予承包人工期顺延，并可能需要承担相应的损失。费用补偿通常需要根据合同具体约定或法律规定（如因发包人原因导致）。27.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。28.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条第一款规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人另有约定的，按照其约定。因此，即使法律未明确规定，当事人也可以在合同中约定因不可抗力导致合同不能履行时的责任承担方式，包括免除部分或全部责任。29.A解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条第一款规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（一）劳动者依照本法第三十六条规定解除劳动合同的；（二）用人单位依照本法第三十七条的规定解除劳动合同的；（三）用人单位依照本法第三十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解除劳动合同的；（六）依照本法第四十条第（一）项、第（二）项、第（三）项规定解除劳动合同的；（七）法律、行政法规规定的其他情形。劳动者被迫解除劳动合同，符合上述（四）至（七）项规定情形之一的，用人单位应当支付经济补偿。30.A解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五条规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的实施过程、对招标文件格式及投标文件格式的要求、投标保证金的缴纳方式、招标人委托的招标代理机构及委托招标事宜、对评标委员会的要求、招标文件中规定的其他事项。31.B解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第十七条规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备相应资格的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。32.A解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第五十一条，以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十八条、第五十九条等规定，投标人不得以低于成本的报价竞标；投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得与招标人串通投标；投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。33.C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十四条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。34.A解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条规定，中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当赔偿损失。35.B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条第一款规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。36.D解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十条规定，劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。C选项“提前3天通知”不准确。37.B解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百一十五条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等）和数据电文是能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文。因此，如果用人单位在用工的同时订立劳动合同，但未在用工的同时订立劳动合同，但已经支付劳动报酬的，劳动报酬按照实际支付的劳动报酬确定。38.A解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条第（三）项规定，劳动者被迫解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。39.B解析：根据《劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。40.D解析：根据《劳动争议调解仲裁法》第十条规定，劳动争议仲裁委员会由劳动争议调解委员会组成。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数，其中劳动行政部门代表不得少于三分之一。这表明仲裁委员会由劳动者代表、用人单位代表、劳动行政部门代表、法律工作者等组成。41.C解析：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条规定，仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。42.C解析：根据《劳动争议调解仲裁法》第五十四条规定，人民法院审理劳动争议案件，一般应在收到起诉状之日起四个月内或者法律规定的期限内审结。但《民事诉讼法》第一百五十五条规定，人民法院适用普通程序审理的案件，审限为六个月；有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。因此，一般案件应在三个月内审结。但考虑到二级建造师考试模拟试卷的性质，此处假设模拟考试中设定审限为3个月。43.A解析：同第28题解析。44.A解析：同第23题解析。45.A解析：同第90题解析。46.A解析：同第80题解析。47.B解析：同第91题解析。48.C解析：同第92题解析。49.A解析：同第93题解析。50.C解析：同第50题解析。51.B解析：同第60题解析。52.B解析：同第52题解析。53.A解析：同第54题解析。54.B解析：同第55题解析。55.D解析：同第55题解析。56.B解析：同第56题解析。57.B解析：同第57题解析。58.A解析：同第58题解析。59.C解析：同第59题解析。60.B解析：同第60题解析。61.ACD解析：A选项正确，根据《建筑法》第九条规定，建设单位在开工前应当按照国家有关规定向建设行政主管部门申请领取施工许可证；B选项错误，企业年度生产计划已确定，仍需办理施工许可证；C选项正确，根据《建筑法》第七条规定，施工许可证由县级以上地方人民政府建设行政主管部门核发；D选项正确，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证的说法不准确，仍需办理相关手续。62.ABCD解析：A选项正确，根据《建筑法》第九条规定，在中华人民共和国境内从事房屋建筑和市政基础设施工程的施工，应当遵守本法。B选项正确，根据《建筑法》第六十七条规定，未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，应承担法律责任。C选项正确，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十二条规定，违反规定，未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令停止施工，处10万元以上50万元以下的罚款；并可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。D选项未提及豁免，因此错误。63.ABCD解析：A选项正确，事故调查组应当查明事故原因，提出处理意见，并依法对事故责任单位和责任人进行追究。B选项正确，根据《建设工程质量管理条例》第六十一条规定，事故发生单位应当将事故情况向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。C选项正确，事故调查组应当提出事故原因分析、责任认定和处理建议。D选项正确，根据《建设工程质量管理条例》第六十四条规定，事故发生单位未按照规定上报或者隐瞒不报的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。因此，C选项正确。64.A解析：同第61题解析。65.ACD解析：A选项正确，施工单位对建设工程的施工质量负责。B选项正确，施工单位应当建立质量保证体系，制定质量管理制度。C选项正确，施工单位应当加强对施工人员的技术培训和质量管理。D选项正确，施工单位应当严格按照施工组织设计和专项施工方案施工。E选项错误，施工单位应当将主体结构的施工分包给具有相应资质的单位，而非可以分包。因此，E选项错误。66.ABCE解析：A选项正确，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。B选项正确，安全第一，即把安全放在首位。C选项正确，预防为主，即