合同历年真题

历年真题协议管理的法律基础1．施工公司授权项目经理全面负责履行某施工协议，项目经理以施工公司名义采购材料的行为属于()。A．职务代理B．指定代理C．法定代理D．委托代理答案：D2．协议法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工协议履行过程中发生的事实，属于行为的是()。考察主观还是客观A．地震灾害导致施工暂停B．恶劣气候影响施工安全C．社会动乱影响施工进度D．图纸设计错误导致的工程返工答案：D3．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押协议。该抵押协议的生效日期为()之日。A．当事人签字B．抵押物登记C．转移产权证D．转移房屋占有答案：B4．下列关于留置担保的说法中，对的的是()。A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可合用于建设工程协议D．留置以合法占有对方固定资产为前提答案：B5.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是()。A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证答案：A6．采用《建设工程施工协议(示范文本)》订立协议的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。A．发包人B．承包人C．监理人D．分包人答案：A7．下列关于协议公证的说法中，对的的是()。A．协议公证只能确认协议的真实性B．协议公证由工商行政管理机关作出C．协议公证的效力只能限于国内D．经公证的协议，法律效力高于通过鉴证的协议答案：D8、监理公司取得法人资格的时间为()日。注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书答案：C9、施工公司提交的履约保函，属于《担保法》规定的()担保。留置B.保证C.定金D.质押答案：B10、施工公司以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工公司欠银行的债务()。所有消灭B.尚有100万元C.尚有150万元D.尚有180万元答案：D11、建筑工程一切险中的除外责任涉及()。地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用答案：CDE12、公证与鉴证的区别涉及()。协议公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的协议在诉讼中的法律证据效力不同C.公证或鉴证过的协议法律效力合用范围不同D.协议公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于协议，鉴证除协议外还可涉及证明材料的真实性答案：ABC甲向乙采购空调设备，双方因各种因素一直未签订书面协议，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在解决此纠纷时，协议的状态应当认定为()。

A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立答案：A协议法律关系的主体是参与协议法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为协议法律关系主体的有()。

A.政府机关B.法人的分支机构

C.大学所属二级学院D.事业单位E.社会团队答案：ABDE下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，对的的有()。

