2026监理《建设工程合同管理》试题及答案

2026监理《建设工程合同管理》试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据法律体系，《民法典》合同编中关于建设工程合同的规定，属于（）。A.特别法B.普通法C.根本法D.程序法2.下列关于合同公证与鉴证的说法中，正确的是（）。A.公证具有法律上的强制执行力，鉴证不具有B.公证和鉴证均由司法行政机关管理C.公证和鉴证在我国均具有法定效力D.公证和鉴证均在我国境内具有域外效力3.某施工合同约定，工程通过竣工验收后，发包人应支付结算款。但工程竣工验收合格后，发包人以资金紧张为由拒不支付。则承包人有权主张（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权4.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.55.某建设工程施工合同约定，工期延误按日计算违约金。施工过程中，因发包人未按约定提供图纸导致工期延误10天，因承包人设备故障导致延误5天。则承包人应承担工期延误的天数为（）。A.0B.5C.10D.156.下列担保方式中，必须由第三人作为担保人的是（）。A.抵押B.质押C.留置D.保证7.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.208.在建设工程施工招标过程中，招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）日的，应当相应延长投标截止时间。A.5B.7C.10D.159.某项目招标中，投标人甲在投标截止时间前书面撤回了投标文件。关于投标保证金的退还，下列说法正确的是（）。A.招标人应在收到书面撤回通知后3日内退还B.招标人应在收到书面撤回通知后5日内退还C.招标人应在签订合同后5日内退还D.招标人有权不予退还10.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人（）。A.应当支付价款，并接收该建设工程B.应当支付价款，但有权在接收后要求返工C.可以暂不支付价款，直到确认无质量问题D.应当接收该建设工程，价款按约定分期支付11.下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标12.在建设工程监理合同中，监理人的主要义务是（）。A.负责工程的施工组织B.完成施工图纸设计C.实施监理并承担违约责任D.提供工程所需的建筑材料13.根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到承包人进度付款申请单后（）天内完成审查。A.7B.14C.21D.2814.某材料采购合同，约定由卖方代办铁路运输，交货地点为买方所在地车站。运输过程中发生山体滑坡导致货物全部毁损。该损失由（）承担。A.卖方B.买方C.铁路运输部门D.双方分担15.建设工程施工合同中，关于缺陷责任期的起算时间，通常为（）。A.工程开工之日B.工程竣工合格之日C.工程通过竣工验收之日D.承包人提交竣工验收申请之日16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成的暂停施工，发包人应承担的损失不包括（）。A.承包人机械闲置费B.承包人人员窝工费C.承包人赶工费D.承包人利润损失17.下列关于建设工程施工合同中不可抗力后果承担的说法，正确的是（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人人员的伤亡由发包人承担C.承包人机械设备的损坏由发包人承担D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担18.在设计施工总承包（EPC）合同中，通常风险承担的特点是（）。A.承包人承担大部分风险B.发包人承担大部分风险C.双方平均分担风险D.由第三方担保机构承担风险19.FIDIC施工合同条件中，关于工程预付款的扣回，通常采用的方式是（）。A.工程完工后一次性扣回B.按月平均扣回C.在进度款中按比例扣回D.在竣工结算时扣回20.某工程项目，发包人与承包人约定按固定总价合同计价。施工中由于市场价格大幅上涨，承包人要求调整合同价款。根据《民法典》，下列说法正确的是（）。A.应当予以调整，因为情势发生变更B.不予调整，属于商业风险C.由双方协商决定是否调整D.由造价管理部门裁定21.建设工程合同履行过程中，监理人未征得发包人同意，无权（）。A.发布开工令B.暂停施工C.签发工程款支付证书D.修改施工组织设计22.根据《标准施工招标文件》，承包人按合同约定提交了最终结清申请单后，监理人应在（）天内完成审查并向发包人提交最终结清证书。