2026年秋江苏开放大学工程建设合同管理060056形考作业1-3答案

2026年秋江苏开放大学工程建设合同管理060056形考作业一答案单选题题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：21、由于当事人的疏忽，合同内未约定履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致协议，则（）。A、可视为无效合同B、按可撤销合同对待C、债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间D、债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：02、属于法律行为的要约发出后，则对（）具有法律约束力。A、要约人和受要约人B、要约人C、受要约人D、合同担保人学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：23、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由（）承担。A、建设单位B、施工企业C、项目经理D、采购人员学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：24、某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于（）签订的合同。A、欺诈手段B、胁迫手段C、超越经营范围D、无权代理学生答案：A题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：25、当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（）责任。A、风险损害赔偿B、双倍返还定金C、缔约过失D、违约赔偿学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：26、要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（）。A、承诺B、新要约C、部分承诺D、拒绝学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：27、由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（）。A、可视为无效合同B、按可撤销合同对待C、在接受货币一方所在地履行D、在支付货币一方所在地履行学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：28、要约人从自身利益考虑希望发出的要约不生效，合同法规定构成要约撤回的条件是，撤回通知（）。A、应在不迟于对方收到要约的时间到达对方B、应在对方作出承诺以前到达对方C、应在对方承诺到达要约人以前到达对方D、发出和到达时间不受限制学生答案：A题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：29建设工程合同的法定形式为A口头形式B书面形式C默示形式D任意形式学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：210建设工程合同的主体一般为A自然人B法人C政府机关D社会团体学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：211我国建设工程领域各项管理制度的核心制度是A项目法人制B招标投标制C工程监理制D合同管理制学生答案：D题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：212合同管理贯穿于工程项目的哪个阶段A仅招投标阶段B仅施工阶段C仅结算阶段D项目全生命周期学生答案：D题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：213可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起多长时间内行使撤销权A6个月B1年C2年D3年学生答案：B多选题题型：多选题客观题分值3分难度：简单得分：31、承诺发生法律效力的情况包括（）。A、超过有效期发出的要约内容完全一致的答复B、承诺对要约内容作了非实质行变更，要约人同意C、承诺对要约内容作了非实质行变更，要约人反对D、在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人未及时发出拒绝通知学生答案：B；D题型：多选题客观题分值3分难度：一般得分：32、为了使要约不生效，要约人可以发出撤销通知的条件包括（）。A、在要约内明确承诺期限的要约B、在要约内未明确承诺期限的要约C、在对方作出承诺以前D、在接到对方承诺以后学生答案：B；C题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：33、水泥供货合同约定，采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300吨水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥因存放过多，没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（）。A、应在10天内支付货款B、通知供货方其行为构成违约C、在合同约定的到货时间后10天内支付货款D、供货方承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用学生答案：B；C；D题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：34、属于无效合同的情况包括（）。A、以欺诈的手段订立合同，损害对方当事人的利益B、以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C、合同标的实现损害社会公共利益D、与对方恶意串通损害第三人利益学生答案：C；D题型：多选题客观题分值3分难度：简单得分：05、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（）。A、发布招标公告是要约邀请B、投标是要约C、发出中标通知书是承诺D、发出中标通知书是新要约学生答案：A；B；C题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：06下列情形中，()的合同是可撤销合同。A违背公序良俗B因重大误解而订立C在订立合同时明显失去公平D以欺诈、胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下订立E违反法律、行政法规强制性规定学生答案：A；B；C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：07《中华人民共和国民法典》规定的合同履行原则包括（）。