2027年沥青再生利用合同范本（含环保指标附件）

2027年沥青再生利用合同范本（含环保指标附件）1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX城市建设集团有限公司”，地址位于“北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层”，法定代表人为“李明”，联系方式为。甲方是一家专注于城市基础设施建设的国有企业，拥有丰富的道路工程经验和完善的再生资源利用体系。近年来，甲方积极响应国家节能减排政策，致力于推动沥青再生材料的研发与应用，以降低道路建设成本并减少环境污染。为满足其再生沥青材料的需求，甲方通过公开招标方式选择乙方作为再生沥青的供应商，双方基于长期合作战略关系，签订本合同，旨在规范再生沥青的采购、运输及再生利用流程，并确保符合国家环保指标要求。

甲方在合同履行过程中，将负责提供再生沥青的初步需求计划、技术参数及验收标准，并监督乙方在再生过程中严格遵守环保法规。同时，甲方有权对乙方的生产设备、环保设施及原材料来源进行定期或突击检查，以确保再生沥青的质量和环保性能达标。此外，甲方需按照合同约定及时支付货款，并配合乙方完成再生沥青的交付及验收手续。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX再生资源科技有限公司”，地址位于“河北省石家庄市高新区黄河大道66号XX产业园B区5号楼”，法定代表人为“张强”，联系方式为。乙方是一家专业从事沥青再生技术研发与生产的高新技术企业，拥有先进的生产设备、完整的环保处理系统及稳定的再生沥青供应链。公司凭借其技术优势和市场竞争力，已与多家大型建筑企业建立长期合作关系，并具备国家环保部门认可的再生沥青生产资质。

乙方在合同履行过程中，将严格按照甲方提出的技术要求生产再生沥青，并确保产品符合国家及地方环保标准。乙方需提供再生沥青的生产工艺说明、环保检测报告及原材料采购证明，并配合甲方完成样品检测及质量验收。同时，乙方需确保再生沥青的运输过程符合环保要求，避免沿途污染，并承担因运输产生的环保责任。此外，乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付货款，并保留向甲方主张逾期付款利息的权利。

合同简介：

本合同的签订基于双方对再生沥青材料市场需求及环保政策的共识。甲方作为城市基础设施建设的重要参与者，对再生沥青的环保性能和质量稳定性有较高要求；乙方作为再生资源利用领域的专业企业，具备满足甲方需求的技术实力和环保资质。双方基于平等互利、长期合作的原则，通过本合同明确再生沥青的采购、生产、运输、验收及环保责任等事项，旨在推动再生资源的高效利用，减少传统沥青材料的消耗，助力实现绿色低碳发展目标。合同范本中涉及的环保指标附件将作为本合同的重要组成部分，双方均需严格遵守，确保再生沥青的生产和使用符合国家环保法规要求。双方的合作不仅有助于降低工程造价，更能促进循环经济发展，符合国家产业政策导向。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在沥青再生利用项目中的权利与义务，确保再生沥青材料的生产、供应及使用符合国家环保标准和质量要求。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方需求生产符合环保指标的再生沥青，甲乙双方就再生沥青的技术参数、环保标准、交货方式、验收程序及价格支付等进行约定。具体内容涵盖再生沥青的原材料采购、生产加工、运输交付、质量检验、环保监管、货款支付及违约责任等环节。本合同旨在通过规范化操作，推动再生沥青在道路工程建设中的应用，实现资源节约与环境保护的双重目标，并促进双方在再生资源领域的长期合作。

第二条定义

1.再生沥青：指通过专门技术处理，将废沥青路面材料或其他沥青废弃物进行再生利用后得到的符合道路建设标准的沥青材料。

2.环保指标：指再生沥青产品必须满足的国家或地方环保部门规定的有害物质含量、粉尘排放、资源回收率等环境性能指标，具体以合同附件为准。

3.验收标准：指甲方根据国家相关规范及本合同约定，对再生沥青的质量及环保指标进行检验并确认合格的标准。

4.交货地点：指乙方将再生沥青运输至甲方指定存储或使用地点的行为，相关运输费用及责任由乙方承担至交付完成。

5.货款：指甲方按照合同约定向乙方支付的再生沥青采购款项，包括货款本金及可能产生的逾期付款利息。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权根据工程建设需求向乙方提供再生沥青的技术参数、数量及交货时间计划，并要求乙方按照合同约定及附件要求进行生产。

