2024年北京市劳务分包合同

2024年北京市劳务分包合同

北京市劳务分包合同1

编号：

甲方：

乙方：

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双万就

工程的劳务分包事宜协商一致，订立本合同。

1.名词解释

Li业主：

1.2主合同：甲方与业主签订的（合同编号：）

1.3监理人：

2.劳务工作范围及提供劳务内容

工作地点：

劳务工作范围：

劳务内容：

3.分包工作期限

计划开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日。

4.质量标准

按主合同有关质量的约定，本合同工作必须达到质量评定

等级。

5.技术资料

5.1甲方在收到业土提供的与本合同工程相关的技术费料后2日内，向乙方提供1套（份）

相关技术资料。如乙方需要更多份数，应自费复制。

5.2乙方对甲方提供的图纸及技术文件负有保密义务，该义务不因分包合同的终止而终止。

6.项目经理

6.1乙方应委派具有跳能力、有项目管理经验的人员担任项目经理。乙方项目经理的委派

和更换应征得甲方同意。

6.2乙方委派的项目经理为，身份证号：。

7.甲方的权利与义务

7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同和本合同。

7.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：

(1)在业主提供场地后向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

(2)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，乙方须与甲方现场交验并负责测量控制点

的复测、使用及保护。

7.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资

用量计划表并按要求上报业主，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、

监督、检有和验收。

7.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交

工验收。

7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施

—1-rfoZMTo

7.6按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。

7.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7.8甲方从乙方工程进度款中扣除％作为乙方的安全、文明施工、环境保护和水土保持保

证金，并按季度考核返还。

7.9对乙方拖欠的人工费、设备费等费用，甲方有权代付和直接从应付劳务报酬中予以扣减。

8.乙方的权利与义务

8.1不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人。

8.2对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责。

8.3组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。乙方须将其员工名册（含员工基本情况：姓

名、性别、身份证号码、资格证书及编号、拟从事的工作/工种等）在本合同签订后5日内报甲方

备案;乙方员工发生变化的应在3日内报甲方备案。同时，在本合同签订后5日内，乙方须向甲

方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，

应提前3日以书面形式报送甲方批准。

8.4乙方所聘劳务工人的工资由甲方代发，因此，每月办理结算时，乙方须向甲方提交上月

的乙方外聘劳务工工资结算明细表，该明细表须各劳务工签字加按手印确认。

8.5为便于工资的发放，乙方聘用的劳务工人进场后，乙方须在甲方指定银行为其办理银行

卡，并报甲方备案。

8.6乙方聘用的从事安全、质量及特种设备操作等人员必须持有相应的资格证书或操作证。

8.7未经甲方授权或允许，不得直接与业主、监理人及有关部门联系。

8.8根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月作业计划，有阶段工期要

求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施

工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。

8.9严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业，

确保工作质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全

教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管

理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部匚对施工现场的管理规定，做到文明施

工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各

种罚款;自觉遵守法律法规、部门规章及甲方制定的现场管理制度。

8.10自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其设备、材料保管及

使用、操作人员证件等情况;与现场其他单位协调配合，照须全局;认可甲方的管理规定，接受甲

方按管理规定对乙方进行的处罚。

8.11按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管

理，做好自身责任区的治安保卫工作。

8.12按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;若乙方拒绝向甲方

提交资料，甲方有权暂停支付乙方的劳务报酬，因此给甲万造成损失的，乙方应当予以赔偿。

8.13做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙

方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

8.14妥善保管、合理使用甲方提供的机具及其他设施。

8.15服从甲方指令和甲方转发的业主及监理的指令。

8.16除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行与

劳务作业有关的所有义务及工作程序。

8.17在不能完全履行合同时，按甲方要求增加投入，以确保进度、质量和安全，并承担由

此增加的成本.

