2027年备考二建工程施工管理 考前冲刺试题卷含答案

2027年备考二建工程施工管理考前冲刺试题卷含答案

一、单选题（共60题）1.建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和()等。A、纠偏B、分析C、总结D、报告【答案】A【解析】新版教材P129建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证，进度计划的编制，执行及对执行情况的检查和纠偏。2.施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（）计算。A、摊销量B、一次性使用量C、周转使用次数D、每周转使用一次的损耗量【答案】A【解析】本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。教材P77。3.某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定该笔款()。A、工程师无权扣除B、应在本次进度付款中扣除C、应在本次进度付款中扣除一半D、应在竣工付款中扣除【答案】B【解析】新版教材P243页，该题主要考察的是：工程进度付款修正，教材原文是在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。选B4.42.对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。A、工序施工质量控制B.技术交底C.测量控制D.计量控制【答案】A【解析】【解析】工序施工条件控制就是控制工序活动的各种投入要素质量和环境条件质量。P1635.下列关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。A、生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练B、非所评审预案施工单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审C、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案应报同级人民政府或上一级安全生产监督管理部门备案D、施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上建设行政主管部门给予警告，并处三万元以下罚款【答案】A6.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。办理延期手续的时间为()。A、期满前1个月B、期满前2个月C、期满前3个月D、期满前6个月【答案】C【解析】根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。因此，选项C正确。7.编制施工组织总设计时，施工准备工作计划的编制应在完成()后确定。A、施工准备工作计划B、施工总平面图C、资源需求量计划D、主要技术经济指标【答案】C【解析】施工组织总设计在编制施工总进度计划之后还应进行的工作包括：编制资源需求量计划；编制施工准备工作计划；施工总平面图设计；计算主要技术经济指标。8.《环境管理体系-规范及使用指南（GB/T24001-2001）》由（）五大要素构成。A、方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审B、范围，总要求，方针，策划，实施与运行，检查和纠正措施C、引用文件，方针，策划，实施与运行，检查与纠正措施D、术语与定义，方针，实施与运行，检查与纠正措施，管理评审【答案】A【解析】环境管理体系的结构系统采用的是PDCA动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，其形式与职业健康安全管理体系的运行模式相同。职业健康管理的模式由“方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审”五大要素构成，故选A项。9.某建设项目采用施工总承包管理模式，现拟将项目中的安装工程分包给某安装单位，则该分包单位的选择应由()决策。A、工程师B、施工总承包管理单位C、业主D、施工总承包单位【答案】C【解析】新版教材P225，原文是：“在施工总承包模式中，如果业主同意将某几个部分的工程进行分包，施工分包单位往往由施工总承包单位选择，由业主认可，而在施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的”，故选C10.下面关于施工文档资料的说法，错误的是（）。A、施工文档资料是城建档案的重要组成部分B、施工文档资料包括全部工程档案的内容C、施工文档资料是建设工程进行竣工验收的必要条件D、施工文档资料是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料【答案】B【解析】新版教材P277，原文是“施工文档资料是城建档案的重要组成部分，是建设工程进行竣工验收的必要条件，是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料。”故选B。11.某土方工程月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3，到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该工程采用赢得值法进行偏差分析的下列说法，正确的是()。A、已完工程实际费用为75000元B、费用绩效指数>1，表明项目运行超出预算费用C、进度绩效指数<1，表明实际进度比计划加快D、费用偏差为--3000元，表明项目运行超出预算费用【答案】D12.施工过程中，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过（），则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。A、5%B、10%C、15%D、20%【答案】C【解析】新版教材P90如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。13.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的（）为项目建设的增值服务。A、识别与交流B、沟通与协调C、融汇与贯通D、组织和控制【答案】D【解析】新版教材P271，原文是“建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。”依题意只有“组织和控制”符合题意，故选D。14.甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是()A、项目投资目标B、设计进度目标C、施工质量目标D、设计成本目标【答案】C【解析】设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。15.特种作业操作证每（）年复审1次。A、1B、2C、3D、6【答案】C【解析】本题考查的是安全生产：管理制度体系。特种作业操作证每3年复审1次，满足一定条件时，可以延长到每6年1次。16.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为75元／m3，混凝土工程综合单价为420元／m3；工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为()万元。A、17.55；87.75B、17.10；99.45C、17.10；87.75D、17.55；99.45【答案】A【解析】合同总额P=4400*75+2000*420=117（万元）；工程预付款额度=117*15%=17.55（万元）；起扣点T=P-M/N=117=117*15%/60%=87.75（万元）。17.施工文件立卷时，卷内目录式样宜符合《建设工程文件归档整理规范》附录B的要求。责任者应填写文件的()单位和个人。A、编制审查B、档案管理C、归档整理D、直接形成【答案】D【解析】新版教材P284，卷内目录的编制中的责任者应符合以下要求：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。依题意只有“直接形成”符合题意，故选D。18.在施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是()。A、会计核算B、成本核算C、统计核算D、业务核算【答案】D【解析】业务核算的范围比会计、统计核算要广，会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算，不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，看是否可以做，是否有经济效果。19.施工企业实施环境管理体系标准的关键是（）。A、坚持持续改进和环境污染预防B、采用PDCA循环管理模式C、组织最高管理者的承诺D、组织全体员工的参与【答案】A【解析】P18920.编制分部分项工程量清单与计价表的核心是（）。A、确定企业定额B、计算工程量C、确定综合单价D、保持两者形式一致【答案】C【解析】新版教材P68编制分部分项工程量清单与计价表的核心是确定综合单价。21.关于施工总承包管理模式的说法，错误的是()A、建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议B、施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理C、施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行D、施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工【答案】D【解析】一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，而具体工程的施工需要再进行分包单位的招标与发包，把具体工程的施工任务分包给分包商来完成。但有时施工总承包管理单位也想承担部分具体工程的施工，这时它也可以参加该部分工程的投标，通过竞争取得施工任务。22.施工进度计划的调整应包括工程量的调整、工作（工序）起止时间的调整、工作关系的调整、必要的目标的调整以及()的调整。A、施工预算B、合同约定工期C、施工管理组织D、资源提供条件【答案】D【解析】新版教材P149施工进度计划的调整包括：1、工程量的调整，2、工作（工序）起止时间的调整。3、工作关系的调整。4、资源提供条件的调整。5、必要目标的调整。23.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：(1)调查研究和收集资料；(2)进行进度计划系统的结构分析；(3)进行项目结构分析；(4)确定项目的工作编码；(5)编制各层（各级)进度计划；(6)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者；(7)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；(8)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整A、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)B、(1)、(3)、(5)、(4)、(2)、(6)、(7)、(8)C、(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(5)、(7)、(8)D、(1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(7)、(8)、(6)【答案】D【解析】新版教材P127，建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料；(2)进行项目结构分析；(3)进行进度计划系统的结构分析；(4)确定项目的工作编码；(5)编制各层（各级)进度计划；(6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。24.某施工工程人工费为80万元，材料费为140万元，施工机具使用费为40万元，企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，费率为18%，利润率以人工费为计算基础，费率为30%，规费30万元，综合计税系数为3．41%，则该工程的含税造价为()万元。A、316B、347C、360D、450【答案】B【解析】企业管理费以人工费和机械费合计为计算基础，则企业管理费=(80+40)*18%=21．6万元，利润以人工费为计算基础，则利润=80*30%=24万元，含税造价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润+规费)*(1+综合税率)=(80+140+40+21．6+24+30)*(1+3．41%)=347万元，故正确选项为B。25.由于承包人责任导致的暂停施工，如果承包人在收到监理人暂停施工指示后()天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。A、28B、35C、42D、56【答案】D【解析】由于承包人责任导致的暂停施工，如果承包人在收到监理人暂停施工指示56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。