隧道初期支护劳务合同范本

隧道初期支护劳务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程集团有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张明，

联系方式

甲方是一家具有国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质的企业，长期从事各类建筑工程项目的投资、建设与运营。基于甲方在XX隧道工程项目中的建设需求，甲方委托乙方提供隧道初期支护劳务服务，以保障工程项目的顺利实施。XX隧道工程项目位于XX省XX市，是连接XX区与XX区的重要交通枢纽，全长XX米，隧道断面宽度XX米，高度XX米，设计时速XX公里。该项目已获得国家相关部门的批准，并列入XX省“十四五”期间重点建设项目计划。为确保工程质量和安全，甲方根据项目实际情况，选择具备相应资质和经验的乙方合作，共同推进隧道初期支护工程。

乙方在隧道工程领域拥有丰富的施工经验和技术实力，具备相应的劳务分包资质。为满足甲方在XX隧道工程项目中的初期支护劳务需求，乙方愿意按照本合同约定提供专业劳务服务。乙方的参与将有助于甲方优化资源配置，提高工程进度，并确保施工质量符合行业标准。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑劳务分包有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李强，

联系方式

乙方是一家专注于建筑工程劳务分包的企业，拥有专业的施工团队和技术管理人员，具备隧道工程相关的劳务分包资质。在多年的施工实践中，乙方积累了丰富的隧道初期支护施工经验，曾参与多个类似项目的建设，并取得了良好的施工效果。乙方的专业能力和施工经验能够为甲方提供高质量的劳务服务，确保XX隧道工程项目初期支护工作的顺利进行。

双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就XX隧道工程项目初期支护劳务服务事宜达成一致，特订立本合同。本合同旨在明确双方的权利与义务，规范劳务服务内容，确保工程项目的顺利实施。双方均应严格履行本合同约定的各项条款，共同维护项目的合法权益。

本合同范本的制定，充分考虑了XX隧道工程项目的具体需求和双方的实际情况，旨在为双方提供明确、规范的合同框架。合同各部分内容均与劳务服务的实际操作相关，具有较强的实用性和可操作性。在后续的合同履行过程中，双方应结合项目进展和实际需求，对合同条款进行必要的调整和完善，以确保项目的顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方委托乙方提供XX隧道工程项目初期支护劳务服务的相关事宜，确保乙方按照甲方的需求和技术标准，完成隧道初期支护的劳务工作，保障工程项目的顺利实施和工程质量。本合同涉及的初期支护劳务服务具体内容包括但不限于：隧道开挖后的初期支护作业，如锚杆安装、喷射混凝土、钢筋网铺设、钢支撑安装等；初期支护施工过程中的安全监控、质量检查和现场协调工作；以及根据甲方要求可能涉及的其他辅助性劳务工作。乙方需按照国家及行业相关标准，结合甲方的具体技术要求和施工纸，提供专业的劳务服务，确保初期支护工程的质量和安全。

第二条定义

1.初期支护：指在隧道开挖后，为防止隧道围岩变形和坍塌，及时施作的支护结构，包括锚杆、喷射混凝土、钢筋网和钢支撑等。

2.技术标准：指国家及行业颁布的与隧道初期支护施工相关的技术规范、标准和规程，如《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）等。

3.施工纸：指甲方提供的与隧道初期支护工程相关的施工纸、设计文件和技术要求。

4.安全监控：指对隧道施工过程中的围岩变形、支护结构受力等安全指标的监测和预警。

5.质量检查：指对初期支护施工质量的检查和验收，包括原材料检验、施工过程控制和成品验收。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权根据工程项目的实际需求，向乙方提供隧道初期支护工程的施工纸、技术规范和具体要求，并对乙方的劳务服务质量进行监督和检查。

（2）甲方应按时向乙方支付劳务服务费用，并提供必要的施工条件和资源支持，如施工场地、水电供应等。

（3）甲方有权对乙方的施工人员进行安全教育和培训，并对施工过程中的安全管理工作进行指导和监督。

（4）甲方应负责与项目其他参建单位的协调工作，为乙方的施工提供必要的配合和支持。

（5）甲方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的技术问题和争议，确保工程项目的顺利实施。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权按照合同约定，要求甲方提供施工纸、技术规范和施工条件，并有权对甲方的配合情况进行监督。

（2）乙方应按照合同约定和施工纸的要求，专业的施工队伍，按时完成隧道初期支护的劳务工作，并确保施工质量和安全。

（3）乙方应自行承担施工人员的工资、保险、安全防护用品等费用，并负责施工人员的安全生产教育和培训。

（4）乙方应建立健全的质量管理体系，严格按照国家及行业技术标准进行施工，并积极配合甲方的质量检查和验收工作。

（5）乙方应配备必要的施工设备和工具，并确保设备的正常运行和维护，以保障施工进度和效率。

（6）乙方应遵守甲方的现场管理规定，服从甲方的统一调度和指挥，并与其他参建单位保持良好的协作关系。

（7）乙方应负责施工过程中的安全管理工作，及时发现和消除安全隐患，确保施工安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