9.水、电及临建设施

9.1供水

甲方负责将供水管线接至乙方工作面附近并装表计量剩余管线由乙方自行安装并承担费用。

水费按元/m3计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除;

9.2供电

甲方负责将供电管线接至工作面附近并装表计量，剩余管线由乙方自行安装并承担费月。电

费按元/kW.h计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除；

9.3除生活住房外，其他生产生活设施由乙方自理。

10.安全施工、检查和防护

10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受

甲方、业主、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事

故隐患。因乙方安全措施不力等原因造成事故的'其责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要

求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生

的费用。

10.3甲方有权对乙方施工现场的人员进行安全管理，乙方必须严格执行甲方的安全管理措

施。在乙方安全防护不到位的情况下，甲方有权要求乙方增加安全投入，若乙方拒不执行，甲方

有权自行安排，所需费用从乙方劳务报酬结算款中扣除。

10.4乙方应加强班组安全管理，遵章守纪，开展危险源识别和防控等活动，并保证活动记

录齐全。

10.5乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，

事先应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施.防护措施费用由甲方核定后承担.

10.6实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀

性物品施工时，乙方必须执行甲方制定的安全防护措施，相应的安全防护措施费用含在合同价格

中。

10.7乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由甲方委托乙方采购，费用由甲方核定后承

担。乙方采购的的安全保护用品须经甲方验收合格后方可使用，验收不合格的，由乙方进行退还

并承担费用。乙方应将发放记录报甲方备案。

11.事故处理

11.1发生人身伤亡及其他安全事故，乙方应当立即报告甲方，由甲方按照有关规定上报有

关部门，同时按国家法律法规对事故进行处理。

11.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

12保险

12.1乙方必须为其聘用的人员购买意外伤害保险，支付保险费用，并将保险单复印件交甲

方存档。

12.2乙方必须为其聘用的人员办理工伤保险，承担保险责任，确保甲方免受赔偿、诉讼等

损失。

12.3保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要弼昔施，避免损失扩大。为减少损失采

取措施而发生的费用或遭受的损失，由投保人向保险公司索赔，另一方给予积极配合。

13.材料、设备供应

13.1本工程的主要材料由甲方提供（详见附1）。乙方应当于每月25日前向甲方提交下月的

材料的需求计划。需求计划应当包括材料的种类、数量以及供应的时间等。

13.2乙方从甲方领取材料时应当遵守甲方的有关管理规定，否则甲方有权拒绝提供，由此

造成的工期延误及其他损失由乙方承担.