A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日答案：ACE第二章

协议法律制度1、当事人订立协议，要通过要约、承诺。下列文献中，构成协议要约的是()。A.招标公告B.投标文献C.宣传广告D.招股说明书答案：B2．甲施工公司获知自己的竞争对手乙施工公司正在与丙施工公司协商联合投标，遂与丙施工公司谈判联合投标事宜。甲施工公司在谈判中故意迟延时间，在乙施工公司放弃与丙施工公司联合投标后，告知丙施工公司将单独投标。根据《协议法》下列关于甲施工公司上述行为的法律责任的说法中，对的的是()。A．无论丙施工公司是否有损失，甲施工公司均应承担违约责任B．无论丙施工公司是否有损失，甲施工公司均应承担缔约过失责任C．甲施工公司承担法律责任，以丙施工公司有损失为前提D．甲施工公司承担法律责任，以乙施工公司有损失为前提答案：C3．某工程材料供应协议被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，对的的是()。A．各自承担自己的损失B．分别补偿对方的损失C．供应方补偿购买方1万元损失D．供应方补偿购买方2万元损失答案：C4．某钢材供应协议在甲市订立，在乙市履行。协议中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立协议时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元：履行协议时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A．4300B．4250C．4200D．4150答案：D5．某工程项目材料供应协议中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。协议履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．先诉抗辩权D．不安抗辩权答案：B6、根据《协议法》有关协议转让的规定，下列关于债权转让的说法中，对的的是()。A．债权人应当告知债务人B．债权人应当经债务人批准才可转让C．主权利转让后从权利并不随之转让D．无论何种情形协议债权都可以转让答案：A7．施工公司与材料供应商订立了材料供应协议，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工公司导致7万元损失。施工公司可规定材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A．2B．5C．7D．12答案：C8．某建设工程施工协议中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，对的的是()。A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B．仲裁事项可以通过默示的方式体现C，建设工程施工协议无效，该仲裁条款亦无效D．当事人如不选定仲裁人，该仲裁条款即失效答案：B9．建设工程协议的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A．申请仲裁机构重新仲裁B．申请仲裁机构撤消仲裁裁决C．申请人民法院撤消仲裁裁决D．申请政府主管部门撤消该裁决答案：C10、执行政府指导价的协议，当事人一方逾期交付标的物，碰到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格答案：A11对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤消。自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门答案：C12、下列有关无效协议的说法中，错误的是()。无效协议从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认协议无效C.一方当事人无权确认协议无效D.协议被确认无效后，履行中的协议应终止履行答案：B13、在法律和当事人双方对协议形式、程序均没有特殊规定期，则协议成立的时间为()目。要约生效B.承诺生效C.附生效条件的协议条件具有D.附生效期限的协议期限届至答案：B14、下列关于“缔约过失责任”的说法中，对的的是()。当事人按照协议约定履行义务时，给第三人导致损失的，应承担补偿责任B.当事人履行义务不符合协议约定，给对方当事人导致损失的，应承担补偿责任C.订立协议时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D.订立协议时，一方当事人的不诚信行为给对方导致损失的，应承担补偿责任答案：D15、依据《协议法》，债权人决定将协议中的权利转让给第三人时，转让行为()。必须征得对方批准B.无须征得对方批准，但应提供担保C.无须征得对方批准，但要告知对方D.无须征得对方批准，也无须告知对方答案：C16、因施工公司破产导致发包人解除协议后，协议的()条款仍对双方具有约束力。质量B.工期C.解决争议D.结算答案：D17、依据《协议法》，下列有关解决协议纠纷的表述中，错误的是()。协议纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.协议纠纷通过调解方式解决是指由经济协议管理机关作出裁决C.仲裁机构解决协议纠纷的前提是双方批准仲裁D.工程项目协议纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖答案：B18、依据《协议法》，下列有关格式条款协议的说法中，错误的有()。采用格式条款协议时，订立协议时所有条款都不得改动B.协议条款必须与对方事先协商一致后才干拟定C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免去或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时，假如有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释答案：ABE19、依据《协议法》，法定解除协议的条件有()。A协议履行过程中发生不可抗力B.协议履行期限届满之前当事人一方明确表达不履行C.当事人一方迟延履行重要债务D.当事人一方违约行为致使协议目的不能实现E.协议履行期限届满之前，当事人的行为表白不履行重要债务答案：BDE20、依据《协议法》，当债务人的行为也许导致债权人利益受到损害时，债权人可以行使撤消权。债务人的行为涉及()。无偿转让财产B.怠于行使到期债权C.放弃到期债权D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产E.未按约定提供担保答案：ACD21、协议订立后，甲公司将与乙公司签订协议中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合《协议法》对协议转让规定的有()。甲公司不须经乙公司批准，但要告知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担协议义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供协议约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行协议的行为承担连带责任答案：BCD22、依据《协议法》，下列有关解决协议争议方式的表述中，错误的有()。当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程协议的纠纷必须由被告所在地法院审理答案：BE23、下列有关违约金的表述中，错误的有()。协议中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增长C.约定的违约金过度高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.协议中未约定违约金，当事人一方可以规定对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权规定其履行债务答案：ACD24、《协议法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止协议。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止协议的是()。对方当事人减少注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化答案：D根据《协议法》的规定，下列协议中，属于无效协议的是()。

A.一方因重大误解而订立的协议

B.双方协商一致订立的显失公平的协议

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的协议

D.一方以欺诈手段，使对方在违反真实意思的情况下订立的协议答案：C工协议的承包人经发包人批准，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《协议法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务答案：D某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购协议，并按协议约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按协议约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权规定供货商支付()万元。

A.10B.25C.20答案：B根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保重要区别的说法中，对的的是()。A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案：D29、《协议法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有()。

A.缔约一方有受损害的事实B.缔约过失责任方有过错C.缔约方违反要约约定D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.协议尚未成立答案：ABDE《协议法》规定的协议变更条件涉及()。

