一级建造师考试（公共课程）题库含答案(宁夏回族自治区中卫市2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(宁夏回族自治区中卫市2025年)一、单项选择题（每题1分，共70分）1.根据《民法典》，建设工程施工合同属于（）。A.承揽合同B.建设工程合同C.买卖合同D.委托合同答案B2.下列合同中，属于要式合同的是（）。A.建设工程施工合同B.普通货物买卖合同C.自然人之间的借款合同D.保管合同答案A3.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6答案C4.施工许可证发证机关应当自收到申请之日起（）日内颁发施工许可证。A.7B.15C.20D.30答案B5.建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.7B.15C.20D.30答案B6.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30答案C7.投标人少于（）个的，招标人应当依照规定重新招标。A.2B.3C.4D.5答案B8.根据《招标投标法》，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）公开进行。A.同一时间B.后1小时C.后24小时内D.后3日内答案A9.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当（）。A.公开B.保密C.部分公开D.随机调整答案B10.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当（）。A.依法承担违约责任B.依法承担缔约过失责任C.重新招标D.赔偿中标人全部损失答案B11.根据《民法典》，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当向（）承担违约责任。A.第三人B.债权人C.第三人和债权人D.第三人或者债权人答案B12.建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4答案C13.根据《民法典》，债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经（）同意。A.债权人B.保证人C.债务人D.第三人答案A14.下列不属于建设工程施工合同发包人义务的是（）。A.提供施工场地B.办理施工许可证C.组织竣工验收D.保证施工人员安全答案D15.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（）。A.全面负责B.主要负责C.监督负责D.部分负责答案A16.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，（）上岗作业。A.不得B.可以C.经批准可以D.视情况可以答案A17.根据《安全生产法》，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知（）。A.主管的负有安全生产监督管理职责的部门B.当地人民政府C.行业主管部门D.工会答案A18.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.责任方D.监理单位答案C19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（）。A.工伤保险B.意外伤害保险C.医疗保险D.养老保险答案B20.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位（）。A.停止施工B.暂时停止施工C.立即撤离D.报告建设单位答案B21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。屋面防水工程的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.10答案C22.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当（）。A.返修B.赔偿C.加固D.拆除答案A23.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告报有关部门备案。A.7B.10C.15D.30答案C24.根据《环境保护法》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时验收C.同时施工、同时验收、同时交付D.同时规划、同时设计、同时施工答案A25.根据《劳动法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当订立（）。A.口头协议B.书面劳动合同C.事实劳动合同D.劳务合同答案B26.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.70%C.80%D.90%答案C27.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.一倍B.二倍C.三倍D.五倍答案B28.根据《消防法》，建设工程的消防设计未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门（）施工许可证。A.不得颁发B.可以颁发C.暂缓颁发D.直接颁发答案A29.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工组织设计中应当编制（）和临时用电方案。A.安全技术措施B.施工进度计划C.质量保证措施D.成本控制措施答案A30.根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于（）个的，应当重新招标。A.3B.5C.7D.10答案A31.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）招标人。A.及时告知B.隐瞒C.事后告知D.无需告知答案A32.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7B.10C.15D.20答案C33.根据《民法典》，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有（）。A.留置权B.抵押权C.质权D.所有权答案A34.下列关于保证的说法，正确的是（）。A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任D.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，保证人继续承担保证责任答案A35.根据《民法典》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的（）。A.全部损失B.实际损失C.因违反合同可能造成的损失D.可得利益答案C36.根据《民法典》，下列属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.以欺诈手段订立的合同C.损害社会公共利益的合同D.显失公平的合同答案C37.根据《民法典》，可撤销合同撤销权的行使期限，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。A.1B.2C.3D.5答案A38.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行（）。A.质量评估B.质量验收C.竣工验收D.质量保修答案C39.根据《建设工程质量管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向（）负责。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.设计单位答案B40.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行（），在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。A.定期检测B.日常检查C.全面检查D.专项检测答案A41.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（）的单位承担。A.相应资质B.相应能力C.相应经验D.相应条件答案A42.根据《安全生产法》，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（）。A.安全生产管理协议B.施工合同C.分包合同D.劳务合同答案A43.根据《安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（）。A.停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所B.继续作业C.等待指令D.自行处理答案A44.