（8）乙方应妥善保管施工过程中产生的废料和废弃物，并按照甲方的要求进行分类和处理，确保环境保护。

（9）乙方应配合甲方进行工程项目的竣工验收和资料整理工作，并提供必要的施工记录和证明文件。

（10）乙方应遵守国家法律法规和甲方的现场管理规定，不得从事任何违法违规活动，如有违反，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.甲方同意按照本合同约定的劳务服务范围和数量，向乙方支付劳务服务费用。劳务服务费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的所有劳务服务所需的人员、设备、材料、保险、税费等全部费用。

2.费用组成及计算方式：具体劳务服务内容和单位价格见附件一《劳务服务明细表》（若有）。若无附件，则按乙方实际完成并经甲方确认的合格工程量，按照合同约定单价结算。乙方应提供详细的工时、人工数量及完成工程量的报表，并附相关凭证，经甲方审核确认后作为结算依据。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付劳务服务费用。乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供等额有效的增值税专用发票。

4.支付时间：

（1）预付款：合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付合同总价XX%的预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（2）进度款：乙方完成合同约定工作量的XX%，且经甲方现场代表验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的进度款，即人民币XX元（大写：XX元整）。乙方完成合同约定工作量的XX%，且经甲方现场代表验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的进度款，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（3）结算款：工程竣工验收合格，且乙方提交完整结算资料及发票后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价XX%的结算款，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（4）质保金：合同总价XX%的质保金，即人民币XX元（大写：XX元整），将在工程竣工验收合格后XX日内支付。质保期满且无任何质量问题后XX日内，甲方将剩余质保金一次性支付给乙方。

5.支付账户：乙方应指定以下银行账户接收款项：

开户名称：XX建筑劳务分包有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

6.甲方支付款项时，有权按照国家及地方相关规定扣除乙方应承担的税费及罚款。

7.如因甲方原因导致支付延迟，每延迟一日，甲方应按延迟支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成本合同约定的全部初期支护劳务服务，并经甲方验收合格，且质保期满之日止。

2.履行期限：乙方应按照甲方批准的施工进度计划，自XX年XX月XX日（或开工令发出之日起XX日内）开始施工，至XX年XX月XX日完成本合同约定的全部初期支护劳务服务。总工期为XX天。

3.关键时间节点：

（1）开工日期：乙方应在本合同生效后XX日内，根据甲方提供的开工通知和施工条件，正式开始进场施工。

（2）阶段性节点：根据施工纸和进度要求，乙方应按以下节点完成工作：

-XX年XX月XX日前，完成XX区段的初期支护工作，并经甲方验收；

-XX年XX月XX日前，完成XX区段的初期支护工作，并经甲方验收；

-（根据实际工程情况增列其他关键节点）

（3）竣工验收：乙方完成全部初期支护劳务服务后XX日内，应向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的施工记录、质量检查报告、安全资料等。甲方应在收到申请后XX日内竣工验收。

4.工期延误：非因乙方原因（如甲方原因、设计变更、不可抗力等）导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方原因（如管理不善、人员不足、设备故障等）导致工期延误，乙方应承担违约责任，并采取有效措施加快进度。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按本合同第四条约定的时间和金额向乙方支付款项，每延迟一日，应按延迟支付金额的XX%向乙方支付违约金。若甲方无正当理由拒绝支付任何一期款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方在XX日内支付所欠款项及违约金。若逾期仍未支付，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于合同总价XX%的违约金。

（2）甲方未按时提供施工纸、技术规范、施工场地、水电接入或其他必要条件，导致乙方无法按时开工或施工延误，每延误一日，甲方应按合同总价每日XX%向乙方支付延误赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价的XX%。乙方因此遭受的其他损失（如窝工费、设备租赁费增加等），甲方也应予以赔偿。

（3）甲方指令乙方进行合同约定范围之外的额外工作，该额外工作应视为新增合同，双方另行协商价格并签订补充协议。若甲方要求乙方无条件完成，由此产生的费用和工期延误责任由甲方承担。

（4）甲方在验收过程中提出不合理要求或拖延验收，导致乙方已完成的合格工程无法按期验收，每延迟一日，甲方应按该部分工程合同价款的XX%向乙方支付保管费或延误赔偿金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按本合同第五条约定的工期完成初期支护劳务服务，每延迟一日，应按当期应付未付进度款（或合同总价，根据具体情况约定）的XX%向甲方支付违约金。若乙方无故超过合同约定的总工期XX%仍未完成施工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的工期延误损失，赔偿金额不低于合同总价的XX%，且乙方应承担因其违约行为给甲方造成的其他一切损失。

