2026 监理工程师合同管理试卷题目及答案

2026监理工程师合同管理试卷题目及答案第1页共1页2026监理工程师合同管理试卷题目及答案一、单项选择题（共10小题，每题2分）1.在施工合同管理中，以下哪项不属于合同文件的组成内容？A.中标通知书B.合同协议书C.招标文件D.投标文件参考答案：C2.根据FIDIC合同条件，工程师签发工程接收证书的前提条件是？A.工程已通过竣工验收B.承包商已提交竣工结算报告C.发包人已支付全部工程进度款D.工程缺陷责任期已满参考答案：A3.在合同履行过程中，若发生不可抗力事件，以下哪项表述是正确的？A.承包商必须无条件继续履行合同B.发包人可以单方面解除合同C.双方应根据事件影响协商调整合同D.不可抗力事件造成的损失由承包商承担参考答案：C4.以下哪种担保方式在建设工程合同中最为常见？A.抵押担保B.质押担保C.保证担保D.定金担保参考答案：C5.根据我国《合同法》，合同变更需要满足的条件是？A.双方协商一致B.只需承包商同意C.只需发包人同意D.经过公证机关确认参考答案：A6.在工程索赔管理中，索赔报告提交的关键要素包括？A.索赔事件描述、索赔依据、索赔金额B.承包商资质、项目进度计划、材料价格单C.工程照片、监理日志、财务报表D.发包人指令、设计变更单、会议纪要参考答案：A7.根据CM承包模式，管理承包商的主要职责是？A.直接实施工程主体施工B.编制工程量清单C.组织设计交底会议D.对分包商进行合同管理参考答案：D8.在合同争议解决方式中，仲裁的特点包括？A.具有强制执行力B.开庭审理C.一次裁决终局D.诉讼费用较高参考答案：C9.以下哪项属于合同风险管理的措施？A.完全依赖保险转移风险B.严格审查合同条款C.减少合同变更次数D.提高工程索赔金额参考答案：B10.根据我国《招标投标法》，以下哪种情况属于无效招标？A.招标文件有细微错误B.招标过程公开透明C.评标委员会成员不足D.中标候选人公示时间不足参考答案：C二、填空题（共10小题，每题2分）1.在合同管理中，______是指合同双方权利义务关系的总和。参考答案：合同关系2.根据《中华人民共和国合同法》，合同成立需要满足的三个基本要件是：要约、______和承诺。参考答案：承诺3.监理工程师在合同管理中的主要职责之一是______，确保合同履行符合法律法规和合同约定。参考答案：合同履行监督4.合同变更需要经过双方的协商一致，并采用______的形式进行确认。参考答案：书面形式5.在合同争议解决中，______是指通过第三方调解解决争议的一种方式。参考答案：调解6.合同的解除是指合同双方依法提前终止合同关系，分为______和约定解除两种情况。参考答案：法定解除7.监理工程师在合同管理中应具备良好的沟通能力，以______合同双方之间的矛盾和纠纷。参考答案：协调8.在合同履行过程中，______是指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。参考答案：合同履行9.合同的无效是指合同自始不具有法律效力，常见的无效合同情形包括违反法律法规、损害社会公共利益等，如______。参考答案：违反法律、行政法规的强制性规定10.监理工程师在合同管理中应注重风险控制，通过______识别、评估和控制合同风险。参考答案：风险识别三、判断题（共10小题，每题2分）1.监理工程师在合同管理中，对承包商的工程进度款的支付有最终决定权。参考答案：×2.合同变更不需要经过双方协商一致，只需监理工程师确认即可生效。参考答案：×3.在工程索赔管理中，承包商必须提供充分的证据来支持其索赔要求。参考答案：√4.监理工程师在处理合同争议时，必须保持中立，不得偏袒任何一方。参考答案：√5.合同履约过程中，如果发生不可抗力事件，双方可以免除相应的合同责任。参考答案：√6.监理工程师在合同管理中，对工程变更的确认具有独立的决定权，无需报告业主。参考答案：×7.合同风险管理的主要目的是识别和评估合同执行过程中可能出现的风险。参考答案：√8.在合同谈判阶段，监理工程师的主要职责是提供技术支持，不参与商务谈判。参考答案：×9.合同解除是指合同双方通过协商一致，提前终止合同关系的行为。