A.有效的协议B.协商一致

C.协议当事人一方确有变更理由和依据

D.须经协议管理机关批准E.变更内容明确答案：ABE第三章

建设工程招标管理1．投标保证的有效期限从()之日起计算。A．招标文献出售B．投标文献递交C．投标截止D．中标告知书发出答案：C2、在总投资额为2023万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订协议的有()。A．单项协议估算价为1000万元的施工项目B．单项协议估算价为170万元的材料采购项目C．单项协议估算价为30万元的设计项目D．单项协议估算价为20万元的勘察项目E．单项协议估算价为20万元的监理项目答案：AB3．某下程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增长优惠条件。招标人对该优惠条件的对的解决是()。A．接受该优惠条件B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C．拒绝接受该优惠条件D．将该投标人的投标按废标解决答案：C4．施工项目招标中，投标文献应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。A．未按招标文献的规定予以密封的B．明显不符合技术标准的规定的C．竣工期限超过招标文献规定的完毕期限的D．投标报价的大小写金额不一致的E．投标报价明显低于市场价格的答案：BC5．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最重要因素是()。A．监理能力B．监理收费C．检测设备D．公司信誉答案：A6．某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于本次招标拟定中标人的说法中，对的的有()。A．招标人应拟定甲为中标人B．招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人C．假如甲拒签协议，招标人可拟定乙为中标人D．假如甲拒签协议，招标人应重新招标E．假如甲、乙都拒签协议，招标人可以选择其他投标人为中标人答案：AC7．根据《招标投标法》，中标告知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面协议。A．10B．20C．30D．40答案：C8、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，对的的是()。A.发布招标公告、开标、审查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文献D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文献答案：B9、下列关于招标阶段现场考察的说法中，对的的是()。由招标人组织，费用也由招标入承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担答案：B10、招标项目的中标人拟定后，招标人对未中标投标人应做的工作是()。告知中标结果并退还投标保证金B.告知中标结果，但不退还投标保证金C.不告知中标结果，也不退还投标保证金D.不告知中标结果，但退还投标保证金答案：A11、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元;乙，1850万元、1890万元;丙，1880万元、1820万元;丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。甲B.乙C.丙D.丁答案：C12、采用评标价法进行评标，评标委员会拟定的评标价格本质上是()。拟定中标价B.拟定协议价C.衡量各投标书优劣的依据D.拟定投标人实现各种指标的依据答案：C13、公开招标和邀请招标的区别涉及()。A.对投标人资质的规定不同B.竞争限度不同C.招标费用不同D.邀请投标人的方式不同E.评标工作量不同答案：BCDE14、招标项目开标后发现投标文献存在下列问题，可以继续评标的情况涉及()。没有按照招标文献规定提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货品包装方式高于招标文献规定E.货品检查标准低于招标文献规定答案：BCD15、对招标项目的投标人在研究招标文献和现场考察后提出的质疑，招标人的对的解决方式有()。A以书面形式将质疑的解答告知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答告知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解答应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要答案：AE某工程的招标人具有编制招标文献和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，对的的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标答案：B公开招标时，下列对投标人提供的文献进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文献的符合性鉴定B.投标人的资格预审

C.商务标评审D.技术标评审答案：B下列投标文献对招标文献响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文献规定的工期

C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文献没有投标人授权代表的签字答案：C根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。

A.投标文献的密封不符合招标文献的规定B.投标人购买招标文献后不递交投标文献C.投标文献中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后规定撤回投标文献答案：D某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文献规定的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和协议价应分别为()。

A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元答案：A下列关于中标人选定原则的说法中，不对的的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最佳者答案：C根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。

A.大型基础设施建设项目B.涉及国家安全的保密工程项目

C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目

E.采用特定专有技术施工的项目答案：ACD招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文献应说明的情况有()。

A.招标工作范围B.对投标人的资质规定

C.招标公告D.资格预审条件E.招标方式和计划工期答案：ABE根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文献未完全符合招标文献规定的下列情况中，导致投标文献无效的有()。

