石料预付款合同范本

石料预付款合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX建设集团有限公司”，注册地址位于“北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层”，法定代表人为“张明”，联系电话为。甲方是一家依法注册成立的建设企业，具备相应的建筑行业资质，主要从事建筑工程项目的设计、施工及管理业务。在本次合作中，甲方因承接某市政工程项目，需要采购特定规格的天然石料，用于项目现场道路铺设及景观装饰工程。甲方通过市场调研，选择乙方作为石料供应商，基于乙方的生产规模、产品质量及价格优势，双方达成预付款合作意向，以保障项目进度及材料供应的稳定性。

甲方在合同履行过程中，将负责提供石料的具体技术参数及使用要求，并按照合同约定支付预付款款项。同时，甲方有权对乙方的石料生产、运输及交付过程进行监督，确保材料符合项目标准。甲方的主要义务包括但不限于：按照合同约定及时审核并确认石料订单，配合乙方完成材料验收程序，并按时支付剩余货款。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX石料加工有限公司”，注册地址位于“河北省石家庄市鹿泉区XX工业园区5号厂房”，法定代表人为“李强”，联系电话为。乙方是一家专业从事天然石料开采、加工及销售的企业，拥有完善的生产设备及质量控制体系，能够稳定供应各类花岗岩、大理石等建筑用石料。乙方在行业内具有良好的信誉及丰富的供应链资源，能够满足甲方大规模石料采购的需求。

在本次合作中，乙方承诺按照甲方提供的规格及数量要求，按时完成石料的加工、包装及运输工作，并确保交付的石料符合国家及行业标准。乙方的主要义务包括但不限于：根据甲方订单要求生产石料，负责材料运输至约定地点，提供完整的质量检测报告，并配合甲方完成验收流程。同时，乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款项，并保留因甲方延迟付款而采取法律措施的权利。

双方合作的背景及前提条件如下：

甲方承接的市政工程项目需在特定时间内完成石料供应，而乙方具备充足的产能及供应链能力，能够满足甲方的紧急需求。为保障项目进度，双方经友好协商，决定签订本预付款合同，约定甲方在收到乙方石料前支付一定比例的预付款，以缓解乙方的资金压力并确保生产顺利。该合作基于双方在石料行业的长期合作关系及相互信任，同时符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。双方均明确知晓预付款的性质及风险，并愿意按照合同约定履行各自义务，共同推动项目的顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确约定甲方购买、乙方供应特定规格石料的预付款事宜，确保石料能够按时、按质、按量交付甲方，满足其项目建设的需要。合同范围包括但不限于石料的品种、规格、数量、质量标准、交货地点、运输方式、验收程序以及预付款的支付条件等。具体内容涉及甲方根据项目进度提供石料需求清单，乙方按照清单要求生产、包装并交付石料，甲方审核确认并支付预付款，最终完成石料的交收及尾款结算。双方均应严格遵循合同约定，保障各自权益，推动交易的顺利完成。

第二条定义

1.**石料**：指由乙方加工、供应的天然花岗岩或大理石板，具体规格、颜色及质量要求以甲方提供的订单文件为准。

2.**预付款**：指甲方在收到乙方石料前支付的总货款一定比例的款项，用于乙方覆盖石料生产、加工及运输的主要成本。

3.**交货地点**：指甲方指定的项目施工现场或其指定的其他仓储地点。

4.**质量标准**：指国家现行相关石料质量标准及甲方在订单中明确的技术参数。

5.**验收程序**：指甲方对乙方交付的石料进行外观、尺寸及强度等方面的检验确认流程。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方有权要求乙方按照订单文件约定的规格、数量及质量标准提供石料，并有权对乙方的生产、运输及交付过程进行监督。甲方应按照合同约定及时审核乙方提交的石料需求清单及预付款申请，并在确认无误后10个工作日内完成预付款的支付。甲方有权对交付的石料进行验收，如发现质量问题，应在3日内书面通知乙方，乙方应在收到通知后5日内予以处理。甲方应按时支付剩余货款，如延迟支付，应按日向乙方支付未付款项千分之五的违约金。

2.乙方的权力和义务：

乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款及剩余货款，如甲方延迟支付，乙方有权暂停石料的生产及运输，直至甲方支付完毕。乙方应确保提供的石料符合国家及行业质量标准，并随货附带完整的质量检测报告。乙方应按照甲方约定的时间及地点完成石料的交付，并承担运输至交货地点前的所有费用。乙方应积极配合甲方的验收工作，如因乙方原因导致石料不合格，乙方应负责更换或采取其他补救措施。乙方有权要求甲方提供必要的项目进度信息，以便合理安排生产计划。在合同履行过程中，乙方应遵守相关法律法规，确保石料来源合法，并承担因自身原因导致的任何法律风险及责任。

特别说明：

乙方在收到甲方预付款后，应立即启动石料的生产流程，并确保在合同约定的时间内完成交付。如因不可抗力或甲方原因导致交付延迟，乙方应提前通知甲方，并根据实际情况协商调整交付时间。乙方应保证石料的供应稳定性，如因自身产能不足导致无法按时交付，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方提供预付款的发票等财务文件，并按照甲方的要求提供其他必要的证明材料。在合同履行过程中，双方应保持良好的沟通，及时解决出现的问题，确保合作的顺利进行。