根据《环境保护税法》，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依法缴纳（）。A.环境保护税B.排污费C.资源税D.环境管理费答案A45.根据《水土保持法》，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制（）。A.水土保持方案B.环境影响评价报告C.节能评估报告D.安全预评价报告答案A46.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度。A.节能评估和审查B.节能设计C.节能监测D.节能备案答案A47.根据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4答案A48.根据《民事诉讼法》，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A.被告住所地B.合同履行地C.原告住所地D.合同签订地答案B49.根据《仲裁法》，仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院（）。A.不予受理B.可以受理C.视情况受理D.应当受理答案A50.根据《民法典》，建设单位与施工单位的合同中没有约定付款时间，但建设工程已实际交付的，利息起算日为（）。A.交付之日B.提交竣工结算文件之日C.当事人起诉之日D.合同签订之日答案A51.根据《民法典》，下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持B.装饰装修工程不具备折价或者拍卖条件，承包人主张优先受偿权的，人民法院不予支持C.承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月D.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，也优于消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后的债权答案B52.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到承包人竣工结算文件之日起（）天内未提出异议的，视为认可竣工结算文件。A.14B.20C.28D.56答案C53.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定存储（），专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。A.工资保证金B.履约保证金C.投标保证金D.质量保证金答案A54.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当在工程项目开工之日起（）日内开设农民工工资专用账户。A.10B.20C.30D.60答案C55.根据《民法典》，寄存人未按照约定支付保管费的，保管人对保管物享有（）。A.留置权B.抵押权C.质权D.所有权答案A56.下列属于要约邀请的是（）。A.投标文件B.招标公告C.中标通知书D.报价单答案B57.根据《招标投标法实施条例》，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起计算。A.提交投标文件截止之日B.开标之日C.发出中标通知书之日D.签订合同之日答案A58.根据《招标投标法实施条例》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并（）。A.书面通知招标人B.口头通知招标人C.无需通知D.电话通知答案A59.根据《民法典》，下列不属于建设工程合同的是（）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设工程监理合同答案D60.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（）。A.安全验算结果B.施工图纸C.计算书D.应急预案答案A61.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.监理单位答案A62.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的（）鉴定。A.勘察、设计单位B.施工单位C.监理单位D.检测单位答案A63.根据《标准化法》，强制性标准必须执行。不符合强制性标准的产品、服务，禁止（）。A.生产、销售、进口或者提供B.生产、销售C.进口D.提供答案A64.根据《企业所得税法》，在中国境内设立机构、场所的非居民企业，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，适用税率为（）。A.20%B.25%C.15%D.10%答案B65.根据《个人所得税法》，居民个人取得综合所得，按（）计算个人所得税。A.纳税年度合并B.月C.次D.季度答案A66.根据《刑法》，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.强令违章冒险作业罪D.工程重大安全事故罪答案A67.根据《建筑法》，建筑活动应当确保建筑工程（）符合国家的建筑工程安全标准。A.质量和安全B.造价C.进度D.功能答案A68.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20答案C69.根据《建设工程质量管理条例》，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，（）。A.不得施工B.可以施工C.经批准可以施工D.边施工边设计答案A70.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列必须实行监理的工程是（）。A.使用国际组织或者外国政府资金的工程B.住宅小区工程C.小型工程D.农民自建住宅答案A二、多项选择题（每题2分，共30分）1.根据《民法典》，下列属于可撤销合同的情形有（）。A.因重大误解订立的合同B.以欺诈手段订立的合同C.一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力订立的合同D.恶意串通损害第三人利益的合同E.违反法律强制性规定的合同答案ABC解析因重大误解、欺诈、胁迫、显失公平订立的合同属于可撤销合同。恶意串通损害他人利益、违反法律强制性规定的合同属于无效合同。2.根据《招标投标法》，下列属于招标人不得进行的行为有（）。A.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人B.对潜在投标人实行歧视待遇C.强制要求投标人组成联合体共同投标D.限制投标人之间竞争E.依法必须进行招标的项目，在确定中标人前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判答案ABCDE解析招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，不得强制要求投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间竞争；依法必须进行招标的项目，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。3.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全生产责任的有（）。A.建立健全安全生产责任制度B.设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员C.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案D.在施工现场入口处设置明显的安全警示标志E.为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品答案ABCDE解析以上均属于施工单位的安全生产责任。4.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任的有（）。A.将工程发包给具有相应资质等级的单位B.不得任意压缩合理工期C.不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料D.按照国家规定办理工程质量监督手续E.对施工质量进行监督检查答案ABCD解析对施工质量进行监督检查是监理单位的质量责任，不是建设单位责任。5.根据《民法典》，下列属于建设工程施工合同无效的情形有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将其承包的建设工程非法转包、违法分包的E.发包人未取得建设工程规划许可证的答案ABC解析承包人非法转包、违法分包的行为无效，但合同本身并非无效；发包人未取得建设工程规划许可证，在起诉前取得或者经主管部门认可的可认定有效，并非一律无效。6.根据《安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。安全生产教育和培训的内容包括（）。A.安全生产法律法规B.