参考答案：√10.监理工程师在合同管理中，对工程质量的监督是合同履约的重要组成部分。参考答案：√四、简答题（共8小题，每题2分）1.简述监理工程师在合同管理中的主要职责。参考答案：监理工程师在合同管理中的主要职责包括：①协助业主进行合同谈判和签订；②监督合同履行，确保合同条款得到遵守；③处理合同变更和索赔；④协调合同争议；⑤进行合同履约情况检查；⑥编制合同管理报告。2.说明合同变更的程序及其关键控制点。参考答案：合同变更的程序包括：①提出变更申请；②审核变更申请；③协商变更内容；④签订变更协议；⑤实施变更；⑥验收变更。关键控制点包括：①变更申请的及时性；②变更内容的合理性；③变更协议的合法性；④变更实施的质量控制；⑤变更验收的严格性。3.分析合同争议的常见类型及其解决方式。参考答案：合同争议的常见类型包括：①合同条款理解争议；②合同履行争议；③合同变更争议；④合同索赔争议。解决方式包括：①协商解决；②调解解决；③仲裁解决；④诉讼解决。4.列举合同履行过程中常见的风险因素。参考答案：合同履行过程中常见的风险因素包括：①政治风险；②经济风险；③法律风险；④技术风险；⑤管理风险；⑥自然风险。5.简述监理工程师如何进行合同履约情况检查。参考答案：监理工程师进行合同履约情况检查的方法包括：①查阅合同文件；②现场检查；③召开会议；④审核报告；⑤记录问题。6.说明合同索赔的成立条件及其处理程序。参考答案：合同索赔的成立条件包括：①合同权利义务关系存在；②存在违约行为；③存在损失；④违约行为与损失之间存在因果关系。处理程序包括：①提出索赔通知；②提交索赔报告；③协商索赔金额；④签订索赔协议；⑤支付索赔款项。7.分析合同解除的法律后果及其注意事项。参考答案：合同解除的法律后果包括：①合同权利义务终止；②尚未履行的合同义务不再履行；③已经履行的合同义务不再补偿；④可能产生违约责任。注意事项包括：①解除合同需要符合法定条件；②解除合同需要通知对方；③解除合同需要办理手续；④解除合同需要支付补偿。8.列举监理工程师在合同管理中应具备的基本素质。参考答案：监理工程师在合同管理中应具备的基本素质包括：①专业知识；②沟通能力；③协调能力；④决策能力；⑤风险意识；⑥法律意识。五、案例分析（共8小题，每题3分）1.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为12个月。合同约定，工程预付款为合同总价的20%，分两次支付，基础工程完工后支付第一次，主体结构工程完工后支付第二次。工程进度款按月支付，每月支付当月已完成工程量的80%。合同中约定，若实际工期超过合同工期，则每月按实际完成工程量的80%再扣减5%的工期延误补偿金。施工过程中，施工单位实际工期为15个月，每月实际完成工程量分别为：10%、15%、10%、20%、10%、5%、5%、5%、5%、5%、5%、5%。请问施工单位最终应获得的工程款是多少？参考答案：施工单位最终应获得的工程款为980万元2.某工程项目，建设单位与监理单位签订了监理合同，合同约定监理费为工程总价的2%。监理单位在监理过程中发现施工单位存在质量问题，根据合同约定，监理单位有权要求施工单位赔偿损失。请问监理单位在监理过程中享有哪些权利？参考答案：监理单位在监理过程中享有监督权、检查权、纠正权、报告权、建议权等权利3.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用固定总价合同。工程开工前，施工单位提交了工程量清单和报价单，建设单位审核后确认。施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，建设单位要求施工单位提交索赔报告。请问施工单位应该如何处理？参考答案：施工单位应该根据合同约定，提交索赔报告，要求建设单位调整工程量清单和报价单4.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用单价合同。工程开工前，施工单位提交了工程量清单和报价单，建设单位审核后确认。施工过程中，由于材料价格波动导致工程成本增加，施工单位要求建设单位调整价格。请问施工单位应该如何处理？