A.7B.14C.28D.4223.下列关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再次分包B.总承包单位可以将主体结构分包给具有资质的单位C.总承包单位经发包人认可可以将部分工程分包D.分包工程由分包单位对发包人承担责任24.在建设工程勘察合同中，勘察工作的主要质量要求是（）。A.满足施工需要B.符合工程建设强制性标准C.满足设计深度要求D.通过专家评审25.某工程竣工验收合格后，承包人提交了完整的竣工结算文件。发包人在收到后（）天内未予答复，视为认可竣工结算文件。A.14B.28C.30D.4226.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.竣工备案完成D.质量监督机构出具监督报告27.在FIDIC《施工合同条件》下，工程师在收到承包人提交的期中付款报表后，应在（）天内开具支付证书。A.14B.28C.42D.5628.下列关于建设工程施工合同解除的说法，错误的是（）。A.发包人未按约定支付工程款，承包人可以解除合同B.承包人将建设工程转包，发包人可以解除合同C.因不可抗力导致合同无法履行，双方可以解除合同D.承包人已经完工，发包人无权解除合同29.某施工合同约定采用争议评审委员会（DRB）方式解决争议。关于DRB的决定，下列说法正确的是（）。A.DRB的决定具有终局效力B.双方在收到决定后28天内未提出异议，决定即具有约束力C.任何一方不服均可直接提起诉讼D.DRB的决定由仲裁机构确认后生效30.根据《民法典》，委托合同中，受托人处理委托事务取得的财产，应当（）。A.归受托人所有B.归委托人所有C.由双方协商分配D.上缴国家31.建设工程材料采购合同中，对于检验不合格的材料，买方有权（）。A.降价接收B.要求换货C.仅要求修理D.必须接收32.在建设工程监理合同中，监理人利用行使监理职权之便，为承包人谋取利益，给发包人造成损失的，应当（）。A.由监理人承担赔偿责任B.由承包人承担赔偿责任C.由监理人与承包人承担连带赔偿责任D.由发包人自行承担33.某招标项目，评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。下列关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表人数符合规定B.专家人数不得少于成员总数的三分之二C.专家中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会成员名单在评标结果确定前应当保密34.根据《标准施工招标文件》，施工过程中发现地下障碍物，属于（）。A.发包人风险B.承包人风险C.不可抗力D.双方共同风险35.建设工程设计合同中，设计人对设计文件承担的责任期限为（）。A.设计文件交付后2年B.工程竣工验收合格后2年C.工程合理使用年限D.工程保修期36.在建设工程施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，由此产生的赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.双方按比例分担37.下列关于履约保证的说法，正确的是（）。A.履约保证金只能由银行出具保函B.履约保证金的金额通常为合同金额的10%C.履约保证金在工程竣工验收后立即退还D.承包人违约后，发包人有权全额没收履约保证金38.FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。A.投标书附录中规定的工期B.实际施工天数C.从开工令颁发到竣工的时间D.从签订合同到竣工的时间39.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故40.根据《民法典》，债权人转让权利的，应当（）。A.通知债务人B.经债务人同意C.通知保证人D.经保证人同意41.建设工程招标中，投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.542.在建设工程施工合同中，关于隐蔽工程验收，下列说法错误的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽前应由承包人通知监理人验收B.监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交延期要求C.监理人未到场验收，承包人可自行隐蔽，事后监理人可要求重新检验D.重新检验费用由发包人承担43.根据《标准施工招标文件》，暂列金额在工程结算中应（）。A.归发包人所有B.归承包人所有C.按实际发生额支付D.作为利润分给承包人44.