A.投标文献未按规定予以密封B.投标函未加盖公司法定代表人印章C.投标人未提供投标保函或投标保证金D.投标文献对招标文献的响应存在细微偏差

E.联合体投标未附联合体共同投标协议书答案：ABCE工程设计招标与施工招标的重要区别有()。

A.招标文献的内容不同B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制规定不同D.开标形式不同

E.评标原则不同答案：ACDE第四章建设工程委托监理协议1．按照《建设工程委托监理协议(示范文本)》对协议文献组成的规定，下列文献中，不属于对监理人有约束力的是()。A．监理委托函B．工程变更申请书C．监理协议专用条件D．实行过程中与委托人签署的补充文献答案：B2．在委托监理协议中，监理人相对于委托人享有的权利有()。A．完毕监理任务后获得酬金B．变更委托监理工作范围C．监督委托人执行法规政策D．委托人严重违约时解除监理协议E．协调委托人与设计单位的关系答案：AD3．根据《建设工程委托监理协议(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，一方面应采用的措施是()。A．告知委托人，建议下达停工指令B．征得委托人批准后，下达停工指令C．立即下达停工指令并尽快告知委托人D．立即召开现场会议，讨论对策答案：C4．根据《建设工程委托监理协议(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有()。A．两个承包人出现施工干扰后的协调工作B．因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完毕的监理工作C．委托人因承包人严重违约解除施工协议后，对承包人已竣工程的工程量和应支付款项的确认D．应委托人规定，编制采用新工艺部分的质量标准和检查方法E．施工需要穿越公路时，应委托人的规定到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续答案：BD5．建设工程委托监理协议的终止日为()之日。A．监理协议内注明的监理工作完毕B．监理的工程竣工验收通过C．监理的工程完毕工程移交手续并收到监理报酬尾款D．监理的工程保修期届满答案：C6．根据《建设工程委托监理协议》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。A．因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B．承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C．承包商未能发现设计错误，导致施工返工D．监理工程师未按规定程序进行质量检查E．监理工程师未能按实验数据作出对的判断，导致工程发生质量事故答案：DE7．根据《建设工程委托监理协议(示范)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。A．监理的工程施工质量完全满足规范的规定B．监理的工程施工中未发生安全事故C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔答案：C8、按照监理协议示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，对的的是()。A.按监理人规定的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金准时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付告知书退回监理人，修改重新提交后再支付答案：B9、依据监理协议示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除协议的程序为()。发出终止协议告知，告知到达后的第14天协议终止B.发出终止协议告知，假如14天内未得到答复，协议终止C.发出终止协议告知，假如14天内未得到答复，发出第二份终止协议告知，第二份告知发出后35天内没有答复，协议终止D.发出终止协议告知，假如14天内未得到答复，发出第二份终止协议告知，第二份告知发出后42天内没有答复，协议终止答案：D10、依据监理协议示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()。工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权答案：C11、依据监理协议示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()。根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的规定，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除协议后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作答案：C12、工程项目监理评标时，需要保密的内容涉及()。投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法答案：BC13、对委托人和监理人都有约束力的协议文献涉及()。监理招标文献B.监理中标函C.协议实行过程中双方签署的补充文献D.监理协议标准条件E.工程量清单答案：ABCD14、依据监理协议示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。A.办理施工有关的行政审批手续B.将监理机构权限和重要成员分工书面告知第三方C.负责工程施工各方的协调管理D.与监理人协商一致，选定项目承包人E.提供监理工作需要的资料答案：ABE根据建设工程委托监理协议示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费答案：C某工程监理协议履行中，委托人与科研机构的实验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测实验的技术服务协议。按照建设工程委托监理协议示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不对的的是()。

A.实验室应接受监理人的指示，完毕规定进行的检测实验项目

B.监理人应监督实验过程，对实验数据的对的性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的实验数据作出的错误判断，不承担责任

D.实验数据对的，监理人作犯错误判断应承担责任答案：B17、根据建设工程委托监理协议示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密D.协调协议管理工作答案：A根据建设工程委托监理协议示范文本的规定，协议履行过程中，监理人可以单方面提出终止协议的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增长的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到协议约定的日期而工程尚未竣工答案：B根据建设工程监理委托协议示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理协议的，下列文献中，属于协议组成部分的有()。

A.中标函B.监理委托函C.工程监理协议标准条件

D.投标保函E.规范和规程答案：ABC20、根据建设工程委托监理协议示范文本的规定，委托人对监理人履行协议的监督事项涉及()。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人批准

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人批准

C.批准监理人的监理工作实行细则D.审查监理人提交的监理报告

E.规定更换不称职的监理人员答案：ABDE根据建设工程委托监理协议示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有()。

