海南五指山市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案

海南五指山市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案一、单项选择题（每题1分，共70分）1.建设工程项目的全寿命周期不包括以下哪一阶段？A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.保修阶段答案D2.根据《建设工程质量管理条例》，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为：A.2年B.5年C.设计文件规定的该工程的合理使用年限D.10年答案C3.某建设工程施工合同约定工程价款为5000万元，下列关于合同价款的说法，正确的是：A.若采用固定总价合同，无论市场价格如何波动，合同价款一律不得调整B.若采用可调价格合同，发包人可根据自身经营状况随时调整合同价款C.若采用成本加酬金合同，承包人无须承担任何风险D.合同价款与最终结算价款不一定相同答案D4.根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度。下列关于施工许可证的说法错误的是：A.建设单位应当在建筑工程开工前申请领取施工许可证B.施工许可证由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门颁发C.根据国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证D.领取施工许可证后3个月内未开工，且未申请延期，施工许可证自行废止答案D解析《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，经申请延期，延期次数不超过2次，每次不超过3个月。超过3个月不开工又未申请延期的，施工许可证自行废止。故D项表述错误。5.关于工程总承包，下列说法正确的是：A.工程总承包单位必须同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质B.工程总承包单位可以将工程总承包项目转包给其他单位C.工程总承包单位可以将设计和施工同时分包给同一分包单位D.依法应当招标的项目，采用直接发包方式的，可以不招标答案A6.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过哪一媒介发布？A.任何一家新闻媒体B.国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介C.招标人自行选择的网络媒体D.项目所在地的地方报纸答案B7.关于投标有效期，下列说法错误的是：A.投标有效期从投标截止时间起算B.投标有效期应当在招标文件中载明C.投标有效期届满，投标人的投标自动失效D.投标有效期只能为60日答案D解析投标有效期由招标人在招标文件中载明，法律法规未硬性规定必须为60日，实践中一般不少于60日，但并非只能为60日。8.对同一建设工程项目，同一招标人发布的招标公告有以下内容，其中符合法律规定的是：A.本工程不接收联合体投标B.投标人必须为本省企业C.投标人注册资金不得低于10亿元D.投标人须在本地设有分支机构答案A9.根据《民法典》，合同成立的时间为：A.要约发出时B.承诺发出时C.承诺生效时D.合同签订地点确定时答案C10.某施工单位向建筑材料供应商发出购买水泥的要约，要约中注明：“请于收到本函7日内回复。”该要约属于：A.可撤销要约B.不可撤销要约C.要约邀请D.承诺答案B解析要约人以确定承诺期限的方式表明要约不可撤销，该要约属于不可撤销要约。11.关于无效合同，下列说法错误的是：A.违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效B.恶意串通损害他人合法权益的合同无效C.合同无效后，因该合同取得的财产应当返还D.合同无效后，无过错一方即可向另一方主张额外获利答案D12.建设工程施工合同约定违约金为500万元，因发包人违约造成承包人实际损失为300万元。法院或仲裁机构可以支持的违约金数额为：A.500万元B.300万元C.800万元D.根据当事人请求，以300万元为基础适当调整答案D解析违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。500万元违约金相较于300万元实际损失，属于过分高于损失，发包人可请求适当减少。13.根据《刑法》关于重大责任事故罪的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处：A.3年以下有期徒刑或者拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.5年以上10年以下有期徒刑D.无期徒刑答案A14.关于安全生产许可证，下列说法正确的是：A.建筑施工企业只有取得安全生产许可证，方可从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为5年C.安全生产许可证过期后仍可继续使用D.安全生产许可证在全国范围内不通用答案A15.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场安全警示标志的设置要求是：A.在主要通道口设置即可B.在危险部位设置明显的安全警示标志C.仅在施工初期设置D.应当由施工人员自行设置答案B16.