第四条价格与支付条件

石料的价格根据甲方提供的订单文件确定，单价及总价以订单中列明为准，单位为人民币元/吨或元/立方米，具体计算方式及货币单位在订单中详细约定。石料价格包含乙方生产、加工、包装及运输至交货地点前的所有费用。如遇国家政策调整、原材料价格大幅波动等不可归责于双方的原因导致成本变化的，双方应友好协商调整价格，并书面确认。支付条件如下：甲方在签订本合同后3个工作日内，向乙方支付合同总货款20%的预付款，即人民币XX万元；乙方完成石料生产并交付甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付剩余80%的货款，即人民币XX万元。支付方式为银行转账，甲方指定收款账户信息如下：开户行XX银行XX支行，账户名称XX建设集团有限公司，账号XXXXXXXX。乙方应在收到甲方支付款项后，按照甲方要求提供等额发票。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自预付款支付之日起至尾款支付完成之日止。具体履行期限如下：乙方应于收到甲方预付款后30个工作日内，完成首批石料的交付；根据甲方项目进度需求，双方可签订补充协议，约定后续石料的交付时间及数量。甲方应在收到乙方交付的石料后7个工作日内完成验收。如因不可抗力或双方协商一致，可延期履行合同，但延期时间最长不超过30日。任何一方未能按时履行合同义务，应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

1.1若甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款金额千分之五的违约金，违约金总额不超过合同总货款的10%。逾期超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

1.2若甲方未按合同约定支付尾款，每逾期一日，应向乙方支付未付货款金额千分之五的违约金。逾期超过60日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于资金占用成本、诉讼费、律师费等。

1.3若甲方在验收合格后无正当理由拒绝支付尾款，乙方有权将石料收回，并要求甲方承担合同总货款20%的违约金。甲方仍需支付已产生的运输费及其他费用。

2.乙方违约责任：

2.1若乙方未按合同约定交付石料，每逾期一日，应向甲方支付合同总货款千分之五的违约金，违约金总额不超过合同总货款的10%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

2.2若乙方交付的石料不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在10个工作日内更换或采取其他补救措施，直至符合要求。期间造成的工程延误，乙方应承担相应责任。若乙方拒绝或无法在规定时间内完成整改，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失，包括但不限于工程延误损失、材料积压成本等。

2.3若乙方交付的石料数量不足，甲方有权要求乙方在10个工作日内补足，并要求乙方承担逾期交付的违约责任。若乙方无法在规定时间内补足，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

2.4若乙方在收到甲方预付款后，因自身原因导致无法按时交付石料，应向甲方支付预付款金额20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。甲方还有权要求乙方退还已支付的预付款。

3.赔偿责任：

任何一方因违约给对方造成损失的，应赔偿对方的直接损失，包括但不限于实际支出费用、预期利益损失、诉讼费、律师费等。赔偿金额应以实际损失为限，但不得超过违约方在签订合同时预见到或应当预见到的损失范围。

4.不可抗力免责：

若因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同或协商调整合同条款。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变化等。不可抗力事件应自其发生之日起，对合同的履行造成实质性障碍。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后14日内书面通知对方，说明事件发生的时间、地点、性质、影响以及预计持续的时间，并附有相关证明文件。若不可抗力影响持续超过30日，双方应协商是否解除合同或变更合同条款。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，受影响一方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。若不可抗力事件导致合同完全无法履行，且双方均无过错，合同可予以解除，双方互不承担赔偿责任，但已产生的费用应按实际情况结算。

4.不可抗力证明：不可抗力事件的证明文件包括政府公告、新闻报道、公证机构证明、保险理赔单据等。双方应妥善保管相关证据，并在争议发生时提供给对方及争议解决机构。

5.不可抗力持续：若不可抗力事件消除后，合同仍无法履行，双方应在合理期限内协商重新履行或解除合同。若双方就解除合同达成一致，应办理相应的结算手续。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行障碍、违约责任等，由双方当事人首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，任何一方不得单方面认定协商失败。

2.协商不成：若双方在协商期限内（自一方提出协商要求之日起30日内）未能达成一致意见，任何一方均有权选择以下第（一）项或第（二）项方式解决争议：

（一）提交“XX仲裁委员会”，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点位于“XX市”，仲裁语言为“中文”。双方应遵守仲裁庭的管辖约定，并承担各自的仲裁费用。

（二）依法向“XX市XX区人民法院”提起诉讼。诉讼应以甲方为被告，乙方为原告，或根据实际情况确定被告和原告。诉讼过程中，双方应提供与争议相关的全部证据材料，并遵守法院的审判程序。

3.专属管辖：除本条约定外，任何一方不得就本合同项下的争议向其他法院或仲裁机构提出诉讼或仲裁申请。仲裁或诉讼应适用中华人民共和国法律。

4.证据保留：双方在争议解决过程中，应妥善保存所有与争议相关的证据材料，包括但不限于书面文件、往来函电、电子数据、视听资料等，并在需要时提交给争议解决机构或法院。

5.争议解决期间：在争议解决期间，除争议所涉的具体事项外，双方应继续履行合同中未受争议影响的其他条款，任何一方不得单方面中止履行或解除合同，除非得到对方书面同意或仲裁庭/法院裁决允许。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。如一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后3日视为送达。以电子邮件以外的书面形式发出的，送达时视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件后方能生效。任何一方不得单方面变更合同内容。口头约定或非经对方确认的变更，均不产生法律效力。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的全部或部分义务转包给第三方，但经甲方书面同意，可将部分非核心工作分包给具有相应资质的第三方。分包方应向甲方承担与乙方同等的责任和义务。乙方对分包方的行为及后果承担连带责任。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、成本、客户信息、技术数据等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务在本合同终止后仍然有效。

5.法律适用与完整协议：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解及承诺。

6.合同终止：除本合同另有约定或法律规定外，发生以下情况之一，本合同终止：（一）合同目的实现；（二）双方协商一致解除；（三）因不可抗力导致合同无法履行；（四）一方严重违约，守约方根据本合同约定解除合同。

第十条附则

1.附件：本合同附件是本合同不