A.工程设计的建议权

B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C.施工承包单位的选定权D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权答案：ABE第五章建设工程勘察设计协议管理1．建设工程勘察协议履行期间，应发包人规定解除协议时，下列关于勘察费结算的说法中，对的的是()。A．不管工作进行到何种限度，发包人均应全额支付勘察费B．完毕的工作量在50％以内时，应支付预算额50％的勘察费；完毕的工作量超过50％时，应全额支付勘察费C．完毕的工作量在50％以内时，定金不退；完毕工作量超过50％时，依据工作量支付勘察费D．不管工作进行到何种限度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费答案：B2．根据《建设工程设计协议(示范文本)》，下列关于建设工程设计协议生效和定金的说法中，对的的有()。A．设计协议经签字盖章后立即生效B．设计协议在支付定金后生效C．设计协议的定金为协议总价的20％D．设计人收到定金为设计开工的标志E．委托人不按约定支付定金应承担违约责任（应为缔约过失责任，由于协议尚未成立）答案：BCD3．根据《建设工程设计协议(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度规定的说法中，对的的是()。A．设计标准不得高于国家规范的强制性规定B．技术设计文献应满足编制初步设计文献的需要C．施工图设计文献应满足设备材料采购的需要D．方案设计文献应满足编制工程预算的规定答案：C4、某设计协议履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具有相应的设计资质，发包人征得原设计人批准后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能准时交付承担责任答案：A5、按照设计协议示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人因素规定解除协议，发包人应()。允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将所有设计费支付给设计人D.按实际完毕的工作量支付设计答案：C6、依据设计协议示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不对的的是()。由于设计人错误导致损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付补偿金C.累计补偿总额不应超过设计费用总额D.补偿责任按工程实际损失的比例计算答案：C7、下列事项中，属于设计协议中设计人应承担义务的有()。对设计文献的质量负责B.办理设计文献审批手续C.解决施工中出现的设计问题D.参与工程验收E.编制施工招标文献答案：ACD8、依据设计协议示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，对的的有()。设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要规定修改设计文献时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面批准后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人因素对设计进行重大修改，应另签订协议E.在未签协议之前发包人已批准的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费答案：ACDE某工程采用公开招标方式选定设计单位。2023年10月6日发包人下达中标告知书，2023年10月25日双方依法签订协议，2023年10月27日发包人支付了定金，2023年10月28日设计人收到定金。此设计协议中，设计期限起始时间应为()。

A.2023年10月6日B.2023年10月25日C.2023年10月27日D.2023年10月28日答案：D根据建设工程勘察协议示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务涉及()。

A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠E.接通水源电源答案：BCD根据建设工程设计协议示范文本的规定，发包人的义务涉及()。