A全面履行原则B实际履行原则C适当履行原则D需要履行原则E诚实信用原则学生答案：A；C；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：38我国《建设工程施工合同文本(示范文本)》由（）组成。A合同协议书B中标通知书C通用合同条款D工程量清单E专用合同条款学生答案：A；C；E简答题题型：简答题主观题分值10分难度：中等得分：101、什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？怎么区别他们之间的关系？答案:三类合同的核心定义效力待定合同‌：合同已经成立，但因不完全符合有效合同的法定要件，法律效力处于悬而未决状态，最终效力取决于特定第三人的追认或拒绝，典型情形包括限制民事行为能力人订立的超出其能力范围的合同、无权代理人订立的合同等。无效合同‌：合同因内容违法、损害国家或社会公共利益，或存在虚假意思表示等严重瑕疵，自订立时起就绝对没有法律效力，无需当事人主张，法院可主动宣告其无效，且无法通过任何补正行为变为有效。可撤销合同‌：合同因一方存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等意思表示瑕疵而订立，受损害方有权在法定1年除斥期间内，请求法院或仲裁机构撤销合同；若受损害方不主动行使撤销权，合同将持续保持有效状态。三者核心区别对比维度效力待定合同无效合同可撤销合同核心瑕疵类型主体资格、代理权等缔约能力瑕疵内容违法、损害公共利益意思表示不真实效力状态效力悬而未决，依赖第三方追认自始绝对无效合同成立时有效，撤销后溯及无效启动主体法定代理人、被代理人等第三方法院/仲裁机构可主动介入仅受损害方有权主动申请撤销补正可能性经追认可变为有效完全无法补正为有效不行使撤销权则持续有效题型：简答题主观题分值10分难度：简单得分：102、合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？答案:我国《民法典》规定的双务合同履行抗辩权共分为三类，各自的构成要件与效力明确：同时履行抗辩权‌构成要件：基于同一有效双务合同，双方互负具有对价牵连性的债务；债务没有约定或法定的先后履行顺序；双方债务均已届清偿期；对方未履行债务或履行不符合约定，且对方的对待给付仍具备履行可能性。效力：属于延期抗辩权，仅暂时阻止对方的履行请求权，不产生消灭对方请求权的效力；对方完成适当履行后，该抗辩权自动消灭，行使抗辩权导致的迟延履行责任由对方承担。先履行抗辩权（顺序履行抗辩权）‌构成要件：基于同一有效双务合同，双方互负债务；债务明确存在法定或约定的先后履行顺序；先履行的一方到期未履行债务，或履行债务的质量、数量不符合合同约定。效力：后履行一方可直接拒绝先履行方的履行请求，中止履行自身对应的合同义务；在先履行方采取补救措施完成适当履行后，该抗辩权消灭，后履行方需恢复履行，且行使抗辩权不影响后履行方向对方主张违约责任。不安抗辩权‌构成要件：基于同一有效双务合同，双方互负债务且存在明确先后履行顺序，抗辩权人是先履行义务的一方；有确切证据证明后履行方出现经营状况严重恶化、转移财产抽逃资金、丧失商业信誉等丧失或可能丧失履行能力的情形。效力：先履行方可中止履行自身债务并及时通知对方；对方提供足额履约担保后，应当立即恢复履行；若对方在合理期限内未恢复履行能力也未提供适当担保，不安抗辩权人有权解除合同，并向对方主张违约责任。题型：简答题主观题分值10分难度：较难得分：103、在施工合同中如何适当应用抗辩权？答案:施工合同是典型的双务有偿合同，三类抗辩权可针对性应用于不同场景，在合法范围内规避履约风险：同时履行抗辩权应用‌：若施工合同未明确约定工程款支付与施工进度的先后顺序，发包方未按约定支付对应进度款时，承包方有权暂停后续施工，拒绝继续履行施工义务，无需承担停工违约责任。先履行抗辩权应用‌：合同明确约定发包方需先支付工程预付款、进度款，承包方才进场施工或推进下一阶段工序时，若发包方逾期未付款，承包方可以直接拒绝进场、拒绝推进后续施工工序，合法对抗发包方的施工推进要求。不安抗辩权应用‌：施工过程中若承包方有确切证据证明发包方经营状况严重恶化、出现烂尾风险、大概率无力支付后续工程款，可立即中止施工并向发包方发出书面通知，要求其提供工程款支付担保；若发包方在合理期限内无法提供有效担保，承包方有权解除施工合同，并就已完工程向发包方主张全部工程款及违约损失。应用抗辩权时需注意留存完整证据，严格履行通知义务，避免因行使不当被认定为自身违约。题型：简答题主观题分值10分难度：一般得分：104、合同内容约定不明时应当如何处理？答案:根据《民法典》第510条、第511条的规定，合同生效后内容约定不明时，按以下三层递进规则处理：协议补充优先‌：首先由双方当事人就约定不明的内容协商一致，签订补充协议，明确缺失的合同条款。推定规则补全‌：无法达成补充协议的，结合合同已有的其他相关条款，或者双方以往同类交易的习惯，推定确定双方的真实意思表示。法定补缺规则兜底‌：通过前两步仍无法确定的，直接适用法律明确的标准履行：质量要求：优先按强制性国家标准履行，无强制国标则按推荐性国标、行业标准，最后按符合合同目的的特定标准履行；价款报酬：按订立合同时履行地的市场价格履行，执行政府定价的按规定执行；履行地点：给付货币的在接受货币一方所在地，交付不动产的在不动产所在地；履行期限：债务人可随时履行，债权人也可随时请求履行，但需给对方必要的准备时间。注意：标的和数量是合同的必备核心条款，若这两项约定不明且无法通过上述规则补全，直接判定合同不成立。题型：简答题主观题分值10分难度：简单得分：105、发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？答案:根据《民法典》及《民事诉讼法》的相关规定，发生合同争议时共有四种合法解决途径，当事人可根据自身需求选择：协商和解‌：争议发生后，双方在自愿平等的基础上直接沟通谈判，自行达成和解协议，无需第三方介入，是成本最低、效率最高的解决方式。第三方调解‌：双方共同选定中立的第三方（如行业协会、人民调解委员会）作为调解人，在第三方居中协调下达成调解协议，基于调解协议可向法院申请司法确认，赋予其强制执行力。仲裁‌：若合同中约定了合法有效的仲裁条款，争议发生后一方向约定的仲裁机构提交仲裁申请，仲裁裁决一裁终局，具备强制执行力，保密性和审理效率远高于诉讼。民事诉讼‌：没有约定仲裁条款的情况下，当事人可向有管辖权的人民法院提起诉讼，两审终审制，法院出具的生效判决书、调解书具备最强的强制执行力，是争议解决的最终兜底途径。