参考答案：施工单位应该根据合同约定，提交索赔报告，要求建设单位调整价格5.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用成本加酬金合同。工程开工前，施工单位提交了工程量清单和报价单，建设单位审核后确认。施工过程中，由于不可抗力导致工程停工，建设单位要求施工单位提交索赔报告。请问施工单位应该如何处理？参考答案：施工单位应该根据合同约定，提交索赔报告，要求建设单位补偿因不可抗力导致的损失6.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用变动总价合同。工程开工前，施工单位提交了工程量清单和报价单，建设单位审核后确认。施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，建设单位要求施工单位提交索赔报告。请问施工单位应该如何处理？参考答案：施工单位应该根据合同约定，提交索赔报告，要求建设单位调整工程量清单和报价单7.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用固定单价合同。工程开工前，施工单位提交了工程量清单和报价单，建设单位审核后确认。施工过程中，由于材料价格波动导致工程成本增加，施工单位要求建设单位调整价格。请问施工单位应该如何处理？参考答案：施工单位应该根据合同约定，提交索赔报告，要求建设单位调整价格8.某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定采用成本加固定费用合同。工程开工前，施工单位提交了工程量清单和报价单，建设单位审核后确认。施工过程中，由于不可抗力导致工程停工，建设单位要求施工单位提交索赔报告。请问施工单位应该如何处理？参考答案：施工单位应该根据合同约定，提交索赔报告，要求建设单位补偿因不可抗力导致的损失标准答案与解析一、单项选择题1.参考答案：C解析：招标文件属于招标过程中的文件，不属于施工合同文件的组成内容。合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同附件等。招标文件是招标阶段的文件，在合同签订后不再作为合同文件的一部分。选项A、B、D均为合同文件的组成部分，只有选项C不属于合同文件。2.参考答案：A解析：根据FIDIC合同条件，工程接收证书的签发前提是工程已通过竣工验收。竣工验收是确认工程达到合同约定质量标准的必要程序，只有通过竣工验收后，工程师才能签发工程接收证书。选项B、C、D虽然与工程接收有关，但不是签发证书的直接前提条件。3.参考答案：C解析：根据合同法规定，不可抗力事件发生时，双方应根据事件影响协商调整合同。不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等。在不可抗力事件影响下，合同履行可能受阻，双方应协商调整合同条款或解除合同。选项A、B、D的表述均不符合合同法规定。4.参考答案：C解析：保证担保在建设工程合同中最为常见。保证担保是指保证人对债务人的债务承担保证责任，当债务人违约时，保证人承担履行债务的责任。由于保证担保操作简便、成本低，因此在建设工程合同中广泛应用。选项A、B、D虽然也是担保方式，但不如保证担保常见。5.参考答案：A解析：根据我国《合同法》，合同变更需要双方协商一致。合同变更是指对已生效合同的内容进行修改或补充，变更需要得到合同双方当事人的同意。选项B、C、D的表述均不符合合同法规定，合同变更不能仅由单方决定。6.参考答案：A解析：索赔报告提交的关键要素包括索赔事件描述、索赔依据、索赔金额。索赔事件描述应详细说明事件发生的时间、地点、原因等；索赔依据是指合同条款、法律法规等支持索赔的证据；索赔金额是承包商要求发包人赔偿的金额。选项B、C、D虽然与索赔有关，但不是索赔报告的关键要素。7.参考答案：D解析：根据CM承包模式，管理承包商的主要职责是对分包商进行合同管理。CM承包模式是指管理承包商负责协调和管理分包商，而不是直接实施工程主体施工。管理承包商通过分包合同控制工程质量和进度，并对分包商进行合同管理。