工程建设法规案例分析27.ppt_第1页
工程建设法规案例分析27.ppt_第2页
工程建设法规案例分析27.ppt_第3页
工程建设法规案例分析27.ppt_第4页
工程建设法规案例分析27.ppt_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、工程法规案例分析,小组成员 朱小龙 090206031135 金 亮 090206031109 零乐康 090206031111,案情摘要,某市建筑工程公司与A娱乐公司签订一份建筑歌舞厅的建设工程承包合同。合同规定:有建筑公司包工包料建一座3层高，建筑面积为1405平方米的歌舞厅，工程造价为230万元，工期为一年。当第一层建设一半时，A娱乐公司不能按时支付工程进度款，建筑公司被迫停工。在停工期间，A娱乐公司被B娱乐公司收购。B公司根据市场行情，决定将正在建设的歌舞厅改建成保龄球城，不仅重新进行设计，而且与某国家级建设公司重新签订了建设工程承包合同，同时与解除原建设工程承包合同。在协议解除原建设

2、工程承包合同同时，因工程欠款及停工停建等损失问题双方未能达成一致意见。至此，市建筑公司已停工8个月。为追回工程欠款，要求B公司赔偿损失，市建筑公司起诉到法院。法院判决B公司赔偿损失。 问：请你对此案例进行分析,案例分析：,由于A公司拖欠工程款导致在建工程停工，又因为B公司收购了A公司，应承担A公司原定合同的权利和义务。B公司变更原设计导致工程停建，依法应承担给市建筑公司造成的损失。根据合同法第二百八十四条，“因发包人的原因导致工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”的规定。 首先应当由B公司采取措施弥补或减少建筑公司的损失，将积压的材料和构件按实际价值买回； 其次，按已完成的工程量结算工程价款；,第三，赔偿市建筑公司的停工、中途停建的损失，如支付停工期间工人的工资等； 第四，赔偿因中途停建而发生的实际费用，如机械设备调迁的费用等； 第五

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论