监理工程师工程监理合同管理模拟试卷及答案

监理工程师工程监理合同管理模拟试卷及答案第1页共1页监理工程师工程监理合同管理模拟试卷及答案一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）1.监理工程师在审查施工单位的进度报告时，发现项目进度偏差（SV）为负值，这表明（）A.项目实际进度落后于计划进度B.项目实际进度提前于计划进度C.项目成本超支D.项目质量不达标参考答案：A2.在工程质量控制中，PDCA循环的“C”阶段指的是（）A.计划（Plan）B.实施（Do）C.检查（Check）D.处理（Act）参考答案：C3.工程项目投资控制中，常见的进度控制措施不包括（）A.调整施工组织设计B.增加投入资金C.优化施工工艺D.加强现场管理参考答案：B4.工程质量事故调查组应由哪些单位组成？（）A.业主单位、施工单位、监理单位B.设计单位、勘察单位、检测单位C.政府主管部门、行业协会、第三方机构D.以上都是参考答案：D5.进度报告的主要作用是（）A.向业主方汇报项目进展情况B.为项目决策提供依据C.作为索赔的凭证D.以上都是参考答案：D6.在工程质量保修期内，当发生质量问题时，监理工程师应（）A.立即通知施工单位返修B.要求业主方承担责任C.调查原因并形成报告D.以上都是参考答案：D7.工程质量记录的概念是指（）A.施工过程中的所有文件B.检验批的质量评定结果C.监理日志的记录D.以上都是参考答案：D8.工程质量保修期的概念是指（）A.工程竣工验收后的一定期限B.施工单位负责保修的期限C.业主方使用工程的期限D.以上都是参考答案：D9.工程质量控制的根本目的是（）A.确保工程质量符合设计要求B.控制项目成本C.缩短项目工期D.提高施工效率参考答案：A10.某工程项目采用挣值分析法（EVM）进行成本控制，本月实际成本（AC）为120万元，计划成本（BC）为100万元，挣值（EV）为90万元，则成本偏差（CV）为（）A.10万元B.-10万元C.30万元D.-30万元参考答案：B二、填空题（共10小题，每题2分）（请把正确答案直接填写在题中横线上，填写不完整的不得分）1.监理工程师在审查施工单位的进度报告时，发现项目进度偏差（SV）为-10天，表明实际进度比计划进度______。A.提前10天B.滞后10天C.提前5天D.滞后5天参考答案：B2.根据我国《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度，其中屋面防水工程的最低保修期限为______年。A.2B.3C.5D.8参考答案：C3.在工程监理过程中，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，应当______。A.立即停止施工B.要求施工单位整改C.向建设单位报告D.以上都是参考答案：D4.工程监理单位发现施工单位在施工过程中违反安全生产规定，应当______。A.立即制止B.要求施工单位整改C.向建设单位报告D.以上都是参考答案：D5.工程项目投资控制中，常见的进度控制措施不包括______。A.加强合同管理B.优化施工方案C.增加投入D.加强信息管理参考答案：C6.工程质量控制的根本目的是______。A.确保工程质量符合设计要求B.降低工程成本C.缩短工期D.提高工程效益参考答案：A7.某工程项目采用挣值分析法（EVM）进行成本控制，本月实际成本为100万元，计划成本为120万元，挣值为80万元，则成本绩效指数（CPI）为______。A.0.833B.0.667C.1.2D.1.5参考答案：B8.进度报告的主要作用是______。A.反映工程进度情况B.指导施工生产C.为进度控制提供依据D.以上都是参考答案：D9.工程质量记录的概念是指______。A.反映工程质量状况的文件B.工程质量检验结果C.工程质量评定结果D.以上都是参考答案：D10.工程质量保修期内，当发生质量问题时，监理工程师应______。A.立即组织维修B.要求施工单位维修C.向建设单位报告D.以上都是参考答案：D三、判断题（共10小题，每题2分）（正确的打“√”，错误的打“×”，把判断符号填在题后括号内）1.工程监理合同是建设单位与监理单位之间就委托监理工程内容、权利义务等达成的书面协议。