下列关于建设工程施工合同中竣工试验的说法，正确的是（）。A.竣工试验由发包人组织B.竣工试验由监理人组织C.竣工试验由承包人组织，发包人参加D.竣工试验由质量监督站组织45.某建设工程施工合同约定，争议提交仲裁委员会仲裁。后双方发生争议，一方直接向人民法院起诉。另一方未提出异议并应诉答辩。人民法院应当（）。A.裁定驳回起诉B.受理并审理C.移送仲裁委员会D.判决合同无效46.在建设工程设计合同中，因设计错误造成工程质量事故，设计人应（）。A.免收设计费B.减收设计费C.支付违约金D.免收设计费并支付违约金或赔偿损失47.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期应当与（）一致。A.投标有效期B.合同履行期C.工期D.中标通知书发出时间48.建设工程合同中，定金合同从（）之日起生效。A.双方签字B.定金实际交付C.合同备案D.发出中标通知书49.在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商的工作内容应属于（）。A.承包商的辅助工作B.暂列金额项目C.计日工项目D.承包商的主要工作50.某工程项目，承包人在投标文件中填报了某材料的暂估价。施工中，发包人确认该材料价格为500元/吨，承包人认为应为600元/吨。最终结算时，该材料价格应按（）确定。A.承包人投标报价B.发包人确认价格C.造价信息价D.双方协商价二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定52.下列关于合同履行中保全措施的说法，正确的有（）。A.代位权是债权人代替债务人行使债权B.撤销权是债权人请求撤销债务人的行为C.代位权的行使范围以债权人的债权为限D.撤销权的行使范围以债权人的债权为限E.代位权和撤销权的行使都必须通过诉讼程序53.建设工程招标过程中，属于投标人串通投标的行为有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.不同投标人的投标文件由同一单位编制E.投标人之间虽然未协商，但报价呈规律性差异54.根据《标准施工招标文件》，下列关于施工进度管理的说法，正确的有（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知B.承包人应在开工日期后7天内提交施工进度计划C.监理人应在收到进度计划后7天内予以确认或提出修改意见D.承包人修改进度计划应报监理人批准E.发包人原因延误工期，监理人应批准延长工期55.建设工程施工合同中，发包人应承担的费用包括（）。A.施工现场地下管线保护费B.施工现场邻近建筑物保护费C.承包人进场道路修建费D.工程排污费E.特殊安全施工措施费56.根据《民法典》，下列关于建设工程合同中发包人解除权的说法，正确的有（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的E.承包人擅自变更工程设计的57.下列关于建设工程材料设备采购合同交货检验的说法，正确的有（）。A.数量验收可采用衡器计量、理论换算等方法B.质量检验可在交货地点进行C.对内在质量的检验通常需在试验室进行D.检验费用一律由买方承担E.检验合格后，买方应出具验收证明58.FIDIC《施工合同条件》下，工程师的职权范围包括（）。A.发布指示B.批准使用暂列金额C.批准工程延期D.确定变更工程的费率或价格E.解除合同59.建设工程设计合同中，设计人的主要义务有（）。A.按约定的时间交付设计文件B.对设计文件质量负责C.配合施工，解决设计中的问题D.参与工程竣工验收E.负责采购建筑材料60.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更，下列说法正确的有（）。A.发包人有权提出变更B.监理人有权提出变更C.承包人有权提出变更建议D.任何变更都需经发包人同意E.变更指示必须由监理人发出61.下列关于建设工程施工合同中索赔程序的说法，正确的有（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书提交后，承包人应保持同期记录C.承包人应在索赔事件结束后28天内提交最终索赔通知书D.监理人收到索赔通知书后，应商定或确定追加的付款和延长的工期E.发包人审核索赔的时间限制为28天62.建设工程监理合同中，正常监理工作的酬金包括（）。A.直接成本B.间接成本C.税金D.利润E.额外工作酬金63.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当（）。A.公开招标B.邀请招标需经批准C.编制招标文件D.设立最高投标限价E.设立最低投标限价64.下列关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.