A.准时提供设计依据文献B.负责设计成果的报批手续

C.负责审查各阶段设计文献D.保证设计质量

E.为设计人提供施工现场工作条件答案：ABE第六章建设工程施工协议管理1．工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作涉及()。A．核查工程项目报建审批手续是否齐全B．检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C．检查承包人是否有转包工程的行为D．抽查检查主体结构工程的施工质量是否满足规范规定E．监督工程验收程序是否符合验收规范的规定答案：ACDE2．根据《建设工程施工协议(示范文本)》，当组成协议的文献出现矛盾时，应按协议约定的优先顺序进行解释。协议中没有约定的，优先顺序对的的是()。A．协议协议书、通用条款、专用条款B．中标告知书、专用条款、协议书C．中标告知书、专用条款、投标书D．中标告知书、专用条款、工程量清单答案：D3．根据《建设工程施工协议(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完毕的有()。A．从施工现场外部接通施工用电线路B．施工现场的安全保卫C．已竣工程的保护D．办理爆破作业行政许可手续E．施工现场邻近建筑物的保护答案：AD4、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完毕的设计文献按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文献必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人所有承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失答案：C5．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不批准见C．工程师对施工进度计划的认可，不能免去承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据答案：B6．某施工协议约定的开工日期为20lO年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是重要施工机械因运送问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否批准延期开工。承包人的重要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工协议(示范文本)》，该工程的开工日期应为()。A．9月10日B．9月17日C．9月25日D，9月30日答案：B7．根据《建设工程施工协议(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应通过()共同清点。A．发包人与工程师B．工程师与承包人C．发包人与承包人D．工程师与供货人答案：C8．根据《建设工程施工协议(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行实验时，责任划分应为()。A．发包人负责实验，费用由发包人承担B．发包人负责实验，费用由承包人承担C．承包人负责实验，费用由发包人承担D．承包人负责实验，费用由承包人承担答案：C9．某基础工程施工过程中，承包人未告知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检查。经与工程师共同检查，确认该隐蔽工程的施工质量满足协议规定。下列关于解决此事件的说法中，对的的是()。A．给承包人顺延工期并追加协议价款B．给承包人顺延工期，但不追加协议价款C．给承包人追加协议价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担答案：D10．某钢筋分项工程的施工具有隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表白该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，对的的是()。A．工期和经济损失均由承包人承担B．给予经济损失补偿，不顺延协议工期C．顺延协议工期，不补偿经济损失D．补偿经济损失并顺延协议工期答案：A11．工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并通过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工协议(示范文本)》，承包人对的的应对措施是()。A．继续停工等待工程师的指示B．向工程师再次发出请求复工的报告C．自行复工D．向发包人提交请求复工的报告答案：C12．工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延协议工期的情况有()。A．地基开挖碰到勘察资料未标明的断层，需要重新拟定基础解决方案B．发包人订购的设备未能准时到货C．施工作业方法存在重大安全隐患D．后续施工现场未能准时完毕移民拆迁工作E．施工中碰到有考古价值的文物需要采用保护措施予以保护答案：ABDE13．施工过程中假如发包人规定提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工协议(示范文本)》，提前竣工协议书中应涉及的内容有()。A．提前竣工的时间B．发包人为赶工应提供的便利条件C．承包人采用的赶工措施D．提前竣工需追加的协议价款E．承包人未能提前竣工的延误补偿计算方法答案：ABCD14．根据《建设工程施工协议(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增长协议价款时，变更价款的支付时间为()之日。A．工程师发出设计变更告知B．承包人完毕变更工程C．承包人提交变更追加协议价款报告D．最近一期工程进度款支付答案：D15．下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。A．地震B．洪水C．社会动乱D．发包人承担责任的火灾E．承包人承担责任的爆炸答案：ABC16、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有()。A.施工现场待安装的设备损坏B承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D．承包人设备的停工损失E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用答案：BD17．发包人采购的设备通过试车表白存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，对的的是()。A．发包人负责拆除，重新购置，协议工期相应顺延B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加协议价款并顺延协议工期C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延协议工期但不追加协议价款D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加协议价款并顺延协议工期答案：D18．某工程施工协议约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害补偿金。施工至第16个月，因承包人因素导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，对的的是()。A．提前工期1个月给予承包人奖励B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D．因工程师对修改善度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任答案：B19．根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。A．基础设施工程B．防水工程C．设备安装工程D．电气管线工程E．给水管道工程答案：CDE20、按照施工协议示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文献答案：C21、某工程开工前，承包人已办理运送手续的重要施工机械，由于铁路部门集中运送抗震救灾物资而未能准时运到工地，影响了工程准时开工。承包商在协议约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延协议工期和费用补偿的规定。工程师对延期开工报告的解决，对的的是()。批准延期开工，并顺延协议工期，但不批准费用补偿B.批准延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿规定C.批准延期开工报告中的规定D.不批准延期开工报告的规定答案：A22、按照施工协议示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划答案：C23、对于施工协议约定由发包人提供的图纸，假如承包人规定增长图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，对的的是()。应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担答案：D24、按照施工协议示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，对的的是()。应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担答案：D25、某施工协议履行中，工程师进行了协议约定外的检查实验，影响了施工进度。如检查结果表白该部分的施工质量不合格，则()。检查实验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查实验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查实验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查实验的费用由发包人承担，工期不予顺延答案：A26、施工协议履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，协议中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延答案：A27、施工协议履行中，由于设计变更需要拟定变更价款，而报价单中没有合用于变更工作的单价，则计算变更协议的价款应()计算。按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价答案：D28、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门答案：B29、施工工程竣工验收通过后，拟定承包人的实际竣工日应为()。承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检查日D.验收组通过竣工验收日答案：A30、施工协议履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完毕的义务涉及()。取得相关行政管理部门的爆破作业许可B.取得爆破作业资质证件C.与相邻建筑物所有人进行协调D.作好施工现场的安全防护工作E.保护相邻建筑物答案：BDE31、某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工协议约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任涉及()。告知承包人延期开工B.补偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款答案：ABC32、施工协议履行中，承包人采购的材料经检查合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计规定，则()。承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完毕的工程应予计量支付答案：ABD33、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况涉及()。不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未准时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具有协议约定的开工条件E.工程师未按协议约定提供所需指令答案：ACDE34、施工协议采用可调价协议时，可以对协议价款进行相应调整的情况涉及()。国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增长了维修费用E.一周内非承包人因素停水导致停工累计超过8小时答案：ABCE35、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有()。施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工损失E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用答案：BD36、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()。地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程答案：ABCD根据建设工程施工协议示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完毕新增附加工作后，给承包人增长的支付款属于()。