某工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。该事故等级为：A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案D解析根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。1人死亡属于一般事故。17.关于工伤保险，下列说法正确的是：A.建筑施工企业可以不参加工伤保险B.工伤保险费用由施工企业和职工个人共同缴纳C.工伤保险实行行业差别费率和浮动费率D.工伤保险与安全生产责任保险性质完全相同答案C18.某工程在施工过程中，施工单位发现施工现场有文物，应当：A.自行挖掘后移交文物部门B.立即停止施工，保护现场，并报告当地文物行政部门C.报告建设行政主管部门即可D.继续施工，待施工结束后报告答案B19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其培训次数为：A.1次B.2次C.3次D.4次答案A20.关于建筑节能，下列说法错误的是：A.设计单位应当依据节能标准进行设计B.施工单位应当对进场的节能材料进行现场核验C.监理单位应当对节能工程实施旁站监理D.建筑节能分部工程无须单独验收答案D21.某项目建设单位委托监理单位实施工程监理，监理单位在监理过程中发现质量隐患，应当：A.直接停工B.向建设单位报告，同时要求施工单位整改C.向建设行政主管部门报告D.与施工单位协商处理答案B22.根据《招标投标法实施条例》，投标人相互串通投标的情形不包括：A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人的投标文件由同一单位编制C.不同投标人的投标保证金从同一账户转出D.投标人依法组成的联合体共同投标答案D23.关于工程建设标准，下列说法正确的是：A.强制性标准必须执行B.推荐性标准也必须执行C.行业标准一律不能低于国家标准D.地方标准必须严于国家标准答案A24.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费以及以下哪两项组成？A.管理费和利润B.规费和税金C.直接费和间接费D.人工费和材料费答案B解析工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。25.某工程合同价为2000万元，预付备料款为合同价的20%，主要材料占工程造价比重为50%。预付款起扣点为：A.800万元B.1000万元C.1200万元D.1600万元答案C解析起扣点T=P−MN，其中P=200026.某施工企业将一笔闲置资金存入银行，年利率为4%，按复利计息，则该笔资金在3年后的终值系数为：A.1.04B.1.12C.1.1249D.1.1699答案C解析F=P(27.某项目投资现金流量表中，初始投资为1000万元，第一年净现金流量为300万元，第二年净现金流量为400万元，第三年净现金流量为500万元。该项目的静态投资回收期为：A.2.2年B.2.4年C.2.6年D.2.8年答案C解析第3年剩余回收额=1000−300−400=28.关于增值税，下列说法错误的是：A.增值税是价外税B.建筑业适用一般计税方法和简易计税方法C.甲供工程可以采用简易计税方法D.增值税的计税依据包含增值税本身答案D解析增值税为价外税，计税依据为不含税销售额，不包含增值税本身。29.某施工项目直接工程费为800万元，间接费率为15%，利润率为8%，综合税率为9%，则该项目的含税总造价为：A.1036.8万元B.1051.2万元C.1068.5万元D.1080.7万元答案D解析间接费=800×15%=120万元；利润=(30.施工企业采购一批钢材，工地仓库交货价为每吨4200元，运输损耗率为1%，采购及保管费率为2%，则该钢材的预算价格为：A.4242元/吨B.4284元/吨C.4290元/吨D.4326.84元/吨答案D解析材料预算价格=供应价+运输损耗费+采购保管费。供应价=4200元/吨；运输损耗费=4200×1%=4231.根据《建设工程质量管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程承担：A.连带责任B.按份责任C.补充责任D.不承担责任答案A32.关于工程建设监理，下列说法错误的是：A.监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理B.监理单位可以转让工程监理业务C.工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位有隶属关系D.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用答案B解析《建设工程质量管理条例》禁止工程监理单位转让工程监理业务。监理单位应当独立、公正地开展监理工作，不得转让业务。33.某工程项目施工中发生设计变更，涉及结构安全，施工单位应当：A.自行修改设计后施工B.经原设计单位或相应资质的设计单位出具变更文件后方可施工C.告知监理单位后即施工D.由项目经理决定施工方案答案B34.关于建筑工程施工许可，下列必须办理施工许可证的工程是：A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程C.抢险救灾工程D.建筑面积在5000平方米的办公楼工程答案D35.根据《消防法》，下列关于施工现场消防安全管理的说法正确的是：A.施工现场的消防安全由建设单位负责B.施工现场的消防安全由施工企业负责C.施工现场无需制定消防安全制度D.