保修范围包括地基基础工程、主体结构工程B.屋面防水工程保修期不得低于5年C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线保修期为2年E.保修期自工程竣工验收合格之日起计算65.在建设工程施工合同履行中，因不可抗力解除合同后，下列款项应支付给承包人的有（）。A.已完工程价款B.解除合同前承包人订购的材料设备款项C.撤离现场人员的遣返费D.承包人机械设备撤离费E.预付款扣回的余额66.根据《民法典》，保证担保的方式包括（）。A.一般保证B.连带责任保证C.定金保证D.抵押保证E.留置保证67.建设工程招标中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩作为加分条件D.对潜在投标人采取不同的资格审查标准E.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商68.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度款的支付，正确的有（）。A.承包商应在每个月末提交期中付款报表B.工程师应在收到报表后28天内开具支付证书C.发包人应在收到证书后56天内支付D.如果发包人逾期支付，应按投标书附录中的利率支付利息E.期中付款证书不是最终付款的确认69.建设工程设计施工总承包（EPC）合同中，承包人的工作范围包括（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.设备采购E.试运行服务70.根据《标准施工招标文件》，关于竣工验收，下列说法正确的有（）。A.承包人完成全部工作后，应提交竣工验收申请报告B.监理人审查后认为具备验收条件，应提交发包人进行验收C.发包人应在收到竣工验收申请报告后28天内组织验收D.验收合格后，发包人应在14天内签发工程接收证书E.经验收不合格，承包人应修改后重新申请验收71.下列关于建设工程合同纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A.和解是当事人自行协商解决纠纷B.调解是第三方主持下达成协议C.仲裁实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度E.仲裁委员会隶属于行政机关72.在建设工程施工合同中，下列费用属于措施费的有（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.二次搬运费E.工程排污费73.根据《民法典》，下列关于合同终止的说法，正确的有（）。A.债务已经履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债权债务同归于一人74.建设工程监理合同履行中，监理人的责任免除情形包括（）。A.因非监理人原因造成的工程损失B.因监理人指令失误造成的损失C.对第三方违反合同规定的行为，未及时指示制止D.发包人提供的勘察资料有误E.不可抗力75.某建设工程施工合同约定发生争议由北京仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁条款效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定。根据《仲裁法》，下列说法正确的有（）。A.应当由仲裁委员会作出决定B.应当由人民法院作出裁定C.仲裁委员会和人民法院都有权确认D.仲裁委员会先受理的，由其作出决定E.人民法院有权依法作出裁定76.下列关于建设工程施工合同中隐蔽工程重新检验的说法，正确的有（）。A.无论监理人是否验收，均可要求重新检验B.重新检验合格，费用由发包人承担C.重新检验不合格，费用由承包人承担D.重新检验工期顺延E.重新检验不合格，工期不顺延77.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期，下列说法正确的有（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为1年C.承包人应在缺陷责任期届满前申请最终结清D.发包人应在收到申请后14天内核实E.缺陷责任期届满后，承包人不再承担保修义务78.FIDIC《施工合同条件》中，关于风险转移，正确的有（）。A.设计风险由业主承担B.自然灾害风险由业主承担C.承包商施工工艺风险由承包商承担D.工程师失误风险由业主承担E.不可预见的物质条件风险由承包商承担79.建设工程材料采购合同履行中，交货数量发生异议时，处理方法正确的有（）。A.采购方不同意拒收，应妥善保管B.采购方同意拒收，应及时通知供货方C.供货方在接到通知后，应立即换货D.保管费用由供货方承担E.