本单位安全生产规章制度和安全操作规程C.岗位安全操作技能D.事故应急处理措施E.本岗位的危险因素、防范措施答案ABCDE解析以上均属于安全生产教育和培训的内容。7.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。下列属于环境法律责任形式的有（）。A.赔偿损失B.恢复原状C.罚款D.责令停产整治E.行政拘留答案ABCDE解析环境法律责任包括民事责任、行政责任和刑事责任，上述均属于责任形式。8.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的有（）。A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的E.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的答案ABCD解析E项属于用人单位提前30日书面通知或者额外支付劳动者一个月工资后可以解除劳动合同的情形，不属于即时解除。9.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金是发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.承包人造成缺陷且不维修也不承担费用的，发包人可按合同约定从保证金中扣除费用E.在保修期内，发包人返还质量保证金后，承包人不再承担保修责任答案ABCD解析发包人返还质量保证金后，承包人仍应按合同约定的保修期限承担保修责任。10.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列处理方式正确的有（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期答案ABC解析根据司法解释，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。11.根据《招标投标法实施条例》，下列属于串通投标行为的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.不同投标人的投标文件相互混装D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出E.投标人之间约定中标人答案ABCDE解析A、B、C、D属于视为串通投标的情形，E属于投标人之间串通投标的行为。12.根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权的范围，下列正确的有（）。A.包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用B.包括承包人因发包人违约所造成的损失C.包括逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金D.不包括承包人因发包人违约所造成的损失E.装饰装修工程承包人对工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外答案ADE解析建设工程价款优先受偿权范围不包括逾期支付价款的利息、违约金、损害赔偿金，也不包括因发包人违约造成的损失。13.根据《保障农民工工资支付条例》，下列属于施工总承包单位应当履行的义务有（）。A.开设农民工工资专用账户B.存储工资保证金C.与分包单位签订农民工工资委托发放协议D.对分包单位劳动用工实施监督管理E.建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年答案ABCDE解析以上均属于施工总承包单位的法定义务。14.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经落实答案ABCDE解析以上均为《建筑法》规定的施工许可证申领条件。15.根据《民事诉讼法》，下列属于建设工程施工合同纠纷案件可以由合同履行地人民法院管辖的情形有（）。A.合同履行地在某市某区B.被告住所地在某市某区C.原告住所地在某市某区D.合同签订地在某市某区E.不动产所在地在某市某区答案AB解析合同纠纷由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖，但当事人书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地等与争议有实际联系地点的法院管辖的除外。本题中E项为不动产所在地，若当事人未特别约定，则由不动产所在地管辖。但A、B属于法定管辖地，正确。16.根据《仲裁法》，下列属于仲裁协议应当载明的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁庭的组成方式E.仲裁费用承担方式答案ABC解析仲裁协议应当具有请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会三项内容。17.根据《民法典》，下列关于承揽合同的说法，正确的有（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责C.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失D.承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当立即停止工作E.定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权答案ABCE解析承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人，而不是立即停止工作。18.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.脚手架工程答案ABCDE解析上述工程均属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案。19.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于竣工验收应当具备的条件的有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书答案ABCDE解析以上均为建设工程竣工验收应当具备的条件。20.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院（）。A.不予支持B.应予支持C.视情况支持D.部分支持E.若涉及工程变更，对变更部分造价可以鉴定答案AE解析当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。但涉及工程变更部分，可以申请对变更部分造价进行鉴定。21.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，给予的处罚包括（）。A.对主要负责人给予撤职处分B.对主要负责人处上一年年收入一定比例的罚款C.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任D.自受处分之日起五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人E.对生产经营单位直接吊销营业执照答案ABCD解析根据《安全生产法》，对生产经营单位一般不直接吊销营业执照，而是责令停产停业整顿、罚款等。22.根据《招标投标法》，下列属于否决投标的情形有（）。A.投标文件未密封B.投标文件无单位盖章或者无法定代表人或其委托代理人签字或者盖章C.投标文件未按招标文件要求提交投标保证金D.投标人以他人名义投标E.投标报价低于成本答案ABCDE解析上述情形均属于评标委员会可以否决投标的情形。23.根据《民法典》，下列关于合同解除的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同C.在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同E.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失答案ABCDE解析上述均为《民法典》关于合同解除的规定。24.根据《建设工程质量管理条例》，下列最低保修期限为2年的有（）。A.屋面防水工程B.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏C.供热与供冷系统D.电气管线、给排水管道、设备安装E.装修工程答案DE解析屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年；供热与供冷系统最低保修期限为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年。25.根据《节约能源法》，对建筑节能的规定，下列正确的有（）。A.国家实行建筑节能管理制度B.新建建筑应当按照节能标准进行设计、施工C.既有建筑应当进行节能改造D.国家限制生产、销售和使用列入禁止目录的用能产品E.对超过单位产品能耗限额标