26.建设工程质量监督档案归档前，应由()签字。A、质量监督机构负责人B、项目业主代表C、项目总监理工程师D、建设行政主管机构负责人【答案】A【解析】建设工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。27.根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86规定，重伤是指损失工作日等于或超过()工作日的失能伤害。A、75B、85C、95D、105【答案】D【解析】根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86规定，安全事故按伤害程度分为：轻伤，指损失1个工作日至105个工作日的失能伤害；重伤，指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000工日；死亡，指损失工作日超过6000工日，这是根据我国职工的平均退休年龄和平均寿命计算出来的。28.在双代号时标网络计划中，当计算工期等于计划工期时，波形线表示（）。A、该工作的自由时差B、该工作的总时差或自由时差C、该工作的持续时间D、该工作拖延的时间【答案】A【解析】本题考查的是工程网络计划的类型和应用。在双代号时标网络计划中，当计算工期等于计划工期时，波形线表示该工作的自由时差。29.建设工程项目总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和()自身的利益。A、建设项目业主方B、建设项目设计方C、建设项目总承包方D、建设项目施工方【答案】C【解析】建设项目总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。30.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失可分为()。A、轻伤事故、严重事故、重伤事故、重大伤亡事故B、重伤事故、严重事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故C、重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故D、特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故【答案】D【解析】根据中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定：生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。31.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。A、应由承包人承担B、应由发包人承担C、应视重新检验结果，确定由哪方承担D、由承包人和发包人各承担50%【答案】A【解析】新版教材P242页，该题主要考察的是：隐蔽工程检查验收相关规定，教材原文是承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选A32.业主方在招标文件中规定了300万元的暂列金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂列金额的正确处理方式是（）。A、计入投标总报价，但承包商无权自主使用，余额归发包人所有B、计入投标总报价，且承包商有权自主使用，余额归发包人所有C、不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D、计入投标总价，由工程师决定是否使用，余额归承包人所有【答案】A【解析】新版教材P70，3.其他项目费报价投标报价时，投标人对其他项目费应遵循以下原则：暂列金额应按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。新版教材P89已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。33.合理选择和正确操作机械设备，是保证施工质量的重要环节，机械设备的使用中，应()。A、贯彻人机分离原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度B、贯彻人机分离原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度C、贯彻人机固定原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度D、贯彻人机固定原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度【答案】D【解析】合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻人机固定原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度，在使用中严格遵守操作规程和机械设备的技术规定，做好机械设备的例行保养工作，使机械保持良好的技术状态，防止出现安全质量事故，确保工程施工质量。34.关于施工质量，下列表述正确的是（）A、施工质量是建设工程施工活动及其产品的质量B、施工质量是工程实体的质量C、施工质量是施工生产活动或过程的工作质量D、施工质量是质量管理体系运行的质量【答案】A【解析】新版教材P153根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008对质量定义的理解：质量不仅指产品的质量，也包括产品生产活动或过程的工作质量，还包括质量管理体系运行的质量。B、C、D都片面描述了质量的一个方面；对应于质量的定义，施工质量是指建设工程施工活动及其产品的质量，故选A。35.对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其（）的处罚。A、罚款B、暂扣或吊销安全生产许可证C、停业整顿D、吊销营业执照【答案】B【解析】新版教材P213建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚；对事故负有责任的相关单位给予罚款、停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书的处罚。36.明确总分包的安全生产责任，实行总承包的由（）单位负责。A、分包单位B、总承包单位C、监理公司D、建设单位【答案】B【解析】新版教材P196，明确总分包的安全生产责任，实行总承包的由总承包单位负责，分包单位向总包单位负责。37.质量管理体系的申报及批准程序是()。A、申请和受理、审核、审批与注册发证B、申请和受理、审批、审核与注册发证C、申请和受理、验证、审核与注册发证D、申请和受理、审核、验证与注册发证【答案】A【解析】质量管理体系的申报及批准程序：(1)申请和受理。