保管费用由采购方承担80.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位不得（）。A.转包所承揽的工程B.分包所承揽的工程C.允许其他单位以本单位名义承揽工程D.超越资质等级许可的范围承揽工程E.使用未经审定的勘察设计成果三、建设工程合同管理案例分析题（共6题，每题20分）案例一：某大型商业综合体项目，发包人通过公开招标方式选择施工总承包单位。招标文件规定：投标截止时间为2026年5月1日10时；投标有效期为60天；投标保证金为80万元人民币；招标控制价为5000万元。在招标过程中发生了以下事件：事件1：A投标人在投标截止时间前2小时，发现投标文件中报价汇总表有误，遂在原投标文件上修改后提交。事件2：B投标人在投标截止时间后10分钟送达投标文件，招标人拒收。事件3：C投标人与D投标人属于同一集团下属子公司，两家单位的投标文件编制格式完全一致，且报价呈现规律性差异。事件4：评标委员会由5人组成，其中招标人代表2人，从省专家库中随机抽取专家3人。事件5：E投标人中标后，拒绝提交履约保证金，招标人没收其投标保证金。事件6：招标人与F投标人签订合同后，发现F投标人在投标时隐瞒了其资质等级即将到期的真实情况。问题：1.事件1中，招标人对A投标人的投标文件应如何处理？说明理由。2.事件2中，招标人的做法是否正确？说明理由。3.事件3中，C、D投标人的行为应如何认定？4.事件4中，评标委员会的组成是否合法？说明理由。5.事件5中，招标人没收E投标人投标保证金的做法是否正确？说明理由。6.事件6中，F投标人的行为可能导致什么后果？招标人应如何处理？案例二：某住宅小区工程，发包人与甲承包人签订了施工总承包合同。合同约定：工期为18个月，合同总价为1.2亿元；预付款为合同总价的10%，扣回方式为从起扣点开始按月平均扣回；质量保证金为工程结算价款的3%；工程进度款按月支付。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：甲承包人将主体结构工程分包给乙分包商，并约定乙分包商对工程质量负全部责任。发包人得知后，向甲承包人发出整改通知。事件2：施工至第3个月，因发包人未按约定提供施工场地，导致工程停工15天。甲承包人据此提出工期和费用索赔。事件3：施工至第10个月，甲承包人当月完成产值500万元。累计完成产值4000万元。甲承包人当月申请支付进度款。事件4：工程竣工验收合格后，甲承包人提交了竣工结算文件，发包人迟迟未予答复。3个月后，甲承包人催告，发包人仍不支付结算款。问题：1.事件1中，甲承包人的分包行为是否合法？发包人的做法是否正确？2.事件2中，甲承包人的索赔是否成立？说明理由。3.事件3中，预付款的起扣点是多少？本月应扣回的预付款金额是多少？（假设起扣点T=P-M/N，其中P为合同总价，M为预付款数额，N为主要材料及构配件比重，本题N=60%）。4.事件4中，甲承包人可以采取什么措施维护自己的权益？5.若甲承包人将工程转包给丙公司，甲承包人应承担什么法律责任？案例三：某政府投资项目，采用《标准施工招标文件》签订合同。合同中约定了工程变更、索赔、争议解决等条款。施工过程中发生以下情况：1.监理人于2026年2月1日向承包人发出变更指示，将原设计的铝合金窗改为塑钢窗。承包人认为此项变更导致合同价款减少，拒绝执行。2.因遭遇特大暴雨，导致施工现场临时设施损坏，部分已完工程受损，承包人机械设备损坏。承包人向监理人提交了索赔意向通知书，要求发包人赔偿全部损失。3.承包人发现图纸中存在错误，导致工程返工。承包人修改了图纸并继续施工，事后要求发包人支付返工费用。4.工程竣工结算时，双方对变更工程的价款无法达成一致。发包人认为应按定额标准计价，承包人认为应按市场价计价。问题：1.承包人拒绝执行变更指示是否正确？说明理由。2.针对特大暴雨造成的损失，哪些费用应由发包人承担？哪些应由承包人承担？3.承包人发现图纸错误后，处理程序是否正确？说明理由。4.双方对变更价款发生争议，应如何确定？5.若双方发生合同争议，约定采用争议评审委员会（DRB）方式，请简述DRB的工作程序。案例四：某工程项目，发包人与监理人签订了监理合同。监理合同约定：监理范围为施工阶段的质量控制、进度控制、造价控制；监理酬金为100万元；监理人应认真履行职责，因监理人过失造成损失，应承担赔偿责任。在监理过程中：1.监理人委派的总监理工程师同时担任了三个其他项目的总监。2.施工中，承包人未按设计图纸施工，监理工程师发现后未及时制止，导致工程返工，损失10万元。3.监理人发布了暂停施工令，但未在规定时间内向发包人报告。4.工程完工后，发包人以监理人未严格履行职责为由，扣减监理酬金20万元。问题：1.总监理工程师同时担任三个项目总监是否符合规定？说明理由。2.对于因监理工程师未及时制止造成的返工损失，监理人是否应承担责任？