施工现场的消防安全责任由监理单位承担答案B36.某施工企业未取得安全生产许可证擅自从事施工活动，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能面临的处罚不包括：A.责令停产停业B.没收违法所得C.处以罚款D.吊销营业执照答案D37.关于工程质量保修责任，下列说法正确的是：A.保修期内因施工原因造成的质量缺陷，由施工单位承担保修责任B.保修期内发生的所有质量缺陷均由施工单位免费维修C.保修期满后，施工单位不再对工程质量承担任何责任D.因建设单位使用不当造成的质量缺陷，施工单位也应免费维修答案A38.根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取的工作不包括：A.维护安全B.防范危险C.预防火灾D.组织安全生产大检查答案D39.下列关于工程项目管理的说法，错误的是：A.项目管理有明确的目标B.项目管理具有系统性C.项目管理仅面向施工阶段D.项目管理以项目为基础答案C解析工程项目管理贯穿于项目决策阶段和实施阶段，并非仅面向施工阶段。40.某工程项目总工期为360天，关键线路上的工作共有5项，非关键线路上的工作有10项。若关键线路上某一项工作延误5天，则总工期：A.不发生改变B.延误5天C.延误10天D.无法确定答案B41.在双代号网络计划中，工作自由时差是指：A.该工作不影响其紧后工作最早开始的前提下可以利用的机动时间B.该工作不影响工程总工期的前提下可以利用的机动时间C.该工作最早完成时间与最迟完成时间之差D.该工作最迟开始时间与最早开始时间之差答案A42.某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，持续时间为5天；其紧后工作B的最早开始时间为第18天。工作A的自由时差为：A.0天B.3天C.5天D.8天答案B解析FF43.关于横道图进度计划，下列说法正确的是：A.能明确反映各工作之间的逻辑关系B.能直接反映工期长短，直观易懂C.能反映工作的时差D.便于进行进度计划的优化答案B44.某工程项目施工过程中，因发包人未能及时提供施工图纸，导致停工5天，施工单位可向发包人索赔：A.工期5天，费用损失B.仅工期5天C.仅费用损失D.工期5天、费用损失、利润答案D解析因发包人原因造成停工，承包人可索赔工期、费用及合理利润。45.关于施工成本控制，下列说法错误的是：A.施工成本控制应贯穿于项目全过程B.施工成本控制的目标是成本计划C.施工成本控制只需在事后进行核算D.施工成本控制应坚持动态控制原则答案C46.某分项工程计划工程量为1000m³，计划单价为50元/m³；实际工程量为1200m³，实际单价为55元/m³。则费用偏差为：A.-5000元B.5000元C.-6000元D.6000元答案C解析费用偏差CV47.关于建筑施工企业项目经理，下列说法正确的是：A.项目经理是施工企业的法定代表人B.项目经理可以同时担任多个项目的负责人C.项目经理是施工企业在项目上的全权委托代理人D.项目经理无需具备建造师执业资格答案C48.根据《建筑施工企业项目经理资质管理办法》，项目经理对工程项目施工负有：A.全面管理责任B.单一管理责任C.技术责任D.经济责任答案A49.施工组织设计的内容不包括：A.工程概况B.施工部署C.施工进度计划D.建设工程规划许可证申请答案D50.在施工总平面图设计中，应优先确定的是：A.材料堆场B.办公区C.垂直运输机械的位置D.钢筋加工棚答案C解析施工总平面图设计应优先确定垂直运输机械的位置，以合理组织水平和垂直运输。51.下列关于建设工程项目质量控制体系的特点，说法错误的是：A.质量控制体系服务于某一个具体工程项目B.质量控制体系具有一次性和针对性C.质量控制体系保持长期稳定不变D.质量控制体系包括勘察、设计、施工、监理等单位答案C52.施工质量事故处理的基本方法不包括：A.返工处理B.加固处理C.让步接收D.自行修复答案D53.某建筑工程基础施工中发生质量事故，经检测基础混凝土强度不足，但经设计复核验算后能满足结构安全和使用功能要求。该质量事故宜采用的处理方法是：A.返工处理B.加固处理C.修补处理D.不作处理答案D54.关于建筑材料进场检验，下列说法正确的是：A.所有建筑材料进场后均可直接使用B.涉及结构安全的试块、试件必须见证取样送检C.材料检验可以委托施工单位实验室完成D.只要供应商提供出厂合格证，即可免于复验答案B55.某工程项目的质量管理体系文件包括质量手册、程序文件和作业指导书。其中，规定“该做什么、由谁来做”的文件是：A.质量手册B.程序文件C.作业指导书D.质量记录答案B56.根据《建设工程安全检查标准》，安全检查评定的等级分为：A.优良、合格、不合格B.优秀、良好、合格、不合格C.一等、二等、三等D.一级、二级、三级答案A57.某施工现场安全检查中，安全检查表共设检查项目100项，其中符合标准的项目为90项，则该次安全检查的得分为：A.85分B.90分C.95分D.100分答案B解析得分率=9010058.关于职业健康安全与环境管理，下列说法错误的是：A.施工现场应当建立职业病防治制度B.施工企业应执行环境管理体系标准C.建设项目中防治污染的设施无需与主体工程同时设计D.施工现场产生的固体废弃物应分类收集处理答案C解析根据环境保护基本制度，建设项目的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即“三同时”制度。59.某施工企业准备实施一项重大危险作业，下列说法正确的是：A.施工企业可以不制定专项施工方案B.施工企业应当编制专项施工方案并组织专家论证C.