(2)审核。(3)审批与注册发证。38.对于不同的承包合同计价形式，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同()进行招标。A、只能在方案设计阶段B、只能在初步设计阶段C、只能在施工图设计阶段D、可以在设计的各个阶段【答案】D【解析】采用成本加酬金合同，工程项目招标时对于设计深度的要求比其他两种合同形式更宽松，可以在设计的各个阶段进行招标。39.安全隐患的处理程序正确的是（）。A、登记→整改→复查→销案B、整改→登记→复查→销案C、登记→整改→销案→复查D、整改→登记→销案→复查【答案】A【解析】本题考查的是安全检查制度。安全隐患的处理程序按照“登记→整改→复查→销案”的程序处理安全隐患。40.平行发包模式的致命弱点是()。A、对业主的质量控制不利B、对业主的费用控制不利C、业主的组织协调工作量大D、对业主的进度控制不利【答案】C【解析】业主要负责对所有承包商的管理及组织协调，承担类似于总承包管理的角色，工作量大，对业主不利。这是平行承发包的致命弱点，限制了该种承发包在大型项目上的应用。41.某施工企业项目经理在组织现场施工中，为了赶工期，违反了施工安全管理条例的有关规定，出现了安全事故，造成2人死亡，则政府主管部门主要追究该项目经理的()。A、法律责任B、行政责任C、经济责任D、管理责任【答案】A【解析】违反施工安全管理条例的规定，属于违法行为，如果造成严重后果，政府主管部门主要追究该项目经理的法律责任，而不是行政和管理责任，企业主要追究的是经济责任。42.材料供应商甲因施工企业乙拖欠贷款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是()。A、和解B、调解C、诉讼D、诉讼与调解相结合【答案】B【解析】调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。43.关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。A、业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B、建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段C、供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标，供货的进度和质量目标D、建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标，项目的进度和质量目标【答案】C【解析】本题考查的是建设工程项目管理的类型。业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，业主也是建设工程项目生产过程的总组织者；建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期；供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货方的进度目标和供货方的质量目标；建设项目工程总承包方的项目管理目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。教材P2～4。44.施工成本计划作为施工成本控制的依据，应包括的重要内容是()。A、控制目标的措施B、预算收入目标C、成本支付的情况D、工程变更目标【答案】A45.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是()。A、发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地B、就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令C、分包人可直接致电发包人或工程师D、分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系【答案】B【解析】承包人向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接至函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令；就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令；分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。46.施工准备阶段的项目施工成本计划，应当是采用()编制形成的实施性施工成本计划。A、估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额【答案】D【解析】施工准备阶段的项目施工成本计划以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。47.年度成本分析的依据是（）。A、年度成本报表B、年度进度报告C、工程预算成本D、工程实际成本【答案】A【解析】年度成本分析的依据是年度成本报表。48.标前会议上，招标人对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给予解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给()。A、提出问题的投标人B、所有参加标前会议的投标人C、所有未参加标前会议的投标人D、每一个投标人【答案】D【解析】标前会议上，招标人除了介绍工程概况以外，还可以对招标文件中的某些内容加以修改或补充说明，以及对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问题给以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。故选项D正确。49.材料供应商要对()材料实施建筑节能材料备案登记。A、外墙外保温、外墙内保温B、建筑油漆C、建筑门窗D、人造板材【答案】A【解析】材料供应商要对外墙外保温、外墙内保温材料实施建筑节能材料备案登记。50.施工现场应急处置方案的内容主要是()。A、应急工作原则B、应急组织与职责C、信息发布D、应急预案体系【答案】B【解析】现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会、熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。51.赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是()。