发包人应如何索赔？3.监理人发布暂停施工令未报告，是否构成违约？4.发包人单方扣减监理酬金的做法是否正确？说明理由。5.监理合同的终止条件有哪些？案例五：某国际工程承包项目，采用FIDIC《施工合同条件》。合同工期为24个月，预付款为合同价的15%，保留金为合同价的5%。施工过程中发生以下事件：事件1：工程师收到承包商的期中付款报表后，第40天才签发了支付证书。事件2：承包商的设备由于地震原因损坏，导致工期延误。承包商依据合同条款提出工期索赔。事件3：工程移交证书颁发后，承包商申请退还一半保留金，工程师予以拒绝。事件4：最终报表提交后，工程师未在84天内作出最终支付证书。问题：1.事件1中，工程师的行为是否符合合同规定？若不符合，承包商有何权利？2.事件2中，承包商的工期索赔是否成立？说明理由。3.事件3中，工程师的做法是否正确？说明理由。4.事件4中，工程师未按时签发最终支付证书，承包商可以采取什么措施？5.在FIDIC合同条件下，争端裁决委员会（DAB）与我国监理合同中的争议评审委员会（DRB）在职能上有何异同？案例六：某设备采购合同，约定由卖方负责运输，交货地点为买方仓库。合同约定设备质量保证期为12个月。合同履行中：1.卖方按时发货，但在运输途中因司机疲劳驾驶发生交通事故，导致设备严重损坏。2.设备运抵买方仓库后，买方开箱检验发现外观有划痕，但内部完好。买方要求退货。3.设备安装调试后，运行正常。但在使用8个月后，出现故障，经鉴定属于卖方制造缺陷。4.卖方在收到买方预付款后，迟迟不发货，买方经催告无效。问题：1.设备在运输途中损坏的风险应由谁承担？损失应由谁承担？2.买方因外观划痕要求退货是否合理？说明理由。3.使用8个月后出现制造缺陷，买方有何权利？4.卖方经催告仍不发货，买方可以解除合同吗？说明理由。5.若合同中既约定了违约金，又约定了定金，卖方违约，买方如何主张权利？参考答案及解析一、单项选择题1.A【解析】在法律适用上，特别法优于普通法。《民法典》合同编是关于合同的一般规定，而其中关于建设工程合同的规定是针对特定类型的合同，属于特别法。2.A【解析】公证具有强制执行效力，鉴证仅具有行政效力，不具有强制执行力。3.B【解析】发包人未支付结算款，属于后履行一方未履行债务，承包人（后履行一方或按约定顺序履行）有权行使先履行抗辩权。注意：此处若按通常理解，承包人已履行义务（验收合格），发包人应付款，承包人有权拒绝后续配合工作，但在本题语境下，通常考查抗辩权定义。若发包人应先付款而未付，承包人作为后履行方，行使先（后）履行抗辩权。注：在建设工程合同中，通常验收后付款，承包人履行在先，发包人履行在后。发包人未履行，承包人有权拒绝交付工程（如尚未交付）或行使抗辩权。但在本题选项中，B选项“先履行抗辩权”是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。此处承包人已完工，发包人未付款，承包人可拒绝交付（如有）或配合，属于后履行一方抗辩。虽然严格来说《民法典》中先履行抗辩权指后履行方抗辩，但在旧教材或特定语境下常被称为先履行抗辩权（即先履行方未履行，后履行方抗辩）。选项C不安抗辩权是先履行方证据。故选B。4.D【解析】《民法典》规定，债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。5.B【解析】因发包人原因延误10天，顺延工期；因承包人原因延误5天，由承包人承担。故承包人承担5天。6.D【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。保证人必须是第三人。抵押、质押、留置的担保物可以是债务人或第三人提供的财产。7.D【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。8.D【解析】招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，应当相应延长投标截止时间。9.A【解析】投标人在投标截止时间前书面撤回投标文件的，招标人应在收到书面撤回通知后5日内退还投标保证金（注：新规定通常为5日内，旧规可能有不同，按通用题库选B或A，此处按《招标投标法实施条例》第35条，招标人应在收到书面撤回通知后5日内退还）。10.A【解析】验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。11.D【解析】联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。12.C【解析】监理人的主要义务是实施监理，并对违约行为承担责任。13.B【解析】监理人应在收到承包人进度付款申请单后14天内完成查核并经发包人批准后，由监理人向承包人出具进度款付款证书。14.A【解析】卖方代办运输，风险在交付给第一承运人时转移。