2026年秋江苏开放大学工程建设合同管理060056形考作业二答案单选题题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：21、按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A、使施工场地具备施工条件B、提供施工场地的地下管线资料C、做好施工现场地下管线的保护工作D、组织设计交底学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：22、施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。A、发包人B、监理单位C、工程师D、承包人学生答案：D题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：23、因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。A、发包方B、承包方C、发包方和承包方协商D、发包方和承包方共同学生答案：A题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：24、按照施工合同示范文本的规定，由于（）原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。A、发包人未按约定提供施工场地B、发生不可抗力C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障学生答案：D题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：25、因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。合同解除后，双方约定的（）条款仍然有效。A、质量控制B、投资控制C、支付和结算D、担保学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：困难得分：26、建设工程施工合同示范文本由____、通用条款和专用条款三部分组成。()A、协议书B、招标文件C、投标书D、质量保修书E、合同书学生答案：A题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：27、某合同规定的缺陷责任期为一年。在试运行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。按照FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（）个月为止。A、12B、15C、24D、25正确答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：较难得分：28、一般而言，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中____是核心。()A、成本控制B、质量控制C、进度控制D、合同控制学生答案：D题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：29、承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期为（）。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：210建设工程主体结构的施工必须由谁自行完成A总承包人B分包单位C劳务分包D专业分包学生答案：A多选题题型：多选题客观题分值3分难度：简单得分：31、《建设工程施工合同文本》由（）组成。A、协议书B、中标通知书、投标书C、专用条款D、通用条款E、招标文件学生答案：A；C；D题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：32、施工合同属于（）。A、诺成合同B、要物合同C、工作合同D、劳务合同E、有偿合同正确答案：A；E题型：多选题客观题分值3分难度：较难得分：33、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()。A、设计变更给承包人增加的款额B、工程师批准承包商索赔的款项C、承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D、承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E、承包商收取的分包管理费正确答案：C；D题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：34、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。A、办理土地征用B、向工程师提供工程进度计划C、提供保证施工安全需要的围栏设施D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E、提供施工现场的地下管线资料正确答案：A；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：较难得分：35、设计变更涉及问题的规定包括（）。A、甲方对原设计进行变更，经承包方同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付B、设计任务进行重大修改，需经乙方同意后进行C、施工图设计的修改需经原设计单位同意D、委托方因故停止设计，已付的设计费不退回E、将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施正确答案：A；B；C题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：36、工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有（）。A、业主和承包商共同负有责任B、损失计算不足C、合同免除了业主的补偿责任D、承包商没有采取适当措施减少损失E、承包商以前已经暗示放弃索赔要求正确答案：A；B；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：37、属于可以顺延的工期延误有（）。A、发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行B、工程量变化C、非承包商原因停水、停电D、发包方不能按专用条款约定提供场地E、设计变更正确答案：A；C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：较难得分：38、业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加。此时（）。A、货物不需验收，交予承包商保管B、业主单独验收C、验收后交予承包商保管D、发生损坏或丢失由业主负责E、发生损坏或丢失由承包商负责正确答案：B；C；D题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：39、监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。A、施工招投标工作的监督管理B、施工工期管理C、施工费用管理D、施工质量管理E、施工过程的档案管理正确答案：B；C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：较难得分：310、施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。A、提前竣工时间B、为提前竣工而调整的施工进度计划C、乙方采取的赶工措施D、赶工措施的经济支出和承担E、违约责任正确答案：A；C；D简答题题型：简答题主观题分值10分难度：一般得分：101、订立施工合同应具备什么条件？