2017钢结构施工合同(新)

1、.合同编号：钢结构工程施工合同工程名称： _工程地点： _工程规模： _甲方（发包方）：_乙方（承包方） :_签订地点： _年月日.为了明确甲、乙双方的权利、义务，确保钢结构工程的顺利进行，本着自愿平等互利的原则，依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，经甲、乙双方友好协商，甲方作为发包方，乙方作为承包方，就下述工程的施工签订本合同，以资共同遵守。第一条工程项目一、工程名称： _二、工程地点：三、建筑面积：四、承包范围的内容： _（ 1）本工程不包括：_（ 2）工程面积为 _单价为 _，最终工程面积按实际结算（指建筑水平投影面积）。五、本工程总造价共计人民币（大写） ：_六、本工程

2、加工制作部分占工程总造价的安装部分占工程总造价的。第二条施工准备一、甲方：（ 1）_年_月 _日前做好建筑红线以外的“三通” ，负责红线外进场道路和维修。(2)_ 年_月_日前负责接通施工现场的水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电的需要，做好红线以内场地平整。.(3) 合同签订后 _天内 _给_提供完整的工程施工蓝图 _套（4）组织施工单位、设计单位和相关部门参加施工图纸会审，向施工单位进行设计交底，并负责编制会审纪要。如需乙方协助，乙方应当予以协助。二、 乙方：(1) 负责施工区域内的临时设施搭建、水电管线的铺设、管理、使用和维修；(2) 组织施工人员、材料和施工机械

3、进场；(3) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、材料进场计划、用水、用电计划等。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（有效工期，从预付金到账日算起），暂定 _年_月_日至 _年 _月 _日竣工。二、 _年_月_日前钢构件开始进场。三、如遇下列情况，工期相应顺延；乙方应对下列情况的发生作书面记录，并交由甲方确认，并且在下列情况消失后，立即开始施工。1、按施工准备规定，因甲方原因不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能消除，影响进场施工；2、不属包干系数范围内的重大设计变更、提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或施工无法进行而影响进度；3、在

4、施工中停电、停水8 小时以上或连续间歇性停水、停电3 天以上（每次连续 1 小时以上），影响正常施工；4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；5、人力不可抗拒的因素而延误的工期。.第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要达到：_。二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由乙方提供主要原材料、构配件、半成品的，乙方必须提供产品质量合格证，乙方才可用于本工程，否则，甲方有权拒用。材料代用必须经原设计单位同意、甲方代表签证后方可用于本工程；2、乙方应按质量验评标准

5、对工程进行分项、分部和单位工程质量评定，并及时将单位工程质量评定结果报送甲方和质量监督有关单位，单位工程结构完工时，应会同甲方进行结构竣工验收；3、乙方在施工中发生质量事故，由乙方承担法律责任，并应及时报告甲方派驻代表。一般质量事故的处理报送甲方；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计单位签证后才可实施；4、工程竣工后，乙方按规定对工程实施保修，保修时间自通过竣工验收之日起 _天。第五条建筑材料供应及验收一、本工程所用材料确定由乙方采购。二、 乙方采购的材料，必须附有产品合格证才能用于本工程，进场材料应按规范要求进行检测，不合格的原材料必须退场。第六条工程价款的支付

6、与结算工程价款的支付和结算，根据基本建设工程价款结算方法执行。.一、本合同付款方式为合同生效后三天内，甲方首付_万元，作为预付款支付给乙方，所有钢结构部分加工制作完毕运至甲方施工现场后，甲方再付工程总造价的 _%，计 _万元，乙方钢结构工程安装完毕，没安瓦之前，甲方再付工程总造价的_%，计 _万元。余款在工程完工后再付_元，扣留 _万元整，作为保修金，保修金自工程交付日起一年内付清。甲方如未按本协议支付工程款每拖延一天，按拖欠款总额的_%罚款。二、乙方在工程竣工验收后_天内，将竣工文件送交甲方。第七条施工与设计变更一、开工前，甲方应明确建筑工程的轴线，标高和坐标控制点，并经乙方校核后才能开工，

7、如乙方不校核和确定控制点，由此造成的损失与甲方无关。二、设计单位交付的设计图纸，说明和有关技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审并和各阶层会审作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。三、施工中如发现设计存在错误或严重不合格的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见和变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。第八条工程验收一、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场检查，合格后办理隐蔽验收手续；如甲方未按时检查，应当对乙方填写的隐蔽记录予以承认。二、工程竣工验收以国家颁布的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、钢结构工程质量

8、验收规范 、建设安装工程质量的检查评定标准和国务院有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、施工技术文件为依据，钢结构为分项专.业工程，与土建及其它部分同时验收。第九条安全施工乙方应按国家机关法律规定对施工采取全面的安全防护措施，并对发生的安全事故承担全部责任和费用。因乙方施工造成第三方损失的，由乙方承担相应责任。第十条违约责任乙方的责任：1、工程质量必须符合国家机关规定合同约定，如出现质量问题在质保期内，乙方应承担无偿修理、返工、赔偿损失等责任。甲方有权扣除保证金。2、乙方逾期完工的，每逾期一天按照日_的比例扣除工程款，逾期超过 _天的，视为合同目的无法达成，乙方退还全部工程款并按照合同总价款的

9、 _承担违约责任。甲方的责任：一、由于甲方原因导致工程出现停建、缓建并给乙方造成停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等情况，甲方应向乙方赔偿相应的损失。二、工程验收之前，甲方提前使用或擅自使用，视为工程已验收合格。由此而引发的质量或其他问题，由甲方承担责任。三、乙方验收通知书送达十日内甲方仍不组织验收时，视为工程验收合格。甲方必须按本合同约定的条款支付工程款。甲方收到乙方验收通知书十五个工作日内，甲方不组织验收的，视为工程验收合格，但因乙方原因导致工程验收延误的除外。.四、如果甲方不能按合同付款， 乙方可以随时停止施工并有拆除钢结构的权利。第十一条 纠纷解决办法执行中的经济纠纷解决办法应本着实事求是的原则，友好协商，如协商不能解决时，向原告所在地人民法院提起诉讼。第十二条附 则一、本合同一式贰份，合同附件肆份，甲乙双方各执贰份。二、本合同自双方代表签字、 加盖双方公章或合同专用章后即生效， 需办鉴（公）证，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款且保质期过后，合同终止。三、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方