选项A、B、C虽然与CM承包模式有关，但不是管理承包商的主要职责。8.参考答案：C解析：仲裁的特点是仲裁裁决具有终局性，即仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉。仲裁裁决具有法律效力，与法院判决具有同等法律效力。选项A、B、D虽然也是仲裁的特点，但仲裁裁决的终局性是最显著的特点。9.参考答案：B解析：合同风险管理的措施包括严格审查合同条款。合同条款是合同的核心内容，严格审查合同条款可以识别和防范合同风险。选项A、C、D虽然也是风险管理措施，但不如严格审查合同条款重要。10.参考答案：C解析：根据我国《招标投标法》，评标委员会成员不足属于无效招标。评标委员会是由招标人依法组建的，负责评标工作的独立组织。评标委员会成员必须达到法定人数，否则评标结果无效。选项A、B、D虽然与招标投标有关，但不是无效招标的情形。二、填空题1.参考答案：合同关系解析：合同关系是指在合同管理中，合同双方权利义务关系的总和。这是合同法中的基本概念，也是合同管理的重要内容。合同关系的确立是合同成立的基本条件之一，也是合同履行和争议解决的基础。2.参考答案：承诺解析：根据《中华人民共和国合同法》，合同成立需要满足的三个基本要件是：要约、承诺和合同成立的时间。要约是合同一方向另一方发出的希望与其订立合同的意思表示，承诺是合同另一方对要约的同意。这三个要件缺一不可，是合同成立的基本条件。3.参考答案：合同履行监督解析：监理工程师在合同管理中的主要职责之一是合同履行监督，确保合同履行符合法律法规和合同约定。监理工程师通过监督合同履行，及时发现和解决合同履行中的问题，确保合同目标的实现。4.参考答案：书面形式解析：合同变更需要经过双方的协商一致，并采用书面形式进行确认。书面形式可以明确双方变更的内容，避免口头协议的模糊性和争议。书面形式的合同变更具有法律效力，是合同变更的有效方式。5.参考答案：调解解析：在合同争议解决中，调解是指通过第三方调解解决争议的一种方式。调解是一种非诉讼的争议解决方式，具有成本低、效率高、双方自愿等特点。调解协议经双方签字后具有法律效力。6.参考答案：法定解除解析：合同的解除是指合同双方依法提前终止合同关系，分为法定解除和约定解除两种情况。法定解除是指根据法律法规的规定，一方或双方可以单方面解除合同，而约定解除是指合同双方在合同中约定了解除条件。7.参考答案：协调解析：监理工程师在合同管理中应具备良好的沟通能力，以协调合同双方之间的矛盾和纠纷。监理工程师通过沟通，了解双方的需求和意见，寻求双方都能接受的解决方案，从而维护合同的稳定履行。8.参考答案：合同履行解析：在合同履行过程中，合同履行是指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。合同履行是合同的核心内容，也是合同目的的实现过程。合同履行过程中，双方应严格按照合同约定履行，确保合同目标的实现。9.参考答案：违反法律、行政法规的强制性规定解析：合同的无效是指合同自始不具有法律效力，常见的无效合同情形包括违反法律法规、损害社会公共利益等，如违反法律、行政法规的强制性规定。这些情形下的合同自始无效，不具有法律约束力。10.参考答案：风险识别解析：监理工程师在合同管理中应注重风险控制，通过风险识别识别、评估和控制合同风险。风险识别是风险控制的第一步，也是最重要的一步。通过风险识别，可以及时发现合同履行中可能出现的风险，从而采取相应的措施进行控制。三、判断题1.参考答案：×解析：监理工程师在合同管理中对承包商的工程进度款支付有审核权，但最终决定权属于业主或建设单位，监理工程师的建议仅供参考，不具有最终决定权。2.参考答案：×解析：合同变更是指合同双方在合同履行过程中对合同内容进行的修改或补充，必须经过双方协商一致并签订书面协议才能生效，监理工程师的确认只是程序上的要求，不具有决定权。3.参考答案：√解析：在工程索赔管理中，承包商必须提供充分的证据来支持其索赔要求，这是索赔成立的基本条件，证据不足的索赔将不被认可。4.参考答案：√解析：监理工程师在处理合同争议时，必须保持中立，不得偏袒任何一方，这是监理工程师的基本职责和职业道德要求。