但本题约定交货地点为买方所在地车站，意味着卖方承担运至买方车站前的风险。货物在运输途中毁损，风险尚未转移给买方，故由卖方承担。15.C【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。16.D【解析】因发包人原因造成的暂停施工，发包人应承担承包人机械闲置费、人员窝工费，如需赶工还应承担赶工费。利润损失通常不包含在单纯的暂停费用中，除非导致合同解除等。17.A【解析】不可抗力后果：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害、工程所需的清理修复费用，由发包人承担。承包人人员伤亡、承包人机械设备损坏由承包人承担。18.A【解析】EPC合同中，承包人承担设计、采购、施工的大部分风险。19.C【解析】预付款通常在进度款中按比例扣回。20.B【解析】固定总价合同中，一般的市场价格波动属于商业风险，不予调整。除非合同专用条款另有约定或发生情势变更（门槛很高）。21.D【解析】修改施工组织设计涉及承包人施工方案，通常需承包人自行负责或经监理人审核同意，但监理人无权直接修改。22.B【解析】监理人应在收到最终结清申请单后14天内完成审查并向发包人提交最终结清证书。23.C【解析】总承包单位经发包人认可可以将部分工程分包。禁止转包，禁止分包给不具备资质单位，禁止主体结构分包，禁止再分包。24.B【解析】勘察成果必须符合工程建设强制性标准。25.B【解析】发包人在收到竣工结算文件后28天内未予答复，视为认可竣工结算文件。26.A【解析】建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算。27.B【解析】FIDIC条件下，工程师应在收到期中付款报表后28天内开具支付证书。28.D【解析】承包人已经完工，发包人无权单方解除合同，除非有根本违约行为。29.B【解析】DRB决定：双方在收到决定后28天内未提出异议，决定即具有约束力。30.B【解析】受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。31.B【解析】检验不合格，买方有权拒收、要求换货或解除合同。32.C【解析】监理人与承包人串通，给发包人造成损失的，承担连带赔偿责任。33.D【解析】评标委员会中专家人数不得少于成员总数的三分之二（5人需至少4人，故本题1+4不合规，但D选项“保密”是正确表述）。本题C选项表述“技术、经济等方面的专家”是法定要求，但数量不足。D选项是正确程序描述。若选错，则选C。但严格来说，C是要求但未满足，D是正确的法律规定。题目问“下列关于...说法，正确的是”。D是正确陈述。C陈述的是要求，但本题专家只有4人，若其中包含技术、经济专家，则C在描述上是对的，但在本案例中专家总数4人未达2/3（应为4人以上）。通常此类题目考察组成规定，5人委员会需4人专家。故本题设置有误或考察D。按常规题库，选D。34.A【解析】地下障碍物通常属于发包人风险（除非勘察资料已明确）。35.C【解析】设计人对设计文件承担的责任期限为工程合理使用年限。36.A【解析】发包人要求提前竣工，赶工费用由发包人承担。37.B【解析】履约保证金金额一般为合同金额的10%。38.A【解析】合同工期指投标书附录中规定的工期。39.A【解析】直接经济损失100万元，属于一般质量事故（通常<100万或<150万，视具体标准，一般事故指<1000万，<10人死亡，<50人重伤）。此处100万属于一般质量事故。40.A【解析】债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力。41.B【解析】投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。42.D【解析】重新检验，若合格，费用由发包人承担，工期顺延；若不合格，费用由承包人承担，工期不顺延。D选项笼统说由发包人承担，错误。43.C【解析】暂列金额按实际发生额支付。44.C【解析】竣工试验由承包人组织，发包人（及监理）参加。45.B【解析】一方起诉另一方未提出异议并应诉答辩的，视为放弃仲裁协议，人民法院有权管辖。46.D【解析】设计错误造成事故，设计人应免收设计费并支付违约金或赔偿损失。47.A【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致。48.B【解析】定金合同从实际交付定金之日起生效。49.B【解析】指定分包商的工作内容通常属于暂列金额项目。50.B【解析】暂估价材料，发包人确认价格后，按确认价格调整。二、多项选择题51.ABCDE【解析】《民法典》关于合同无效的法定情形。52.ABCDE【解析】代位权和撤销权的行使规则。53.ABCDE【解析】属于串通投标的情形。