答案:订立合法有效的施工合同，需同时满足法定和工程实务层面的5项核心条件：施工图设计已获主管部门正式批准‌，确保设计符合规划、安全等强制标准，不存在合规性硬伤。工程项目已列入年度建设计划‌，证明项目完成立项审批，纳入正式投资安排，避免后续出现资金挪用风险。具备满足施工需求的全套设计文件与技术资料‌，包含地质勘察报告、施工规范等核心资料，不会因资料缺失导致施工中断。建设资金和主要建筑材料、设备来源已落实‌，需提供银行资信证明或采购合同，保障工程款支付能力和建材供应连续性。依法必须招标的工程，‌中标通知书已正式发出‌，这是招投标项目合同成立的法定前置条件。题型：简答题主观题分值15分难度：较难得分：152、工程验收有哪些内容，如何进行隐蔽工程和中间验收？答案:工程验收的核心内容工程验收覆盖全流程质量核验，核心包含4类内容：检查工程是否严格按照批准的设计文件、施工合同约定完成全部施工内容；核验工程质量是否符合国家现行施工验收规范、质量检验评定标准的要求；核查所有技术资料、质量保证文件、隐蔽工程记录是否完整齐全；确认建筑材料、构配件、设备的进场检验报告合格，无不合格产品投入使用。隐蔽工程验收实施流程隐蔽工程是指后续工序会完全覆盖、竣工后无法复查的分部/分项工程，如桩基、钢筋、预埋管线等，验收需按规范执行：施工单位首先完成自检，确认质量合格后，‌在隐蔽前48小时书面通知建设、监理、设计单位到场‌；各方人员共同到现场核验基底标高、钢筋规格数量、管线走向等核心指标，对照图纸和规范逐一确认；验收合格后共同签署隐蔽工程验收记录，绘制隐蔽工程竣工图，各方签字盖章确认后，方可进入下一道覆盖工序；验收不合格则要求施工单位整改后重新报验。中间验收实施流程中间验收针对施工过程中关键的分部、分项工程，按合同专用条款约定的节点开展：对地基基础、主体结构等关键部位，在施工完成后、后续工序启动前，及时组织检查试验；验收过程不干扰后续正常施工节奏，验收合格后签署中间验收凭证，作为后续工序推进和进度款支付的依据。题型：简答题主观题分值10分难度：一般得分：103、承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？答案:在施工合同履约过程中，出现以下6类情形时，承包人有权依法依规申请调整合同价款：发包人提出正式的设计变更指令，导致工程量增减、施工内容发生实质性变化；发包人未按合同约定提供施工条件、甲供材料供应延迟、下达错误指令，造成承包人额外费用支出；施工期间内，当地省级建设主管部门发布新的人工、材料、机械调价政策，且政策明确要求调整当期工程价款；施工过程中出现合同约定范围外的现场签证事件，经发包人、监理共同签字确认额外发生的工程量；不可抗力事件发生后，造成工程本身的损害、第三方人员伤亡等按约定应由发包人承担的费用，可申请对应价款调整；工程量清单存在漏项、错算，实际施工工程量与招标清单偏差超出合同约定的可调幅度。题型：简答题主观题分值15分难度：中等得分：154、请描述工程竣工验收和竣工结算的流程和步骤。答案:工程竣工验收完整流程施工单位自检‌：工程全部完工后，施工单位先完成内部自检，确认质量合格后，向监理单位提交竣工验收申请和全套竣工资料；监理预验收‌：总监理工程师组织监理团队开展预验收，对发现的质量问题下达整改通知，施工单位完成闭环整改后，由总监理工程师签署工程竣工报验单；正式竣工验收‌：建设单位组织勘察、设计、施工、监理五方责任主体到场，对照验收规范核验工程实体质量和资料完整性，现场出具验收意见，验收合格后共同签署《工程竣工验收记录》；竣工验收备案‌：建设单位在验收合格后15日内，携带全套验收资料到当地住建主管部门办理竣工验收备案手续，完成工程的法定交付流程。工程竣工结算完整流程承包人提交结算资料‌：工程竣工验收合格后，承包人在合同约定时限内，提交完整的竣工结算书、工程量计算书、现场签证、设计变更等全套结算资料；发包人委托审核‌：发包人或其委托的造价咨询机构，在合同约定的时限内完成结算初审，对存在争议的内容与承包人逐一核对沟通；双方确认定案‌：双方就初审结果达成一致后，共同签署《工程竣工结算审定单》，确认最终工程总造价；尾款支付闭环‌：发包人按审定的结算总价，扣除已支付进度款、质量保证金后，在约定时限内向承包人支付剩余工程尾款，完成整个合同价款的最终结清。

2026年秋江苏开放大学工程建设合同管理060056形考作业三答案单选题题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：21、下列选项中说法正确的是（）。A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：22、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A、当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B、认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C、批准承包人缩短合同工期D、将批准的索赔额纳入月进度款中学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：23、工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括()。A、招标文件B、各类财务凭证C、合同履行过程中往来信函D、施工现场记录学生答案：A题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：24、属于按索赔处理方式分类的索赔是()。A、合同内索赔B、综合索赔C、工期索赔D、工程变更索赔学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：25、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（）。A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、合同工期索赔学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失学生答案：B题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：27、在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当()。A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延学生答案：C题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：28、承包商只可索赔工期的延误是()。A、异常恶劣的气候条件B、业主未及时交付合格的施工现场C、特殊风险D、业主要求增加额外工程学生答案：A题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：29、仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。