A、统计偏差B、平均偏差C、绝对偏差D、相对偏差【答案】C【解析】新版教材P119赢得值法中，费用（进度）偏差反映的是出现偏差的绝对偏差，而其绩效指数反映的是相对偏差，故选C。答案A和B非赢得值法所用。52.下列选项中，不是施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书依据的是()。A、项目合同文件B、项目管理实施目标C、组织的管理制度D、组织的经营方针和目标【答案】B53.下列不属于成本控制过程中动态资料的是（）A、成本计划文件B、进度报告C、工程变更资料D、工程索赔资料【答案】A【解析】新版教材P103合同文件和成本计划是成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。54.质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过()等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。A、质量规划、质量控制、质量检查和质量改进B、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进C、质量策划、控制实施、质量监督和质量审核D、质量规划、质量检查、质量审核和质量改进【答案】B【解析】我国GB/T19000质量管理体系标准关于质量管理的定义是：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。55.关于利用网络计划中工作自由时差的说法，正确的是()。A、不会影响紧后工作，也不会影响总工期B、不会影响紧后工作，但会影响总工期C、会影响紧后工作，但不会影响总工期D、会影响紧后工作，也会影响总工期【答案】A【解析】所谓总时差，就是不影响网络计划总工期的前提条件下，本工作可以利用的机动时间。自由时差就是不影响紧后工作最早开始时间进行的前提下，本工作可以利用的机动时间。故选A。56.编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成()后确定。A、施工准备工作计划B、施工总平面图C、施工总进度计划D、主要技术经济指标【答案】C【解析】编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划，因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求。57.某混凝土结构出现的裂缝，经分析研究后不影响结构的安全和使用时，但裂缝宽度大于0.3mm，应该采取的措施是（）。A、表面密封B、嵌缝密闭C、加固处理D、不作处理【答案】B【解析】对混凝土结构出现的裂缝，经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时，也可采取修补处理。例如，当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法；当裂缝宽度大于0.3mm时，可采用嵌缝密闭法；当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。58.对于需要实施旁站监理的施工关键部位、关键工序，施工企业应在进行施工前()小时，书面通知项目监理机构。A、12B、24C、36D、48【答案】B【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。59.6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，将管理权力不包括（）。A、组织项目管理班子B.指挥项目建设的生产经营活动C．签署项目参与人员聘用合同D.选择施工作业队伍【答案】C【解析】【解析】C项的正确表达应该是：以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同。P3360.施工安全隐患处理中，为防止高空坠物，既设置密目式安全网，又在建筑物出入口搭设防护棚，棚顶满铺不小于5Cm厚的脚手板，这属于()处理原则。A、冗余安全度B、预防与减灾并重处理C、动态处理D、直接隐患与问接隐患并治【答案】A二、多选题（共20题）1.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用()等指标表示。A、一次使用量B、摊销量C、周转使用次数D、最终回收量E、理论净用量【答案】AB【解析】材料消耗定额中周转材料消耗量指标的表示应当用—次使用量和摊销量两个指标表示。—次使用量是指周转材料在不重复使用时报—次使用量供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每—计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。2.施工项目相关的信息管理主要工作包括收集并整理（）。A、相关公共信息B、工程总体信息C、项目运营及维护信息D、相关施工信息E、相关项目管理信息【答案】ABDE【解析】新版教材P271-P272，原文是“施工项目相关的信息管理的主要工作有：1.收集并整理相关公共信息；2.收集并整理工程总体信息；3.收集并整理相关施工信息；4.收集并整理相关项目管理信息”。选项C与本题无关，故本题选ABDE。3.固体废物的处理有()。A、物理处理和化学处理B、生物处理和热处理C、固化处理D、回收利用和循环再造E、回填处理【答案】ABCD【解析】根据环境科学理论，可将固体废物的治理防腐概括为无害化、安定化和减量化三种。符合的选项为ABCD。4.生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。A、不立即组织事故抢救B、销毁有关证据C、迟报或漏报事故D、指使他人作伪证E、故意破坏事故现场【答案】BDE【解析】本题考查的是施工生产安全事故的处理。对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款的违法行为有：（1）谎报或者瞒报事故；（2）伪造或者故意破坏事故现场；（3）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；（4）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料；（5）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；（6）事故发生后逃匿。参见教材P209。5.施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有（）。A、编制质量计划B、建立工作制度C、明确工作任务D、分解质量目标E、成立质量管理小组【答案】BC【解析】本题考查的是施工质量保证体系的内容。