13.3除13.1款规定的主要材料外，其他材料均为低值易耗性材料或周转性材料，由乙方负

责购买，费用已包含在乙方的劳务单价中。

13.4本工程的主要设备由甲方提供（见附2）,其他小型设备、机具由乙方自备。

13.5乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，或

使用中浪费，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。乙方领用的材料

超出甲方规定限额的部分，视为乙方浪费，乙方向甲方承担赔偿责任，赔偿数额标准按照甲方采

购价格或市场价格（两者中取较高者）加运输、卸车、保管费用计算。

14.劳务报酬

14.1本工程的劳务报酬按确认的合格劳务工程量乘以单价计算。

14.2劳务工程量清单（附3）中的单价已包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费

用，在本合同实施期间不作调整。

14.3劳务工程量清单中的工程量为预计劳务工程量，结算以经过甲方审核的合格工作量为

准。乙方不得因实际工程量与预计工程量的不同而要求增加费用。

15.劳务工程量的计量

由乙方按甲方规定的时间及表样，将完成的劳务工程量及相应资料报甲方，经甲方审核后作

为对乙方的结算依据。若乙方申报资料有遗漏，视为乙方已经放弃对该部分工程量要求甲方结算

并支付工程款的权利。对乙方未经甲方认可超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，

甲方不予计量。工程计量签证或证明必须按照甲方管理程序由甲方负责人或明确授权的人员签字

确认，其它具体施工和管理人员的签证或证明均为无效签证，不能作为工程计量的依据。

16.劳务报酬的中间支付

16.1本工程无预付款。

16.2甲方在每月10日前按甲方审核批复的工程量与乙方办理进度结算.若乙方未能在每月

10日前提交相关结算资料，视为乙方放弃该期结算，该期乙方完成的工程量在下一结算周期进

行结算。

16.3进度款支付按以不办法进行：

（1）进度款金额的确定。进度款金额=（乙方当期经甲方确认的产值-应扣费用-当期综合保证

金+上期综合保证金-质保金)。其中，应扣费用指依本合同规定应予扣除的费用，如：水电费、

设备或房屋租金、税金、甲方代付或预支款、对乙方罚款等;当期综合保证金为乙方当期产值的

5%,至下次结算时乙方的质量、进度、安全达到合同要求时，全额无息支付给乙方;质保金按主

合同规定的比例扣除。

如甲方审核确认的工程量与业主不一致的用方有权根据业主审核确认的工程量相应调整与

乙方的结算数额，下同。

(2)进度款支付时间。甲方在收到业主相应款项后的14日内支付当期进度款。付款前，乙方

应向甲方开具同等金额的正式、合法发票。

(3)进度款付款方式。每期进度款由甲方直接汇入乙方的单位帐户(开户行：；帐号：)

17.施工验收

17.1乙方应确保所完成工作的质量，并符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向

甲方提交完工报告及相应的资料，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7日内向业

主申请组织验收，或者自行对乙方施工成果进行验收。无论甲方自行组织验收与否，乙方质量是

否合格的最终认定，仍以主合同规定的甲方与业主间的验收结果为准，如该结果表明乙方施工质

量不合格，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

17.2质量保证金的返还。业主将质保金支付给甲方后,甲方在28日内将乙方的质保金余额

无息支付给乙方。质保期内发生质量问题属乙方分包的劳务作业责任的，乙方应负责无偿修复，

乙方未在规定时间内修复或修复一次后仍不能满足要求的，甲方有权扣除质保金并自行安排修复;

质保金不足以支付修复费用的，可以向乙方追偿。

18.施工配合

18.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求

进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，并不因上述配合而向甲方提出工

期损失和费用要求。

18.2乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方可以

配合乙方工作或协助乙方获得第三方配合，因此发生的费月由乙方承担。

19.劳务报酬最终支付

19.1乙方应在完工后14日内向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式,

进行劳务报酬的最终结算。

19.2乙方未按本合同规定提交结算资料的，甲方有权不予支付工程价款，且视同乙方未能

如期完工，由乙方按20.4(1)的规定承担违约责任。

20.违约责任

20.1当发生下列情形之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬；

(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情形。

20.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应

按中国人民银行规定的活期存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

20.3甲方不履行或不咬约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给乙方造成的经济损

失，顺延延误的乙方工作时间。

20.4当发生下列情形之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工、不能满足节点工期要求或逾期履行其他合同义务的，每延误

一日，应向甲方支付元的违约金，并赔偿甲方因此遭受的L切损失；

(2)乙方施工质量达到主合同的最低标准但不符合本合同约定的质量标准的，应向甲方支付

元的违约金;

20.5乙方不履行或不受约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给甲方造成的经济损

失。

21.索赔

21.1甲方根据主合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，按甲

方要求保管并出示相应资料，以便甲方充分行使索赔权。乙方对其工作范围的变更和索赔资料负

有收集和保管义务。若因其工作疏忽而未能取得相关索赔或变更的资料给甲方造成的损失，由乙

方承担责任。

21.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件、征地移民影响等根据主合同可以

索赔的情形，应在索赔事项发生后7日内向甲方报告并提交相应的资料，以便甲方向业主主张

追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应将索赔所得扣除甲方为此发生的成本后（或扣除%

后）支付给乙方。若业主未支持甲方的索赔请求，则乙方无权要求甲方进行支付。若乙方放弃了

该项索赔，仍不能免除乙方按期向甲方提供索赔资料的责任。

21.3乙方应在完工后14日内向甲方提交完工申请单，逾期提交的，将视为违约，每逾期一

日，按20.4条的规定承担隹约责任。乙方提交完工申请单后，无权以任何I理由再向甲方提出索

赔。

22.合同解除

22.1因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法

履行的，双方可以解除合同.