参考答案：√2.监理工程师在履行合同过程中，发现设计文件不符合建筑工程质量标准时，有权要求设计单位修改。参考答案：×3.工程变更需要经过建设单位、施工单位和监理单位的共同确认，并签订书面变更文件。参考答案：√4.工程索赔是指承包单位因非自身原因遭受损失，向建设单位提出的经济补偿要求。参考答案：√5.监理工程师在处理工程索赔时，应保持独立、公正的态度，不得偏袒任何一方。参考答案：√6.工程质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由建设单位和施工单位协商确定。参考答案：×7.监理工程师在工程质量控制中，应严格执行“预防为主”的原则，及时发现并消除质量隐患。参考答案：√8.工程进度控制是指通过采取有效措施，确保工程按照合同约定的工期完成。参考答案：√9.监理工程师在工程验收时，应认真检查工程实体质量，并签署验收意见。参考答案：√10.工程监理合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁等多种方式解决。参考答案：√四、简答题（共8小题，每题2分）（请分点作答，语言简明、要点齐全，写在对应题目下方的横线上）1.简述监理工程师在工程变更处理中的主要职责。参考答案：①审查工程变更的必要性和可行性；②确认工程变更的幅度和影响范围；③参与工程变更的计价工作；④监督工程变更的实施过程；⑤审核工程变更的结算。2.说明工程索赔成立的条件有哪些。参考答案：①合同依据：变更内容符合合同约定或经合同双方协商一致；②实际损失：承包单位遭受了非自身原因造成的损失；③及时通知：承包单位在损失发生后及时通知了监理工程师和建设单位；④证据充分：承包单位提供了充分的证据证明损失的存在和原因。3.列举工程质量控制中常用的三种方法。参考答案：①检验：对工程材料、构配件和设备进行质量检查；②试验：对工程实体进行物理性能和化学成分的测试；③测量：对工程尺寸、位置和高程等进行精确测量。4.简述工程质量保修期的概念及其计算方式。参考答案：①概念：工程质量保修期是指工程竣工验收合格后，由建设单位或施工单位对工程出现的质量问题承担保修责任的期限；②计算方式：从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由建设合同约定或按国家相关规定执行。5.分析工程进度控制的主要目标是什么。参考答案：①确保工程按合同约定的工期完成；②合理安排资源，提高施工效率；③及时发现和解决影响进度的因素；④确保工程进度与质量、成本相协调。6.解释工程质量记录在工程监理中的重要性。参考答案：①记录工程质量状况，为质量评价提供依据；②作为质量追溯的依据；③为质量改进提供参考；④是工程竣工验收的重要资料。7.简述工程监理合同纠纷的常见解决方式。参考答案：①协商：合同双方通过友好协商解决纠纷；②调解：通过第三方调解机构进行调解；③仲裁：通过仲裁机构进行仲裁裁决；④诉讼：通过法院进行诉讼解决纠纷。8.说明监理工程师在工程质量控制中应遵循的“预防为主”原则。参考答案：①加强质量预控，从源头上预防质量问题的发生；②严格执行质量检查制度，及时发现和纠正质量问题；③建立质量管理体系，确保质量控制的系统性和有效性；④注重质量教育的普及，提高施工人员的质量意识和技能。9.某工程项目采用固定总价合同模式，合同履行过程中遭遇了极端恶劣天气导致部分工程停工。施工单位据此向建设单位提出了工期索赔和费用索赔。请分析施工单位索赔成立的条件以及监理工程师应如何处理。参考答案：①审查工程变更的必要性和可行性；②确认工程变更的幅度和影响范围；③参与工程变更的计价工作；④监督工程变更的实施过程；⑤审核工程变更的结算。10.在某工程项目施工过程中，监理工程师发现施工单位的混凝土浇筑质量不符合要求。请简述监理工程师应采取的整改措施以及相应的处理程序。参考答案：①合同依据：变更内容符合合同约定或经合同双方协商一致；②实际损失：承包单位遭受了非自身原因造成的损失；③及时通知：承包单位在损失发生后及时通知了监理工程师和建设单位；④证据充分：承包单位提供了充分的证据证明损失的存在和原因。11.某工程项目采用按月支付方式的进度款支付管理，承包人每月提交已完成的工程量清单。