（2）甲方有权对乙方的生产设备、环保设施、原材料来源及再生沥青半成品进行监督和检查，乙方应予以配合，提供相关证明文件及检测数据。

（3）甲方应按照合同约定及时支付货款，逾期支付需向乙方支付相应利息，具体利率按双方约定或法律规定执行。

（4）甲方有权在收到货物后按照合同约定的验收标准对再生沥青进行检验，检验合格后方可确认收货；如发现质量问题或环保指标不符，甲方有权要求乙方进行整改或退货，并保留追究乙方违约责任的权利。

（5）甲方应提供合法的采购资质及项目批文，确保再生沥青的采购和使用符合国家法律法规，并对自身使用环节的环保责任负责。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供明确的再生沥青需求计划及技术参数，并有权根据生产能力和环保要求对交货时间进行合理调整，甲方应予以确认。

（2）乙方应确保再生沥青的生产过程符合国家环保标准，所有环保指标必须达到合同附件的要求，并需提供权威机构的环保检测报告供甲方审核。如环保检测不合格，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的全部费用，甲方有权拒收并要求乙方赔偿损失。

（3）乙方应严格按照合同约定的数量、质量及环保指标生产再生沥青，确保产品稳定合格，并承担因产品质量问题导致的全部责任。乙方需保证原材料来源合法，不得使用国家禁止使用的有害物质。

（4）乙方负责再生沥青的包装及运输安排，确保货物在运输过程中不受污染且符合环保要求，如因运输导致的环保问题由乙方承担全部责任。乙方应提前通知甲方交货时间及地点，并配合甲方完成货物的卸载及验收手续。

（5）乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付货款，如甲方无故拖欠货款，乙方有权暂停交货或采取其他合法措施维护自身权益，并要求甲方支付逾期付款违约金。

（6）乙方应提供再生沥青的生产工艺说明、出厂检测报告及环保合规证明，并配合甲方进行质量追溯和责任认定。如因乙方原因导致再生沥青在使用过程中出现环保问题，乙方需承担全部赔偿责任。

第四条价格与支付条件

再生沥青的价格采用固定单价或政府指导价方式确定，具体价格以双方签署的价格清单或附件为准。价格清单应详细列明不同规格再生沥青的单价、计量单位、数量及总价款。如采用固定单价，则单价在合同有效期内保持不变；如采用政府指导价，则应根据国家或地方价格调整机制进行变动，变动幅度需经双方书面确认。支付方式采用银行转账方式，甲方在验收合格后15个工作日内将货款支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到货款后提供等额发票，甲方凭发票进行账务处理。如甲方因故延迟支付，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的10%。乙方有权在甲方累计逾期支付达到合同总价款5%时，暂停发货或解除合同，并要求甲方支付已产生货款及违约金。

第五条履行期限

本合同有效期为自双方签字盖章之日起至最后一批再生沥青交付验收完成之日止，为期一年，自2027年1月1日起至2027年12月31日止。合同期间，如甲方有持续稳定的采购需求，经双方协商可签订补充协议延长合作期限。甲方应在每年11月30日前向乙方提供下一年度的再生沥青需求计划，乙方根据计划安排生产及交付。再生沥青的交付时间根据甲方的需求计划确定，乙方应在约定时间内将货物运至交货地点，甲方应在货物到达后5个工作日内完成验收。如遇不可抗力或双方协商一致，可调整履行期限，但调整期限不得超过30天。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按合同约定及时支付货款，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部货款及违约金，同时甲方还应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于生产成本、仓储费用、市场机会损失等。

（2）如甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收，导致货物长期存放产生损耗或变质，甲方仍需按合同约定支付货款，但乙方应承担因甲方拖延验收造成的直接损失，如运输途中的合理损耗由甲方承担。