22.2甲方支付劳务报酬不足应付劳务报酬的70%连续达48日的，乙方可以停止工作。停

止工作超过48日甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

22.3乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

（1）未能在规定的期限内完成工作内容（含节点工期）逾期达天以上的，或质量不符合甲方

和业主、监理要求，经返工后仍达不到要求的；

(2)未能按照甲方要求及时组织人员和设备机具进场作业的；

(3)严重违反甲方管理制度的；

(4)发生债务或纠纷,不能偿还和及时解决,导致施工无法正常进行，或导致阻工、使甲方

涉诉等情形的；

(5)不按时发放劳务人员工资引起上访的；

(6)法律法规规定的其他可以解除合同的情形。

22.4甲方认为乙方违约并正式发文提出解除合同后，乙方有不同意见的，应先按甲方要求

退场，保证工程施工不受影响，然后再依本合同约定的争议处理方式解决。

22.5如在乙方没有完全履行本合同义务之前，因业主将主合同解除或取消本工程项目，甲

方应通知乙方解除本合同，双方互不承担责任。如乙方违约导致甲方对业主违约是主合同解除的

原因之一，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失;如乙方无违约行为且主合同解除的

原因是甲方造成，则因主合同解除给乙方造成的损失由甲方负责赔偿，但甲方赔偿最高不超过本

合同未履行部分金额的10%。

22.6合同解除或完工后，乙方应妥善做好已完工程不阚余材料、设备的保护和移交工作，

按甲方要求组织人员对其施工现场进行清理，否则甲方有权自行清理，费用从乙方劳务报酬中扣

减。乙方应按甲方要求及尤将人员、设备退出施工现场，不得以任何理由拖延，否则每延迟一日

承担元的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的损失.合同的解除，不影响双方在合同中约定的

结算和清理条款的效力。

23.合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并履行

完保修义务后，本合同即告终止。

24.担保

24.1乙方按以下方式向甲方提交履约担保：（在选择项的口中V）

口按合同签约金额的%向甲方提交甲方认可的银行履约保函。

□按合同签约金额的%向甲方提交履约保证金。

口履约担保金额万元，分期在支付给乙方的工程款中扣留。

乙方未按时提交履约保函的，甲方有权将本合同工程另行发包。

本合同工程完工，乙方提交完工结算资料，甲方按本合同约定支付完工结算款后28天内,

甲方退还乙方提交的履约保函或履约保证金（无息）。

合同期内，如乙方违约，甲方有权从上述担保中扣除相关违约金、赔偿金，因甲方扣除导致

履约担保数额减少的，乙方应在收到甲方通知后10天内补足。如应乙方违约导致合同被甲方解

除的，甲方有权没收履约保函、保证金。

24.2甲方在每月结算款中扣留%作为乙方劳务工工资发放担保，累计达到万元后不再扣

留，每季度结算一次。如果在季度周期内未发生乙方拖欠劳务工工资的，则在季度周期结束后次

月全额无息返还账面保证金余额。如果在合同执行过程中发生乙方拖欠劳务工工资或乙方当月工

程进度款少于甲方代付的乙方人员工资费用，甲方将从扣留的保证金中先代为垫付，并从下一个

月的结算付款中扣留补足保证金总额。

24.3乙方保证甲方免于承受因乙方原因所引起的损失、索赔以及与此有关的索赔、诉讼、

损害赔偿等.

25.争议处理

25.1甲乙双方因本合同而产生的彳丑可争议，应当通过友好协商的方式解决，协商不成的,

可向南宁仲裁委员会提交仲裁。

25.2发生争议后，除已按照本合同约定解除合同外，双方都应继续履行合同，保持工作连

续，保护好已完工作成果。

26.双方的联系方式

26.1甲方的联系方式:

26.2乙方的联系方式:

26.3双方确认，上述联系方式中的地址、电话、邮件等是真实、有效、可送达的。如上述

联系方式不准确、有变化等导致通知无法送达或者一方拒收的均应视为通知已有效送达该方，

由此发生的法律后果及责任由该方承担。

27.合同其他条款

27.1本合同经双方代表签字及盖章并办理24.1条约定的担保手续后生效。

27.2本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等效力。

27.3本合同附件如下：（在选择项的口中V）

附：1.甲方供应材料一览表口

2.甲方提供施工机具、设备一览表口

3.劳务工程量清单口

4.劳务人员名册口

5.乙方自带设备机具、材料清单口

甲方：乙方：

授权代表：授权代表：

签订日期：签订日期：

北京市劳务分包合同2

甲方：

乙方：

一、承包方式：

1、甲方将/专厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械

设备、工作宿舍、灶具、防雨设备（如塑料布、雨衣、雨鞋等），一切使用工具，交给乙方使用，

且登记造册丢失后要照价赔偿。

2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。

3、生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的‘工具和故意损坏的要照价

赔偿。

4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。

5、成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。

6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。

二、承包期限

承包期限为一年,即20_年3月至20_年12月为止，

三、质量要求

1、乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。

2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在98%以上。

四、产量与计酬

1、产成品转，甲方每一万块玖佰伍拾圆整付给乙方工资，每块玖分伍厘，每天必须保持出

红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲万承担.

2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损

失由乙方负责。

3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积极主动配合，否则造成的损失

由乙方负责。

五、安全生产

全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产乙方的工人可投人身保险，

保险费用由甲方负责，发生工伤事故，三千元以下由乙方承担，三千元以上全部由甲方承担。

六、付款方式

按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，

负责每人每天付乙方误工费80元。

七、违约责任

甲乙双方必须严格信守合同不得违约如因一方不履行合同造成的经济损失有违约方承担。

如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协

商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。

八、其他事项

甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整按每月柒仟元付给乙方用乙双方要互相配合，

如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。本

合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。

备注：以产800万块成品转为基数，每超50万块奖5000元，每超100万块奖壹万，每

少产100万块扣5000元，自合同生效之日起押金为壹万元整。工人到厂退还押金。工人路费

壹万贰仟元整，工人到厂付陆仟，年底付完。

甲方：

乙方：

年月一日

北京市劳务分包合同3

合同编号：___________

第一部分协议书

劳务作业发包人：（以下简称发包人）

劳务作业承包人：（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、

自愿、公平和减实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、分包合同内容：

2.1本合同分包范围：

2.2本合同劳务作业内容：

3、工程地点：

建筑面积：____________

4、合同价款总额____________元（人民币）,大写____________元。

5、分包工作期限

开工日期：___________年月_____________日

竣工日期：___________年月_____________日

总日历天数为：____________天

6、劳务作业人数：人。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标书及其附件（如有）；

（4）专用条款;

(5)通用条款；

(6)标准、规范及有关技术文件；

(7)图纸及工程量清单；

(8)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；

8、合同生效：

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间：年月____________日

合同订立地点：

发包人：(合同专用章)承包人：(合同专用章)

地址：____________住址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：____________委托代理人：

联系电话：___________联系电话：

第二部分通用条款

9、发包人权利和义务：

9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之

日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资

料.

9.2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。

合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。

9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表,

实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检杳和验收。

9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工

场地。

9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设

施保证施工需要。

9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提

出整改要求。

9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。

9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，

确保施工安全。

9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。

9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承

包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。

9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有

相应委托权限的人员的书面认可。

9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保睑。

9.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包

人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

9.14其它发包人应当承担的义务.

10、承包人权利和义务：

10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及

有关规章制度。

10.2按照相关法律法的要求，按时足额支付劳动者工资。

10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人

批准后实施。

10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足

够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。

10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工嘛延、安全事故、现场管理不符合规

定造成的损失及各种扣款。

10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料

的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区

的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10.8做好成品保护工作。

10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。

10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企

业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的

盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地

的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予

以配合。

10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物

品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

10.14劳务作业全部直容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务

作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知

发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。

10.16其它承包人应些承担的义务。

11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：

(1)不可抗力；

(2)设计变更和工程量增加；

(3)发包人未能按合司约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

(4)承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图

纸等，致使施工不能正常进行；

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8

小时。

12、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内

容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经

济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复

也不提出修改意见，视为其承认此事实：

(1)第十一条(3)、(4)、(5)项；

(2)发包人同意的其他情况.