()A、10日B、7日C、15日D、5日学生答案：D题型：单选题客观题分值2分难度：较难得分：210、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应()。A、向人民法院起诉，要求确认该合同无效B、向人民法院起诉，要求撤销该合同C、向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D、向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同学生答案：B多选题题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：31、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A、事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B、造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C、造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D、按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E、按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告学生答案：A；B；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：32、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（）。A、招标文件B、招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C、技术文件中提供的地质资料D、工程师发布的书面指令E、检查和试验记录学生答案：C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：33、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有（）。A、发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B、施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C、业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D、后续法规调整引起的延误E、施工中受到其他承包商的干扰学生答案：B；C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：34、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（）。A、延误发放图纸B、不可预见的外界条件C、其他承包商的干扰D、异常不利的气候条件学生答案：A；B题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：35、索赔成立的条件有（）。A、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D、ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E、ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立学生答案：A；B；C；E题型：多选题客观题分值3分难度：简单得分：36、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。A、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示的索赔D、合同中默示的索赔E、道义的索赔（也称额外支付）学生答案：C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：37、承包商提出正式的索赔报告的内容应当包括()。A、权益受影响的证据资料B、事件发生的原因C、索赔的依据D、列出补偿的款额，并应有详细的计算资料E、列出补偿的工期总数即可，不需要附交详细计算的有关资料学生答案：A；B；C；D题型：多选题客观题分值3分难度：中等得分：38、对索赔报告的审查包括()。A、事态分析B、证据资料调查C、分析索赔理由D、实际损失分析E、损害事件原因分析学生答案：A；B；C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：一般得分：39、索赔具有如下一些本质特征()。A、索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件B、索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错C、与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害D、索赔必须有切实有效的证据E、索赔是单方行为，双方还没有达成协议学生答案：A；B；C；D；E题型：多选题客观题分值3分难度：较难得分：310、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁、解决纠纷的前提条件是()。A、施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B、通过有关调解仍未解决合同纠纷C、施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D、和解无效E、人民法院没有管辖权学生答案：A；C；E简答题题型：简答题主观题分值10分难度：简单得分：101、判断承包商索赔是否成立应具备哪些条件？答案:承包商索赔成立需同时满足三个核心法定条件，缺一不可：存在实际损失事实‌：对照合同约定，索赔事件已造成承包商工程项目成本的额外支出，或直接产生了工期损失，不存在无损失的空泛索赔诉求。责任非承包商承担‌：造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任，也不属于承包商应承担的风险责任，损失的根源归属于发包人、第三方或不可抗力范畴。程序合规证据充分‌：承包商严格按照合同规定的程序和时限（通常为事件发生后28天内），提交了正式的索赔意向通知和完整索赔报告，附带的现场记录、费用凭证等证据链可完整支撑索赔诉求。题型：简答题主观题分值10分难度：中等得分：102、在施工合同中，由于发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定？答案:依据《建设工程施工合同（示范文本）》的过错责任原则，两类延误的责任划分完全不同：发包人原因导致的工期延误‌：若因发包人未按时提供施工场地、设计变更、甲供材料供应延迟、指令错误等情形造成延误，发包人需承担全部责任，承包人有权申请对应工期顺延，同时索赔由此产生的额外人工、设