工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度。教材158。6.编制工程建设监理规划的依据有()。A、监理大纲B、专项施工方案C、施工组织设计D、与建设工程项目有关的标准、设计文件E、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件【答案】ADE7.工程变更的原因主要有()。A、业主对建筑的新要求B、设计出现错误C、新技术的产生导致修改原方案D、工程进度的超前E、合同实施出现问题，必须调整合同目标或条款【答案】ABCE【解析】工程变更一般主要有以下几个方面的原因：(1)业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划，削减项目预算等。(2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。(3)工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。(4)由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。(5)政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。(6)由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。8.79.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）,施工项目经理应履行的职责有（）。A、对资源进行动态管理B.建立各种专业管理体系C.参与工程竣工验收D.主持编制项目目标责任书E.进行授权范围内的利益分配【答案】ABCE【解析】【解析】项目经理应履行下列职责：(1)项目管理目标责任书规定的职责；(2)主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理；(3)对资源进行动态管理；(4)建立各种专业管理体系，并组织实施；(5)进行授权范围内的利益分配；(6)收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收；(7)接受审计，处理项目经理部解体的善后工作；(8)协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。P359.现场环境保护的意义是()。A、保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要B、保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要C、保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求D、节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要E、现场环境保护也是文明施工的重要内容之一【答案】ABCD【解析】现场环境保护的意义：(1)保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要；(2)保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要；(3)保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求；(4)节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要。10.发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应()。A、与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合B、按双方在合同中约定应予计量的工程量确定C、为实体工程量D、严格遵照清单工程量计算规则E、严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则【答案】BCD11.工程项目施工成本控制的依据有()。A、设计图样B、进度报告C、工程变更D、施工组织设计E、分包合同【答案】BCDE12.施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有()A、事故调查B、制定事故处理方案C、事故的技术处理D、事故处理鉴定验收E、事故的责任处罚【答案】CE【解析】事故处理的一般程序如下：事故调查、事故的原因分析、制订事故处理的方案、事故处理、事故处理的鉴定验收。事故处理环节的主要内容包括：(1)事故的技术处理，以解决施工质量不合格和缺陷问题；(2)事故的责任处罚，根据事故的性质、损失大小、情节轻重对事故的责任单位和责任人做出相应的行政处分直至追究刑事责任。13.根据我国施工验收规范的规定，必须进行现场质量检测，合格后才能进行下道工序的有()。A、地基及复合地基承载力静载检测B、桩长的检测C、钢筋保护层厚度检测D、钢结构及钢管焊接质量无损检测E、铝塑复合板的剥离强度检测【答案】ACDE【解析】新版教材P167按照有关规范，下列工程质量必须进行现场质量检测，合格后才能进行下道工序：1、地基基础检测包括：地基及复合地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测。2、主体结构检测包括：混凝土、砂浆、砌体强度现场检测、钢筋保护层厚度检测。混凝土预制构件结构检测。3、建筑幕墙检测包括：铝塑复合板的剥离强度检测、石材的弯曲强度；室内用花岗石的放射性检测等。4、钢结构以管道工程包括：钢结构及管道焊接质量无损检测等。14.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。A、未履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任B、已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏C、未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件D、为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令E、经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师【答案】ABD【解析】本题考查的是专业工程分包人的主要责任和义务。选项B，已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。选项C，因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。选项D，未经承包