请分析监理工程师在审核工程量清单时应注意哪些事项以及如何确保支付进度款的准确性。参考答案：①检验：对工程材料、构配件和设备进行质量检查；②试验：对工程实体进行物理性能和化学成分的测试；③测量：对工程尺寸、位置和高程等进行精确测量。12.在某工程项目施工合同解除后，合同双方应及时清理并返还从对方处取得的财产。请简述合同解除后的财产清理和返还程序以及监理工程师在其中的作用。参考答案：①概念：工程质量保修期是指工程竣工验收合格后，由建设单位或施工单位对工程出现的质量问题承担保修责任的期限；②计算方式：从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由建设合同约定或按国家相关规定执行。13.简述工程变更指令的签发程序的主要内容以及监理工程师在变更处理中的职责。参考答案：①确保工程按合同约定的工期完成；②合理安排资源，提高施工效率；③及时发现和解决影响进度的因素；④确保工程进度与质量、成本相协调。14.说明工程索赔成立的条件有哪些，并举例说明常见的索赔类型。参考答案：①记录工程质量状况，为质量评价提供依据；②作为质量追溯的依据；③为质量改进提供参考；④是工程竣工验收的重要资料。15.分析工程进度控制的主要目标是什么，以及监理工程师如何进行进度控制。参考答案：①协商：合同双方通过友好协商解决纠纷；②调解：通过第三方调解机构进行调解；③仲裁：通过仲裁机构进行仲裁裁决；④诉讼：通过法院进行诉讼解决纠纷。16.解释工程质量记录在工程监理中的重要性，并举例说明常见的工程质量记录类型。参考答案：①加强质量预控，从源头上预防质量问题的发生；②严格执行质量检查制度，及时发现和纠正质量问题；③建立质量管理体系，确保质量控制的系统性和有效性；④注重质量教育的普及，提高施工人员的质量意识和技能。标准答案与解析一、单项选择题1.参考答案：A解析：本题考查“进度偏差（SV）的概念”。SV=EV-AC，当SV为负值时，表示实际完成工作量（EV）小于计划完成工作量（AC），即项目实际进度落后于计划进度。B选项错误，SV为正值时表示进度提前；C选项错误，成本超支与成本偏差（CV）相关；D选项错误，质量不达标与质量检查相关。2.参考答案：C解析：本题考查“PDCA循环的四个阶段”。PDCA循环包括计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处理（Act）四个阶段，C阶段为检查阶段，即对实施过程进行检查和评估。A、B、D选项分别对应P、D、A阶段。3.参考答案：B解析：本题考查“进度控制措施”。调整施工组织设计、优化施工工艺、加强现场管理都是常见的进度控制措施，而增加投入资金属于成本控制措施，不属于进度控制措施。A、C、D选项均属于进度控制措施。4.参考答案：D解析：本题考查“工程质量事故调查组的组成”。工程质量事故调查组应由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、检测单位、政府主管部门、行业协会、第三方机构等单位组成，D选项最全面。5.参考答案：D解析：本题考查“进度报告的作用”。进度报告的主要作用是向业主方汇报项目进展情况、为项目决策提供依据、作为索赔的凭证，D选项最全面。A、B、C选项均为进度报告的作用。6.参考答案：D解析：本题考查“工程质量保修期问题的处理”。监理工程师应立即通知施工单位返修、调查原因并形成报告、要求业主方承担责任，D选项最全面。A、B、C选项均为处理方式。7.参考答案：D解析：本题考查“工程质量记录的概念”。工程质量记录包括施工过程中的所有文件、检验批的质量评定结果、监理日志的记录等，D选项最全面。A、B、C选项均为工程质量记录的一部分。8.参考答案：D解析：本题考查“工程质量保修期的概念”。工程质量保修期是指工程竣工验收后的一定期限、施工单位负责保修的期限、业主方使用工程的期限，D选项最全面。A、B、C选项均为保修期的组成部分。9.参考答案：A解析：本题考查“工程质量控制的根本目的”。工程控制的根本目的是确保工程质量符合设计要求，B、C、D选项均为工程控制的辅助目的，但不是根本目的。10.参考答案：B解析：本题考查“挣值分析法（EVM）的成本偏差（CV）计算”。CV=EV-AC=90-120=-30万元，B选项正确。