（3）如甲方提供的验收标准或要求明显不合理或超出合同约定的范围，导致乙方无法按期交付，甲方应承担由此产生的延误责任，并赔偿乙方的额外损失。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按合同约定的时间、数量、质量及环保指标交付再生沥青，每延迟一日，应按延迟交付金额的千分之零点五向甲方支付违约金，延迟超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付全部货款及违约金，同时乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于工程延误费用、替代材料成本等。

（2）如乙方交付的再生沥青质量或环保指标不符合合同约定或附件要求，甲方有权拒收并要求乙方限期整改，整改期间产生的费用由乙方承担；如整改后仍不合格，甲方有权要求乙方退还货款并支付合同总价款30%的违约金，同时乙方还应承担甲方因此遭受的损失。

（3）如乙方在运输过程中造成再生沥青污染或环保问题，乙方应承担全部赔偿责任，包括清理费用、罚款、第三方索赔等，并有权要求甲方承担由此导致的额外运输成本。

（4）如乙方提供虚假环保检测报告或隐瞒原材料来源问题，一经查实，乙方应立即承担合同总价款50%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，甲方还有权向乙方追究刑事责任。

3.双方共同责任：

如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，协商调整履行期限或解除合同。如一方违约导致合同解除，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失，包括合同履行预期收益的损失。双方均应妥善保管合同文本及附件，如有遗失或损坏，应承担补正责任并承担由此产生的费用。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整）以及其他类似无法预见、无法避免的客观情况。

2.责任免除：如因不可抗力导致本合同部分或全部无法履行，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后10日内书面通知对方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应各自承担因不可抗力事件产生的直接损失和合理费用。不可抗力影响消除后，双方应立即恢复履行合同，如合同履行条件已发生根本性改变，双方可协商修改合同条款或解除合同。若不可抗力持续超过60日，双方仍未达成一致，本合同自动终止，双方应就合同履行情况及损失进行清算，互不承担违约责任。

第八条争议解决

1.争议解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

2.争议程序：选择诉讼方式解决争议的，甲方所在地或乙方所在地的人民法院对本案享有管辖权。诉讼过程中，双方应遵守法院的传唤和判决，任何一方不得无理拖延或拒绝履行法院的裁决。如一方在收到法院传票后30日内未应诉，另一方可申请缺席判决。双方在诉讼期间仍应继续履行合同非争议部分，除非法院裁定暂停履行。

3.争议处理原则：争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，提供真实、完整的证据材料，并尊重法院的审判权威。如争议涉及环保指标等专业问题，双方可共同委托第三方权威机构进行鉴定，鉴定结论可作为法院判决的参考依据。任何一方不得因争议的存在而拒绝履行合同中关于保密、知识产权等非争议条款的约定。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效通知地址及联系方式。任何书面通知均应采用挂号信、快递或电子邮件方式发送至指定地址或联系方式，以送达时为准。如一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件方能生效。口头约定或单方作出的变更不产生法律效力。合同变更不影响原合同其他条款的效力，除非双方另有约定。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的再生沥青生产任务整体转包给第三方，但经甲方书面同意，可将部分非核心生产环节分包给具有相应资质的第三方，分包方需符合本合同对乙方的全部要求，并承担相应责任。甲方对乙方的分包行为负有监督权，乙方应确保分包活动符合合同约定及环保要求。

4.合同终止：本合同在履行期限届满自动终止。如双方协商一致，可提前终止合同，并就合同履行情况及财产关系进行清算。如发生一方严重违约且无法弥补，或出现法律规定或本合同约定的解除情形，守约方有权书面通知违约方解除合同，并要求违约方承担相应责任。合同终止后，双方应根据约定返还财产或进行折价补偿，并承担各自因合同终止产生的后续责任。

5.保密义务：双方应对本合同内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限不因合同终止而终止，持续有效。

6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均以中华人民共和国法律为判断依据。

第十条附则

1.附件：本合同包含的“环保指标