施工企业可以直接安排作业人员施工D.施工企业只需项目经理口头批准即可答案B60.关于工程项目风险管理，下列顺序正确的是：A.风险识别→风险评价→风险应对→风险监控B.风险评价→风险识别→风险应对→风险监控C.风险识别→风险应对→风险评价→风险监控D.风险监控→风险识别→风险评价→风险应对答案A61.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，项目负责人对本项目安全生产承担：A.领导责任B.直接责任C.首要责任D.次要责任答案C62.某施工企业借用其他施工企业的资质证书承揽工程，该行为属于：A.合法行为B.违法行为C.内部管理行为D.合作经营行为答案B63.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，合同价款的确定方式不包括：A.固定价B.可调价C.成本加酬金D.政府定价答案D64.建设单位申请领取施工许可证时，下列条件中不需要具备的是：A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得规划许可证C.已经确定建筑施工企业D.已经完成工程竣工结算答案D65.下列关于施工总承包单位和分包单位安全责任的划分，说法正确的是：A.施工总承包单位无需对分包单位的安全生产负责B.分包单位只需向建设单位负责C.总承包单位对施工现场的安全生产负总责D.分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理答案C66.某工程项目实行工程监理制度。根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中发现安全事故隐患，应当：A.自行处理B.要求施工单位整改C.报告建设单位D.报告建设主管部门答案B67.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的信用信息不包括：A.基本信息B.优良信用信息C.不良信用信息D.商业秘密信息答案D68.某项目采用工程量清单招标，招标人提供的工程量清单中某分项工程量明显偏低。施工过程中，该分项工程实际完成工程量超出清单工程量15%以上，则超额部分单价：A.不予调整B.必须按照原单价执行C.由发包人与承包人协商确定，并参照市场价格调整D.由承包人自行决定答案C69.施工企业将其承包的工程全部转包给他人的，根据《建筑法》，其处罚不包括：A.责令改正B.没收违法所得C.罚款D.降低资质等级或吊销资质证书答案C70.关于建筑工程一切险，下列说法错误的是：A.建筑工程一切险通常由发包人投保B.建筑工程一切险的保险责任范围包括自然灾害和意外事故C.建筑工程一切险包含第三者责任险D.施工人员的人身伤害属于建筑工程一切险的保险责任答案D解析建筑工程一切险主要保障工程本身及相关财产、第三者责任，施工人员的人身伤害属于工伤保险的保障范围，不属于建筑工程一切险的保险责任。二、多项选择题（每题2分，共30分；少选得部分分，错选不得分）1.根据《建筑法》，建筑工程的发包方式包括：A.招标发包B.直接发包C.协议议标D.竞争性谈判E.邀请招标答案AB解析《建筑法》规定建筑工程发包方式分为招标发包和直接发包。邀请招标属于招标发包的一种形式，但题干问的是法定发包方式，故为AB。2.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位有下列哪些行为的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款？A.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志B.未向作业人员提供安全防护用具C.未对施工安全进行技术交底D.未按照施工组织设计组织施工E.未建立安全生产责任制答案AC3.关于联合体投标，下列说法正确的有：A.联合体各方应当签订共同投标协议B.联合体各方应明确牵头的招标人C.联合体各方应当具备承担招标项目的相应能力D.联合体资质等级按较高者确定E.联合体中标后，联合体各方应对承包合同的履行承担连带责任答案ACE解析B项表述错误，联合体各方应明确的是牵头人或主办人，而非牵头的招标人；D项错误，联合体资质等级按资质等级较低的单位确定。4.根据《民法典》合同编，下列属于有效免责条款的有：A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因一般过失造成对方财产损失的免责条款C.因故意造成对方人身伤害的免责条款D.因一般过失造成对方人身伤害的免责条款E.因不可抗力造成损失的免责条款答案BE5.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件包括：A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的质量保修书D.有建设单位签署的工程结算书E.经过一年试运行答案ABC6.下列属于建设工程施工合同承包人主要义务的有：A.按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务B.提供施工图纸C.对施工质量负责D.支付工程价款E.做好施工现场的安全防护答案ACE7.根据《招标投标法》，下列属于中标无效的情形包括：A.招标人以不合理的条件限制投标人B.投标人相互串通投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.评标委员会成员私下接触投标人E.招标人违法确定中标人答案BCE8.