5.参考答案：√解析：在工程索赔管理中，如果发生不可抗力事件，双方可以免除相应的合同责任，这是合同法的基本原则。6.参考答案：×解析：监理工程师在合同管理中对工程变更的确认不具有独立的决定权，需要报告业主或建设单位，由业主或建设单位最终决定是否批准变更。7.参考答案：√解析：合同风险管理的主要目的是识别和评估合同执行过程中可能出现的风险，以便采取相应的措施进行防范和控制。8.参考答案：×解析：在合同谈判阶段，监理工程师的主要职责是提供技术支持，但同时也需要参与商务谈判，提供专业的意见和建议。9.参考答案：√解析：合同解除是指合同双方通过协商一致，提前终止合同关系的行为，这是合同法规定的一种合同终止方式。10.参考答案：√解析：监理工程师在合同管理中，对工程质量的监督是合同履约的重要组成部分，确保工程质量符合合同要求是监理工程师的重要职责。四、简答题1.参考答案：监理工程师在合同管理中的主要职责包括：①协助业主进行合同谈判和签订；②监督合同履行，确保合同条款得到遵守；③处理合同变更和索赔；④协调合同争议；⑤进行合同履约情况检查；⑥编制合同管理报告。解析：监理工程师在合同管理中扮演着重要角色，其职责涵盖了合同的签订、履行、变更、索赔、争议处理等多个方面。首先，监理工程师需要协助业主进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理性和可操作性。其次，在合同履行过程中，监理工程师需要监督合同条款的执行情况，及时发现并解决合同履行中存在的问题。此外，监理工程师还需要处理合同变更和索赔，协调合同争议，确保合同的顺利履行。最后，监理工程师还需要进行合同履约情况检查，编制合同管理报告，为业主提供决策依据。这些职责体现了监理工程师在合同管理中的专业性和综合性。2.参考答案：合同变更的程序包括：①提出变更申请；②审核变更申请；③协商变更内容；④签订变更协议；⑤实施变更；⑥验收变更。关键控制点包括：①变更申请的及时性；②变更内容的合理性；③变更协议的合法性；④变更实施的质量控制；⑤变更验收的严格性。解析：合同变更是指在合同履行过程中，对合同条款进行修改或补充的行为。合同变更的程序主要包括提出变更申请、审核变更申请、协商变更内容、签订变更协议、实施变更和验收变更等步骤。在合同变更过程中，关键控制点包括变更申请的及时性、变更内容的合理性、变更协议的合法性、变更实施的质量控制和变更验收的严格性。这些控制点能够确保合同变更的顺利进行，避免因变更引起的纠纷和损失。3.参考答案：合同争议的常见类型包括：①合同条款理解争议；②合同履行争议；③合同变更争议；④合同索赔争议。解决方式包括：①协商解决；②调解解决；③仲裁解决；④诉讼解决。解析：合同争议是指在合同履行过程中，双方当事人对合同条款的理解、履行、变更、索赔等方面产生的分歧。常见的合同争议类型包括合同条款理解争议、合同履行争议、合同变更争议和合同索赔争议等。解决合同争议的方式包括协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决等。协商解决是最常见的方式，双方当事人通过沟通和协商达成一致意见。如果协商不成，可以通过调解解决，由第三方调解员进行调解。如果调解不成，可以通过仲裁解决，由仲裁机构进行裁决。如果仲裁不成，可以通过诉讼解决，由法院进行判决。4.参考答案：合同履行过程中常见的风险因素包括：①政治风险；②经济风险；③法律风险；④技术风险；⑤管理风险；⑥自然风险。解析：合同履行过程中，可能会遇到各种风险因素，这些风险因素可能会影响合同的顺利履行，甚至导致合同无法履行。常见的风险因素包括政治风险、经济风险、法律风险、技术风险、管理风险和自然风险等。政治风险是指由于政治环境的变化导致的合同风险，如政策变化、政治不稳定等。经济风险是指由于经济环境的变化导致的合同风险，如通货膨胀、经济危机等。法律风险是指由于法律环境的变化导致的合同风险，如法律法规的变更等。技术风险是指由于技术因素导致的合同风险，如技术不成熟、技术故障等。管理风险是指由于管理因素导致的合同风险，如管理不善、管理混乱等。自然风险是指由于自然灾害导致的合同风险，如地震、洪水等。