13、不可抗力：

13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措

施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人

应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预

计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情

况。

13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资

料。

13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失°

14.i^ii：

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为l方应当以书面方式将本方的明确要求送

达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答

复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当

在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

15、事故处理：

15.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有翔定立即上报有关部门，同时按国家

有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激

行为的发生。

16、施工变更：

16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理

签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通

知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需

要的变更：

16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

16.1.2增减合同中约定的工程量；

16.1.3改变有关的施工时间和顺序；

16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，

延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补

偿总额不能超出分包合同价款的5%）,延误的工期不予顺延。

17、分包合同价款支付的手续：

承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称

的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支

付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。

18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人

承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由

承包人承担。

19、争议:

发生争议后，除非出现下列情况,双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作

成果：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

②调解要求停止合同工作，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

20、合同解除:

20.1承包人和发包人孙商一致的，可以解除劳务分包合同。

20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。

20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过23天，

发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。

20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他

义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人

并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通

知解除合同。

20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，

致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款

结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，

给发包人造成经济损失的由承包人承担。

20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发

包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当

赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发

包人验收合格后，本合同即告终止。

第三部分专用条款

22、项目经理、施工队长及劳动力管理员:

22.1发包人中标建造师（项目经理）为职务：工程建造师（项

目经理）证书号身份证号码：委托权限：发包人

也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承

包人。

22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为职务：

岗位证书号：身份证号码：委托权限：人员如有

变动，应提前7日书面通知发包人。

22.3发包人现场劳动力管理员为上岗证号：职责为：

；承包人现场劳动力管理员为上岗证号：职责为：

22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为身份证号码：

职务；___________联系电话：在京住址：家庭住址:____________O

23、图纸：

发包人应在劳务分包工作开工___________天前,向承包人提供与分包工程有关的图纸

___________套。

24、材料：

24.1承包人应在接到图纸后天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人

确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及

时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。发包人保证

所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要

求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。

24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发

生丢失、损坏承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的％。

24.3施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括

25、质量标准：

本工程应当达到质量评定等级。达到此标准，发包人将按照标准予以奖励；未达到此标准,

发包人将按照标准予以处罚。

26、安全文明施工标准：

本工程安全文明施工要求达到：。达到此标准，发包人将按照标准予以奖励；未达到此标准，

发包人将按照标准予以处罚。

27、送达:

本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：

(1)承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；

(2)承包人表示因发包人原因造成工期延误；

(3)承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；

(4)承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；

(5)承包人要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、停工、窝工的.；

(6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的；

(7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；

(8)本合同9.10.10.15所列事项；

(9)双方约定的其它情况。

28、本合同价款核算规则及构成方式

28.1本工程的合同价款采用下列第种方式计算：

(1)固定合同价款；

（2）工种工日单价；

（3）综合工日单价；

（4）建筑面积综合单价。

28.2分包合同价款包含以下内容：

28.3分包合同价格风险幅度范围为，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为，

调整依据为，调整程序为。

28.4本工程的分包合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合

同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。

28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含___________其中人工费

兀。

28.6采用第（2）种方式计价的，不同工种工日单价为：

单价为一元/工日，共工—日；

单价为一元/工日，共工—日；

单价为元/工日，共工____日；

单价为___元/工日，共工—日；

单价/—元/工日，共工—日；

另：低值易耗材料费、工具用具费一元。

28.7采用第（3）种方式计价的，综合工曰单价为__元/工曰，共工_____曰.