A.费用B.追加协议价款C.索赔款D.可接受协议金额答案：B施工协议中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。A.担保发包人可以按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表白发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工协议答案：B因承包人有某项专利技术及设计资质，施工协议内约定部分施工图设计涉及在承包工作范围内。承包人完毕的该部分工程设计文献，应一方面提交给()审核。

A.发包人B.设计文献的审批机构

C.监理工程师D.承担工程初步设计的设计院答案：C某施工协议协议书内注明的开工日期为2023年2月1日。承包人因重要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2023年2月5日开始动工。2023年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2023年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工协议示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止答案：A根据建设工程施工协议示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检查的说法中，对的的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检查

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检查

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验答案：D根据建设工程施工协议示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不对的的是()。

A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况答案：B根据建设工程施上协议示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检查的说法中，对的的是()。A.工程师与承包人共同检查

B.工程师无端不参与验收，视为该隐蔽工程通过检查

C.工程师未在检查记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验答案：A某施工协议履行过程中，承包人因自身因素导致实际工程进度滞后计划进度，按照工程师规定对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期竣工。下列关于该拖期的解决方法中，对的的是()。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少协议约定的日拖期补偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期竣工违约金

C.承包人按协议约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的协议工期，不视为拖期竣工答案：C根据建设工程施工协议示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，对的的是()。A.按照承包人完毕的实际工程进行计量B.只对承包人完毕的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工因素导致返工的工程量也应予以计量答案：B工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工协议示范文本对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用答案：A根据建设工程施工协议示范文本的规定，下列关于设备试车达不到规定期拟定责任方的说法中，对的的是()。

A.由于设计因素试车达不到规定，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造因素试车达不到规定，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造因素试车达不到规定，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装因素试车达不到规定，承包人承担返工的费用答案：D根据建设工程施工协议示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28天

C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天答案：B根据建设工程施工协议示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人迟延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料答案：C50.建设工程施工招标拟定中标人后，协议协议书中有关工期的内容应涉及()。

A.开工日期B.竣工日期C.施工期

D.协议工期总日历天数E.协议工期总工作天数答案：ABD根据建设工程施工协议示范文本通用条款的规定，当协议的组成文献之间出现矛盾或歧义时，下列有关文献优先解释顺序中，对的的有()。

A.中标告知书-协议协议书-协议专用条款B.中标告知书-投标书-协议通用条款

C.履行过程中的书面洽商-协议专用条款-工程量清单

D.投标书-协议专用条款-标准规范E.图纸-协议专用条款-工程量清单答案：BCD建设工程开工前，协议各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有()。

A.开通施工现场公共道路B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续D.审查承包人提交的施工进度计划

E.书面告知发包人及时支付工程预付款答案：BD根据建设工程施工协议示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以规定发包人追加协议价款并顺延工期的涉及()。

A.施工作业方法也许危及邻近建筑物的安全B.施工中碰到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能准时到货D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能准时移交后续施工的现场答案：BCD根据建设工程施工协议示范文本的规定，协议履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项涉及()。

A.本期完毕的工程量相应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的协议价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害补偿款

D.本期应扣回的工程预付款E.承包人的索赔款答案：ABDE根据建设工程施工协议示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的重要内容应涉及()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限