A选项为正偏差，C选项为绝对值计算错误，D选项为正偏差。二、填空题1.参考答案：B解析：本题考查《建设工程进度控制》中的进度偏差分析。进度偏差（SV）=挣值（EV）-计划值（PV），SV为负值表示实际进度滞后于计划进度。题中SV=-10天，表明实际进度比计划进度滞后10天。A选项错误，SV为正表示提前；B选项正确；C选项错误，5天不是题中数据；D选项错误，5天不是题中数据。2.参考答案：C解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中的质量保修期。根据条例规定，屋面防水工程的最低保修期限为5年。A选项错误，2年不符合最低要求；B选项错误，3年不符合最低要求；C选项正确；D选项错误，8年不是最低要求。3.参考答案：D解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中的监理职责。监理工程师发现工程设计不符合质量标准，应当立即停止施工，要求施工单位整改，并向建设单位报告。A选项正确，但不是全部；B选项正确，但不是全部；C选项正确，但不是全部；D选项正确，概括了所有应当采取的措施。4.参考答案：D解析：本题考查《建设工程安全生产管理条例》中的监理职责。监理工程师发现施工单位违反安全生产规定，应当立即制止，要求施工单位整改，并向建设单位报告。A选项正确，但不是全部；B选项正确，但不是全部；C选项正确，但不是全部；D选项正确，概括了所有应当采取的措施。5.参考答案：C解析：本题考查《建设工程进度控制》中的进度控制措施。常见的进度控制措施包括加强合同管理、优化施工方案、加强信息管理等。A选项正确；B选项正确；C选项错误，增加投入属于成本控制措施；D选项正确。因此，不包括的是C选项。6.参考答案：A解析：本题考查《建设工程质量控制》中的质量控制目的。工程质量控制的根本目的是确保工程质量符合设计要求。B选项错误，降低成本是成本控制的目的；C选项错误，缩短工期是进度控制的目的；D选项错误，提高效益是综合控制的目的。因此，A选项正确。7.参考答案：B解析：本题考查《建设工程投资控制》中的挣值分析法。成本绩效指数（CPI）=挣值（EV）/实际成本（AC）。题中EV=80万元，AC=100万元，因此CPI=80/100=0.8。A选项错误，0.833不是计算结果；B选项正确；C选项错误，1.2不是计算结果；D选项错误，1.5不是计算结果。8.参考答案：D解析：本题考查《建设工程进度控制》中的进度报告作用。进度报告的主要作用是反映工程进度情况、指导施工生产、为进度控制提供依据。A选项正确；B选项正确；C选项正确；D选项正确，概括了所有作用。9.参考答案：D解析：本题考查《建设工程质量控制》中的工程质量记录概念。工程质量记录是指反映工程质量状况的文件、工程质量检验结果、工程质量评定结果等。A选项正确；B选项正确；C选项正确；D选项正确，概括了所有内容。10.参考答案：D解析：本题考查《建设工程质量管理条例》中的质量保修期。在质量保修期内，当发生质量问题时，监理工程师应立即组织维修，要求施工单位维修，并向建设单位报告。A选项正确，但不是全部；B选项正确，但不是全部；C选项正确，但不是全部；D选项正确，概括了所有应当采取的措施。三、判断题1.参考答案：√解析：本题考查工程监理合同的概念。工程监理合同是建设单位与监理单位之间就委托监理工程内容、权利义务等达成的书面协议，这是工程监理合同的基本定义，符合教材相关内容。2.参考答案：×解析：本题考查监理工程师的职责。监理工程师在履行合同过程中，发现设计文件不符合建筑工程质量标准时，应向建设单位报告，并要求设计单位修改，而不是直接要求设计单位修改，因此说法错误。3.参考答案：√解析：本题考查工程变更的程序。工程变更需要经过建设单位、施工单位和监理单位的共同确认，并签订书面变更文件，这是工程变更的基本程序，符合教材相关内容。4.参考答案：√解析：本题考查工程索赔的定义。工程索赔是指承包单位因非自身原因遭受损失，向建设单位提出的经济补偿要求，这是工程索赔的基本定义，符合教材相关内容。5.参考答案：√解析：本题考查监理工程师的职业道德。监理工程师在处理工程索赔时，应保持独立、公正的态度，不得偏袒任何一方，这是监理工程师的基本职业道德要求，符合教材相关内容。