（2）乙方施工质量不符合国家及行业技术标准，或未达到本合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方在限定时间内无偿返工、修复，直至合格。返工期间造成的工期延误由乙方承担。若乙方拒绝返工或返工后仍不合格，甲方有权委托第三方进行修复，所需费用由乙方承担，并按修复费用加上合同总价XX%的违约金向乙方追偿。若质量问题严重，影响工程结构安全或使用功能，甲方有权解除合同，并要求乙方承担全部赔偿责任。

（3）乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员救治、善后处理、赔偿等一切费用。同时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。若事故系乙方严重违反安全操作规程造成，甲方还有权要求乙方支付合同总价XX%的违约金。

（4）乙方擅自使用劣质材料或设备，或未按施工纸和技术规范要求进行施工，甲方有权要求乙方立即停止施工，拆除已完成的违规部分，并承担全部拆除费用。由此造成的工期延误、材料损失及甲方其他损失，均由乙方承担。情节严重者，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价XX%的违约金。

（5）乙方在施工过程中违反甲方现场管理规定，或与其他参建单位发生严重纠纷影响工程进度，甲方有权责令乙方整改。若乙方拒不整改或整改无效，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

（6）乙方未按合同约定提交竣工验收资料或发票，导致甲方无法办理结算及支付尾款，每延迟一日，乙方应按延迟金额的XX%向甲方支付违约金。若因乙方原因导致甲方损失（如银行罚息、融资成本增加等），乙方应予以赔偿。

（7）乙方在合同履行期间擅自转包或分包本合同项下的劳务服务，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿合同总价XX%的违约金，同时保留追究乙方全部责任的权利。

3.违约金的计算与支付：本合同约定的各项违约金，应从应付款项中直接扣除，或由违约方另行支付。违约方支付违约金不影响其承担其他违约责任（如赔偿损失、解除合同等）。

4.不可抗力导致的违约：若因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

5.紧急情况处理：在任何一方发生违约行为时，守约方应在违约行为发生后立即书面通知违约方，要求其纠正。违约方应在收到通知后XX日内采取有效措施纠正违约行为。若违约方在规定期限内未予纠正，守约方有权根据本合同约定或法律规定采取进一步措施，包括但不限于解除合同、索赔、申请仲裁或提起诉讼，由此产生的一切后果由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策突变等）、法律变化、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应导致直接且实质性的损害，并妨碍或延迟一方或双方根据本合同约定履行其义务。

2.通知与证明：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应在事件发生后XX日内书面通知对方，详细说明事件情况及其对履行合同的影响。通知发出后XX日内，应向对方提交不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件、权威机构鉴定报告等。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行本合同义务的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除其违约责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力一方应尽力采取合理措施减少损失，并及时通知对方。若不可抗力影响持续超过XX日，双方有权协商解除合同。

4.合同终止：若因不可抗力导致合同目的无法实现，或合同标的部分或全部灭失，双方均有权单方面解除合同。合同解除后，双方应相互返还已收到的款项和财产，并各自承担因不可抗力造成的损失。因不可抗力解除合同的，合同约定的违约责任条款不适用。

5.不可抗力持续：若不可抗力事件影响消除后，受影响方应尽快恢复履行合同义务，已发生的不可抗力不影响合同其他条款的效力，双方应继续履行合同。

第八条争议解决

1.协商：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，由双方授权代表进行沟通，力争达成书面和解协议。

2.调解：若协商未能在XX日内达成一致，双方同意将争议提交给合同签订地XX市XX区（或其他约定地点）的XX调解委员会进行调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则。经调解达成一致，双方应签署调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律约束力。调解未达成协议或调解协议书未生效的，不影响双方行使其他权利。

3.仲裁：若协商或调解未能解决争议，或双方在合同签订时已明确约定仲裁，则任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁庭由三名仲裁员组成，按照多数仲裁员的意见作出裁决。仲裁费用由败诉方承担，或按仲裁规则的规定分担。

4.诉讼：若双方未选择仲裁，且未能达成调解协议，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为XX隧道工程项目所在地有管辖权的人民法院，即XX省XX市XX区人民法院。诉讼过程中，应遵守中国的法律法规，并尊重对方当事人及法院的权威。

5.专属管辖与选择：本条约定了争议解决的方式选择顺序：优先协商，协商不成优先调解，调解不成或选择仲裁则提交CIETAC仲裁，仲裁不成或选择诉讼则向约定法院起诉。任何一方选择仲裁后，应放弃向法院起诉的权利。除非双方另有明确书面约定，否则本条约定对后续发生的争议同样适用。任何一方在争议解决过程中的行为不应被视为放弃其在本合同项下的任何权利。

第九条其他条款

1.通知：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过传真发送的通知，发送成功后XX分钟内视为送达；通过挂号信发送的通知，寄出后XX日视为送达。以邮戳日期或发送记录为准的通知，在合理时间内送达即视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件后方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.保密：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息等confidentialinformation（保密信息）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。此保密义务在本合同终止后持续有效。

4.不可分割性：本合同各条款相互独立，任何一条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。若任何条款被认定为无效或不可执行，双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

5.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守所有适用的法律、