C.保修金数额D.发包人的保修告知书格式

E.施工质量责任的保修金扣留方式答案：AB工程材料采购协议履行过程中，对交付货品的质量检查方法涉及()。

A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理实验法

D.化学实验法E.查点法答案：BCD第七章建设工程物资采购协议管理材料采购协议履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。A．不按协议约定的时间支付货款B．拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C．不按协议约定接受运抵的货品D．拒绝接受因包装不合格致使运送过程受到损坏的货品E．变更到货地点的告知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货品转运费用答案：ACE2．承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。A．供货商B．铁路运送部门C．监理工程师D．供货商和铁路运送部门答案：B3．某材料采购协议中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。协议履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界线。当采购方批准接受所有交货时，下列关于货款的说法中，对的的是()。A．按订购单价计算所有数量的货款B．按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C．按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D．按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款答案：A4、材料采购协议履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。A.双方签订的采购协议B.施工协议对材料的规定C.协议约定的质量标准D.协议未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品答案：ACE建筑材料采购协议履行中，采购方变更到货地点，未在协议规定的时限内及时告知供货商，导致供货商仍将货品通过铁路发运到协议约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，对的的是()。

A.由供货商承担供货的所有运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货品转运增长的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用答案：BFIDIC施工协议条件1．根据FIDIC《施工协议条件》，施工协议的有效期为自协议订立之日起至()之日止。A．竣工验收B．工程师签发工程接受证书C．工程师签发履约证书D．结清单生效答案：D2．某施工协议对工程拖期竣工的日拖期补偿额和最高补偿金额均作出了约定。协议履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FDIC《施工协议条件》，下列关于计算拖期违约补偿金额的说法中，对的的是()。A．日拖期补偿额和最高补偿金额均应折减B．日拖期补偿额和最高补偿金额均不折减C．日拖期补偿额折减，最高补偿限额不折减D．最高补偿限额折减，日拖期补偿额不折减答案：D3．根据FIDIC《施工协议条件》，协议争端裁决委员会的组成人员由()。A．行业协会指定B．仲裁委员会指定C．业主与承包商协商选定D．工程师和承包商协商选定答案：C4．根据FIDIC《施工协议条件》，业主与承包商划分协议风险的“基准日”为()。A．发布招标公告之日B．承包商提交投标文献之日C．投标截止日前第28天D．签订施工协议后第28天答案：C5．根据FIDIC《施工协议条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。A．污染物的影响B．不利于施工的气候条件C．实际地质情况与招标文献中提供的资料不一致D．施工中碰到业主提供资料中未标明的地下障碍E．与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰答案：ACDE6．根据FIDIC《施工协议条件》，下列关于承包商施工机械和运送车辆管理的说法中，对的的有()。A．运送车辆可以不受限制地进出工地B．施工机械在工程竣工前不得运出工地C．承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D．目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E．后期不再使用的施工机械，经工程师批准后方可撤离工地答案：AE7．根据FIDIC《施工协议条件》，保存金的性质属于()。A．协议价格内的暂列金额B．承包商部分工程的预付款C．业主的履约保证金D．作为承包商严格履行协议义务的措施答案：D8．根据FIDIC《施工协议条件》，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应涉及的内容有()。A．经工程师计量的合格工程的工程款额B．完毕变更工程的款额C．作为保存金本期应扣的款额D．承包商需支付给分包商的款额E．本期经工程师批准的索赔款额（国内的才是）答案：ABC9．根据FIDIC《施工协议条件》，工程竣工验收不合格且通过修复缺陷后重新检查仍未通过的，工程师有权选择解决方法。下列解决方法中，错误的是()。A．指示承包商修复缺陷后再进行检查B．经业主批准折价接受工程并签发接受证书C．建议业主解除施工协议D．颁发接受证书并延长缺陷告知期的期限答案：D10．根据FIDIC《土木工程施工分包协议条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。A．批准分包工程部位B．审查分包商资质C．协凋分包工程的施工D．检查分包工程使用的材料E．参与计量分包人完毕的永久工程答案：BD11．根据FIDIC《土木工程施工分包协议条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，对的的做法是()。A．立即执行B．拒绝执行C．请承包商代表确认后再执行D．请业主代表确认后再执行答案：C12．根据FIDIC《土木工程施工分包协议条件》，下列关于承包商对分包商索赔的解决办法中，对的的有()。A．因承包商因素使分包商受到损失的索赔，应提交工程师解决决定B．因业主因素使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C．因业主因