6.参考答案：×解析：本题考查工程质量保修期的计算。工程质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由国务院规定，而不是由建设单位和施工单位协商确定，因此说法错误。7.参考答案：√解析：本题考查工程质量控制的原则。监理工程师在工程质量控制中，应严格执行“预防为主”的原则，及时发现并消除质量隐患，这是工程质量控制的基本原则，符合教材相关内容。8.参考答案：√解析：本题考查工程进度控制的概念。工程进度控制是指通过采取有效措施，确保工程按照合同约定的工期完成，这是工程进度控制的基本概念，符合教材相关内容。9.参考答案：√解析：本题考查工程验收的程序。监理工程师在工程验收时，应认真检查工程实体质量，并签署验收意见，这是工程验收的基本程序，符合教材相关内容。10.参考答案：√解析：本题考查工程监理合同纠纷的解决方式。工程监理合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁等多种方式解决，这是工程监理合同纠纷的基本解决方式，符合教材相关内容。四、简答题1.参考答案：①审查工程变更的必要性和可行性；②确认工程变更的幅度和影响范围；③参与工程变更的计价工作；④监督工程变更的实施过程；⑤审核工程变更的结算。解析：本题考查监理工程师在工程变更处理中的职责。监理工程师在工程变更处理中扮演着关键角色，需要全面负责变更的各个环节。首先，要审查变更的必要性和可行性，确保变更符合工程需求和规范标准。其次，要确认变更的幅度和影响范围，以便进行相应的调整和管理。此外，监理工程师还需要参与工程变更的计价工作，确保变更的计价合理公正。在工程变更实施过程中，监理工程师要监督变更的执行情况，确保变更按照计划顺利进行。最后，监理工程师还需要审核工程变更的结算，确保变更的结算准确无误。这些职责体现了监理工程师在工程变更处理中的重要作用。2.参考答案：①合同依据：变更内容符合合同约定或经合同双方协商一致；②实际损失：承包单位遭受了非自身原因造成的损失；③及时通知：承包单位在损失发生后及时通知了监理工程师和建设单位；④证据充分：承包单位提供了充分的证据证明损失的存在和原因。解析：本题考查工程索赔成立的条件。工程索赔是指承包单位因非自身原因遭受损失，向建设单位提出的经济补偿要求。索赔的成立需要满足一定的条件。首先，变更内容必须符合合同约定或经合同双方协商一致，确保变更的合法性。其次，承包单位必须遭受了非自身原因造成的损失，即损失是由于外部因素导致的。此外，承包单位在损失发生后需要及时通知监理工程师和建设单位，以便及时处理索赔事宜。最后，承包单位需要提供充分的证据证明损失的存在和原因，以便监理工程师和建设单位进行审核。这些条件是索赔成立的基础，也是监理工程师在处理索赔时需要重点关注的事项。3.参考答案：①检验：对工程材料、构配件和设备进行质量检查；②试验：对工程实体进行物理性能和化学成分的测试；③测量：对工程尺寸、位置和高程等进行精确测量。解析：本题考查工程质量控制中常用的三种方法。工程质量控制是确保工程质量符合设计要求和规范标准的重要手段。检验是对工程材料、构配件和设备进行质量检查，确保其符合相关标准和规范。试验是对工程实体进行物理性能和化学成分的测试，以验证工程的质量和性能。测量是对工程尺寸、位置和高程等进行精确测量，确保工程符合设计要求。这三种方法在工程质量控制中发挥着重要作用，能够有效提高工程的质量水平。4.参考答案：①概念：工程质量保修期是指工程竣工验收合格后，由建设单位或施工单位对工程出现的质量问题承担保修责任的期限；②计算方式：从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由建设合同约定或按国家相关规定执行。解析：本题考查工程质量保修期的概念及其计算方式。工程质量保修期是工程竣工验收合格后，由建设单位或施工单位对工程出现的质量问题承担保修责任的期限。保修期的计算方式是从工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由建设合同约定或按国家相关规定执行。保修期的长短通常与工程的类型、规模和复杂程度有关，一般由建设合同双方协商确定。