54.ACDE【解析】B选项，承包人应在开工日期前7天（而非后）提交进度计划。55.ABCE【解析】工程排污费通常包含在规费中，由承包人缴纳，但属于工程造价组成部分。特殊安全施工措施费通常由发包人承担。ABCE明确属于发包人原因或范围。56.ABCD【解析】E选项擅自变更设计不必然导致解除合同，需造成严重后果。57.ABCE【解析】检验费用约定不明或由卖方原因导致时由卖方承担，并非一律由买方承担。58.ABCD【解析】工程师无权解除合同，解除合同通常由业主决定。59.ABCD【解析】设计人不负责采购建筑材料。60.ACDE【解析】监理人通常只能建议变更，无权直接提出变更指令（除非合同授权）。61.ABCD【解析】发包人审核时间未在通用条款中明确规定为28天（监理人审查）。62.ABCD【解析】正常监理酬金=直接成本+间接成本+税金+利润。63.ABCD【解析】不得设立最低投标限价。64.ABCDE【解析】均为法定保修规定。65.AC【解析】因不可抗力解除合同，发包人应支付已完工程价款、撤离人员遣返费。材料设备款若已订购且由发包人支付则可，但通常承包人自行采购的设备归承包人，撤离费自理。预付款扣回余额是扣回，不是支付。66.AB【解析】保证方式分为一般保证和连带责任保证。67.ABCDE【解析】均属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人。68.ABDE【解析】发包人应在收到证书后28天内（而非56天）支付。69.ABCDE【解析】EPC承包范围通常包含试运行。70.ABCE【解析】D选项，验收合格后，发包人应在（通常）56天内或约定时间内签发接收证书，示范文本中未明确14天。71.ABCD【解析】仲裁委员会独立于行政机关。72.ABCD【解析】工程排污费属于规费，不属于措施费。73.ABCDE【解析】合同终止的法定情形。74.ADE【解析】BC属于监理人失职，不免除责任。75.BD【解析】对仲裁协议效力有异议，一方请求仲裁委员会决定，另一方请求法院裁定的，由人民法院裁定。76.ABCE【解析】重新检验合格，工期顺延；不合格，不顺延。故D错误。77.ABC【解析】缺陷责任期届满后，承包人仍需承担保修义务（保修期可能长于缺陷责任期）。故E错误。78.ABCD【解析】不可预见的物质条件风险，在FIDIC中通常由业主承担（若不可预见），但旧版红皮书可能分担。在2017版及通常理解中，大部分地质风险业主承担。E选项若指物质条件，通常业主承担。79.AB【解析】交货数量异议处理。80.ACDE【解析】经发包人同意，可以将部分非主体、非关键性工作进行分包。故B错误。三、建设工程合同管理案例分析题案例一：1.招标人应拒收A投标人的投标文件。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。但A投标人在原投标文件上修改，未密封或未按规定的格式提交，不符合投标文件密封和标记的通常要求，且在投标截止时间前2小时修改，可能影响开标。更主要的是，修改后未重新密封，视为无效。（注：若仅从法律允许修改角度，应允许。但实务中要求密封。按考试标准答案，通常考察“密封”问题。若题目强调“在原文件上修改”，往往因破坏密封性而拒收。若认为允许修改，则需重新密封。此处按拒收作答更符合严谨性，或回答：允许修改，但必须重新密封并提交，未重新密封的拒收）。2.正确。理由：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。3.视为串通投标。理由：不同投标人的投标文件由同一单位编制，且报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标。4.不合法。理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本案例中，专家为3人，占5人的60%，不足三分之二（应为4人）。5.正确。理由：中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。6.后果：中标无效。处理：招标人可以没收F投标人的投标保证金。给招标人造成损失的，F投标人应当依法承担赔偿责任。招标人可按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人。案例二：1.甲承包人的分包行为不合法。理由：主体结构工程必须由总承包单位自行施工，不得分包。发包人的做法正确。2.索赔成立。理由：因发包人原因（未提供施工场地）导致的工期延误和费用损失，承包人可以提出工期和费用索赔。3.起扣点T=P-M/N=12000-1200/0.6=12000-2000=10000（万元）。本月累计完成4000万元，未达到起扣点10000万元，故本月不扣回预付款，扣