在建设工程施工合同履行中，因不可抗力致使合同无法履行的，下列处理方式正确的有：A.当事人可以解除合同B.当事人不能解除合同C.根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任D.受损方可要求对方承担违约责任E.应当及时通知对方，以减轻可能造成的损失答案ACE解析因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。发生不可抗力的一方应当及时通知对方并提供证明，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。9.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务包括：A.依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料C.依法办理工程质量监督手续D.直接对工程实体质量承担保修责任E.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标答案ABCE解析D项错误，保修责任主要由施工单位承担，建设单位承担的是综合管理责任，而非直接对工程实体质量承担保修责任。10.关于工程竣工结算，下列说法正确的有：A.工程竣工结算应由承包人编制B.工程竣工结算应由发包人审核C.工程竣工结算文件应由发承包双方签字确认D.政府投资项目的竣工结算无需财政评审E.未按时办理竣工结算的，不得办理竣工验收备案答案ABC11.下列关于建设项目投资构成的说法，正确的有：A.建筑安装工程费用由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成B.设备工器具购置费属于工程费用C.工程建设其他费用包括土地费、研究试验费等D.固定资产投资不包括建设期贷款利息E.铺底流动资金属于静态投资答案ABC解析D项错误，建设期贷款利息属于固定资产投资；E项说法不准确，铺底流动资金属于流动资金投资，不完全等同于静态投资。12.在双代号网络计划中，关于关键线路的说法正确的有：A.关键线路是总工期最长的线路B.关键线路上工作总时差均为0C.关键线路可能不止一条D.关键线路上的工作都是关键工作E.关键线路不能发生变化答案ABCD解析E项错误，关键线路在工程实施过程中可以发生变化。13.施工项目成本管理的环节包括：A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本分析答案ABCDE14.下列属于绿色施工措施的有：A.太阳能光伏发电B.雨水收集利用C.建筑垃圾分类回收D.使用一次性木模板E.降低现场噪声答案ABCE解析使用一次性木模板不符合绿色施工理念，应推广使用可周转的钢模板、铝合金模板等。15.关于工程质量事故的处理程序，下列步骤正确的有：A.事故报告B.事故调查C.事故原因分析D.制定事故处理方案E.事故处理及验收答案ABCDE16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告应当包括：A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.事故发生的原因和事故性质E.事故责任的认定及对事故责任者的处理建议答案ABCDE17.施工总平面图设计应遵循的原则有：A.紧凑布置，节约用地B.尽量减少二次搬运C.充分利用原有设施D.运输方便E.满足消防要求答案ABCDE18.下列属于分部分项工程费的有：A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.规费E.税金答案ABC解析分部分项工程费包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。规费和税金属于单独列项的费用。19.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位的应急预案按照制定主体分为：A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.部门应急预案E.区域应急预案答案ABC20.下列关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有：A.新进场从业人员必须经过三级安全教育培训B.特种作业人员必须持证上岗C.每年至少进行一次全员安全生产教育培训D.转岗人员无须重新培训E.采用新工艺、新技术时，应对作业人员进行专门培训答案ABCE解析D项错误，转岗、换岗作业人员必须重新进行安全教育培训后方可上岗。21.建设工程施工合同纠纷的解决方式有：A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政命令答案ABCD22.关于建筑市场信用管理，下列说法正确的有：A.建筑市场各方主体信用信息实行统一管理B.不良信用信息将在指定平台公开C.信用评价结果可作为招标评分评审依据D.建筑企业应当主动公示基本信息E.企业信用信息一旦录入，永久有效答案ABCD解析E项错误，企业信用信息有保存和公开期限，并非永久有效。23.某施工企业的下列行为中，属于违法分包的有：A.将承包工程中的劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业B.将承包工程的主体结构施工分包给其他单位C.将建筑工程肢解后以分包的名义转包给他人D.分包单位将其承包的工程再分包E.经建设单位认可，将部分专业性较强的工程分包给具