保修期的设立是为了保障工程的质量，确保在保修期内出现的质量问题能够得到及时修复和处理。5.参考答案：①确保工程按合同约定的工期完成；②合理安排资源，提高施工效率；③及时发现和解决影响进度的因素；④确保工程进度与质量、成本相协调。解析：本题考查工程进度控制的主要目标。工程进度控制是确保工程按合同约定的工期完成的重要手段。其主要目标包括确保工程按合同约定的工期完成，合理安排资源，提高施工效率，及时发现和解决影响进度的因素，以及确保工程进度与质量、成本相协调。通过有效的进度控制，可以确保工程按时完成，避免因进度延误而导致的额外成本和风险。监理工程师在工程进度控制中发挥着重要作用，需要通过科学的管理方法和技术手段，确保工程进度目标的实现。6.参考答案：①记录工程质量状况，为质量评价提供依据；②作为质量追溯的依据；③为质量改进提供参考；④是工程竣工验收的重要资料。解析：本题考查工程质量记录在工程监理中的重要性。工程质量记录是工程监理过程中形成的重要资料，对于工程质量控制具有重要意义。首先，工程质量记录可以记录工程质量的状况，为质量评价提供依据。其次，工程质量记录可以作为质量追溯的依据，帮助监理工程师和建设单位了解工程质量问题的原因和责任。此外，工程质量记录还可以为质量改进提供参考，帮助施工单位提高工程质量水平。最后，工程质量记录是工程竣工验收的重要资料，对于工程的质量验收和交付具有重要意义。7.参考答案：①协商：合同双方通过友好协商解决纠纷；②调解：通过第三方调解机构进行调解；③仲裁：通过仲裁机构进行仲裁裁决；④诉讼：通过法院进行诉讼解决纠纷。解析：本题考查工程监理合同纠纷的常见解决方式。工程监理合同纠纷是指在工程监理合同履行过程中，合同双方产生的争议和纠纷。常见的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。协商是指合同双方通过友好协商解决纠纷，这是最常见也是最有效的方式。调解是指通过第三方调解机构进行调解，调解结果具有法律约束力。仲裁是指通过仲裁机构进行仲裁裁决，仲裁裁决具有法律效力。诉讼是指通过法院进行诉讼解决纠纷，诉讼是最权威的解决方式，但也是最耗时耗力的方式。监理工程师在处理合同纠纷时，需要根据具体情况选择合适的解决方式。8.参考答案：①加强质量预控，从源头上预防质量问题的发生；②严格执行质量检查制度，及时发现和纠正质量问题；③建立质量管理体系，确保质量控制的系统性和有效性；④注重质量教育的普及，提高施工人员的质量意识和技能。解析：本题考查监理工程师在工程质量控制中应遵循的“预防为主”原则。预防为主是工程质量控制的基本原则，其核心是通过采取有效措施，从源头上预防质量问题的发生，而不是等问题发生后再进行修复。监理工程师在工程质量控制中应遵循这一原则，加强质量预控，从源头上预防质量问题的发生。具体措施包括严格执行质量检查制度，及时发现和纠正质量问题；建立质量管理体系，确保质量控制的系统性和有效性；注重质量教育的普及，提高施工人员的质量意识和技能。通过这些措施，可以有效提高工程的质量水平，减少质量问题的发生。五、案例分析题1.参考答案：施工单位索赔成立的条件包括：①合同约定了因不可抗力因素导致的工期和费用补偿；②施工单位在不可抗力发生后及时通知了建设单位并采取了减少损失的措施；③施工单位提供了相关证据证明不可抗力因素的影响。监理工程师应审核施工单位提交的索赔申请及相关证据，确认索赔成立的条件是否满足，并根据合同约定提出处理意见。解析：本题考查工程索赔成立的条件及监理工程师的处理程序。施工单位索赔成立的条件主要包括合同约定、及时通知、减少损失措施和证据证明。监理工程师应审核索赔申请及相关证据，确认索赔成立的条件是否满足，并根据合同约定提出处理意见。2.参考答案：监理工程师应采取的整改措施包括：①要求施工单位立即停止不符合要求的混凝土浇筑工作；②要求施工单位分析原因并制定整改方案；③监督施工单位进行整改；④对整改后的混凝土质量进行检验。相应的处理程序包括：①记录不合格情况；②发出整改通知；③审核整改方案；④监督整改过程；⑤检验整改结果。解析：本题考查工程质量控制及处理程序。监理工程师应采取的整改措施包括停止工作、分析原因、制定整改方案、监督整改和检验质量。相应的处理程序包括记录、通知、审核、监督和检验。3.参考答案：监理工程师在审核工程量清单时