5.参考答案：监理工程师进行合同履约情况检查的方法包括：①查阅合同文件；②现场检查；③召开会议；④审核报告；⑤记录问题。解析：合同履约情况检查是监理工程师在合同管理中的重要工作，其目的是确保合同条款得到有效执行。监理工程师进行合同履约情况检查的方法包括查阅合同文件、现场检查、召开会议、审核报告和记录问题等。首先，监理工程师需要查阅合同文件，了解合同条款的具体要求。其次，监理工程师需要进行现场检查，了解合同履行情况的实际状况。此外，监理工程师还需要召开会议，与业主和承包商进行沟通，了解合同履行过程中存在的问题。最后，监理工程师需要审核报告，记录问题，并及时向业主和承包商反馈检查结果。6.参考答案：合同索赔的成立条件包括：①合同权利义务关系存在；②存在违约行为；③存在损失；④违约行为与损失之间存在因果关系。处理程序包括：①提出索赔通知；②提交索赔报告；③协商索赔金额；④签订索赔协议；⑤支付索赔款项。解析：合同索赔是指合同一方当事人因对方违约而遭受损失，要求对方承担违约责任的行为。合同索赔的成立条件包括合同权利义务关系存在、存在违约行为、存在损失以及违约行为与损失之间存在因果关系。合同索赔的处理程序包括提出索赔通知、提交索赔报告、协商索赔金额、签订索赔协议和支付索赔款项等步骤。首先，索赔方需要向违约方提出索赔通知，告知其违约行为。其次，索赔方需要提交索赔报告，详细说明违约行为和损失情况。然后，双方需要协商索赔金额，达成一致意见。最后，双方需要签订索赔协议，并支付索赔款项。7.参考答案：合同解除的法律后果包括：①合同权利义务终止；②尚未履行的合同义务不再履行；③已经履行的合同义务不再补偿；④可能产生违约责任。注意事项包括：①解除合同需要符合法定条件；②解除合同需要通知对方；③解除合同需要办理手续；④解除合同需要支付补偿。解析：合同解除是指合同一方当事人依法或依约终止合同的行为。合同解除的法律后果包括合同权利义务终止、尚未履行的合同义务不再履行、已经履行的合同义务不再补偿以及可能产生违约责任等。合同解除需要注意的事项包括解除合同需要符合法定条件、解除合同需要通知对方、解除合同需要办理手续以及解除合同需要支付补偿等。首先，解除合同需要符合法定条件，如合同约定的解除条件或法律规定解除条件。其次，解除合同需要通知对方，告知其解除合同的决定。然后，解除合同需要办理手续，如签订解除协议或向法院申请解除合同。最后，解除合同需要支付补偿，如支付违约金或赔偿损失。8.参考答案：监理工程师在合同管理中应具备的基本素质包括：①专业知识；②沟通能力；③协调能力；④决策能力；⑤风险意识；⑥法律意识。解析：监理工程师在合同管理中扮演着重要角色，需要具备多种基本素质。首先，监理工程师需要具备专业知识，熟悉合同管理的相关法律法规和业务知识。其次，监理工程师需要具备沟通能力，能够与业主、承包商和其他相关方进行有效沟通。此外，监理工程师还需要具备协调能力，能够协调各方利益，确保合同的顺利履行。最后，监理工程师还需要具备决策能力、风险意识和法律意识，能够及时做出决策，识别和应对风险，确保合同的合法性和有效性。这些素质能够帮助监理工程师更好地履行合同管理职责，确保合同的顺利履行。五、案例分析1.参考答案：施工单位最终应获得的工程款为980万元解析：根据合同约定，工程预付款为合同总价的20%，分两次支付，基础工程完工后支付第一次，主体结构工程完工后支付第二次。工程进度款按月支付，每月支付当月已完成工程量的80%。合同中约定，若实际工期超过合同工期，则每月按实际完成工程量的80%再扣减5%的工期延误补偿金。施工过程中，施工单位实际工期为15个月，每月实际完成工程量分别为：10%、15%、10%、20%、10%、5%、5%、5%、5%、5%、5%、5%。因此，施工单位最终应获得的工程款为：（10%+15%+10%+20%+10%+5%+5%+5%+5%+5%+5%+5%）×80%×（1-5%）+20%×2=980万元。2.参考答案：监理单位在监理过程中享有监督权、检查权、纠正权、报告权、建议权等权利解析：根据合同约定，监理单位在监理过程中发现施工单位存在质量问题，根据合同约定，监理单位有权要求施工单位赔偿损失。监理单位在监理过程中享有的