另：低值易耗材料费、工具用具费一元。

28.8采用第（4）种方式计价的，建筑面积一m2,分包合同价款单价为一元/m2,其

中：地上结构一元/m2,地下结构一元/m2,初装修一元/m2,精装修一元/m2,机

电设备安装元/m2,其它元/m2;另：低值易耗材料费、工具用具费元。

28.9施工中发生的零工单价为_元/工日，停工、窝工单价_元/日。

28.10采取建筑面积综合单价方式的：

28.10.1遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建筑平米的劳务作业工程量的计

算方式为，计算规则为，单价为

28.10.2双方约定，本合同平米面积的计算规则为一。

28.10.3双方约定，本合同平米面积的变更规则为

29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：

29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳

务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，

最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下方式结算支付分包合同价款：

29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。

29.1.2发包人每月日支付元分包合同价款。

29.2由于发包人将分包合同价款支付给分包合同价款收取负责人以外的人员或存在其他违

规、违约支付行为的，造成的后果由发包人负责。

30、违约责任：

30.1发包人违约责任：

30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金元以外，还应按

同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人

继续予以赔偿。

30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金元以外，还应按同期银

行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予

以赔偿。

30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约

金元。

30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构

配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金元。

30.1.5发包人不履行或不按约定履行分包合同义务的其他情况时，应向承包人支付违约金

）Uo

30.2承包人违约责任:

30.2.1承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金元，最高不超

过合同总金额的％。

30.2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金元，

最高不超过合同总金额的％。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包

人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

30.2.3承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金元，最高不

超过合同总金额的％。

30.2.4承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任

何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；

以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求

的，承包人支付违约金元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予

以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索

赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

30.2.5承包人未在每月日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况、工

资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金元。

30.2.6承包人不履行或不按约定履行分包合同的其他义务时，应向发包人支付违约金元，

最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。

30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继

续履行合同。

30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。

30.5承包人先有3024、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起日内不履行分包合同价

款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的启连续状态终止之日起计算时限。

30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人

及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。

发包人：________姓名身份证号：

姓名身份证号：

姓名身份证号：

承包人：________姓名身份证号：

姓名身份证号：

姓名身份证号：

31、特别约定：

31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人

拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程

务工人员工资承担连带责任。

31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日起日内，双方签订的关于本合同

分包价款的协议为无效协议。

31.3发包人30.1.1.30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行为赔偿义务不因双方在双

方签订本合同结算书，发包人全额支付分包合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资

并将全部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。

以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书、发包人全额支付了合同价款、承

包人全额支付了本项目上所有工人的工资并将全部工资支讨情况书面报送发包人之后日底签订

特别协议。

32、争议解决：

发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和触或要求有关主管部门调解，任何一方

不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：

(1)向北京仲裁委员会申请仲裁；

(2)向仲裁委员会申请仲裁；

(3)向人民法院起诉，

33、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份;本合同副本一份,

发包人执一份，承包人执一份，发包人负责向行政主管部门备案份。

34、补充条款：

35、附件:

附件一：保证书

附件二：

附件三：

保证书

中标建造师(项目经理)

本人是项目发包人中标建造师(项目经理)。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本

合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，

对发生的债务承担连带责任。

中标建造师（项目经理）：

时间：一年—月一日

保证书

施工队长

本人是项目承包人施工队长。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本

合同30.2.4行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的

债务承担连带责任。

施工队长：

时间：_____年月一日

北京市劳务分包合同4

发包人（甲方全称）：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司承包人（乙方全称）：庆阳市西

峰区肖金建筑安装工程公司

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循平等自

愿、公正和城实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：广安门铁路住宅小区临建工程

1.2工程概况：

1.3分包工作内容及范围:

第二条合同工期

2.1开工日期：

2.2竣工日期：

第三条合同价款

3.1合同价款为350000元（人民币）

大写为:叁拾伍万元整

3.2对合同价款内容的明确：

第四条合同价款的结箕和支付

4.1结算资料：

4.1.1发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容，并取得有

效的书面签证单,编制结算书。

4.1.2有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

4.2合同价款的结算和决算：

4.2.1发包人应于每月日，对承包人完成的工程量给予核实，确认并共同履行书面结算手续。

4.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后

28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

4.3合同价款的支付

4.3.1办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施

工企业专用发票"作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇

票交付给承包人指定的人员。

第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

5.1安全施工

5.1.1发包人、承包人必须贯彻国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律

法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

5.2重大伤亡及其他安全事故处理

5.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织

抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

5.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任,发包人承包人

对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

5.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：

第六条工程质量、验收与保修

6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，如图纸、发包人指令和国家及当地

政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后以质量要求较

高者施工依据。

6.2承包人必须按照国家规定的质量检验